




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME道路施工合同的工程延期1合同目錄第一章合同概述第一條款合同名稱第二條款合同雙方第三條款合同簽訂日期第四條款合同生效日期第五條款合同履行地點第二章工程延期原因第一條款自然原因第二條款設計變更第三條款施工條件變化第四條款不可抗力因素第三章工程延期處理第一條款延期申請第二條款延期審批第三條款延期通知第四條款延期補償第四章延期賠償第一條款賠償標準第二條款賠償計算方法第三條款賠償支付方式第四條款賠償爭議解決第五章施工進度管理第一條款進度計劃第二條款進度監控第三條款進度調整第四條款進度驗收第六章施工質量要求第一條款質量標準第二條款質量檢驗第三條款質量保證第四條款質量責任第七章施工安全管理第一條款安全標準第二條款安全措施第三條款安全責任第四條款安全事故處理第八章施工合同變更第一條款變更申請第二條款變更審批第三條款變更通知第四條款變更補償第九章合同解除與終止第一條款解除條件第二條款解除程序第三條款合同終止第四條款合同解除后的責任第十章合同爭議解決第一條款爭議解決方式第二條款爭議解決機構第三條款爭議解決程序第四條款爭議解決期限第十一章合同附件第一條款附件名稱第二條款附件內容第三條款附件效力第十二章合同履行第一條款履行時間第二條款履行地點第三條款履行方式第四條款履行責任第十三章合同解除與終止第一條款解除條件第二條款解除程序第三條款合同終止第四條款合同解除后的責任第十四章合同終止后的處理第一條款終止原因第二條款終止程序第三條款終止后的責任第四條款終止后的清算合同編號_________第一章合同概述第一條款合同名稱:本合同名稱為“道路施工合同的工程延期合同”。第二條款合同雙方:甲方(建設單位)和乙方(施工單位)。第三條款合同簽訂日期:____年__月__日。第四條款合同生效日期:自合同雙方簽字蓋章之日起生效。第五條款合同履行地點:____市____區____路段。第二章工程延期原因第一條款自然原因:地震、洪水、臺風等自然災害。第二條款設計變更:設計圖紙的修改或補充。第三條款施工條件變化:施工過程中因地質條件、周邊環境等因素發生變化。第四條款不可抗力因素:戰爭、動亂、政府行為等不可抗力事件。第三章工程延期處理第一條款延期申請:乙方應在工程延期前向甲方提出延期申請。第二條款延期審批:甲方應在收到延期申請后__日內予以審批。第三條款延期通知:甲方應在審批通過后__日內通知乙方。第四條款延期補償:甲方應按照合同約定支付乙方相應的延期補償。第四章延期賠償第一條款賠償標準:根據工程延期天數和合同約定的賠償比例計算。第二條款賠償計算方法:賠償金額=合同總金額×延期天數×賠償比例。第三條款賠償支付方式:甲方應在收到乙方延期申請后__日內支付賠償款項。第四條款賠償爭議解決:若乙方對賠償金額有異議,雙方應協商解決;協商不成,可向合同約定的仲裁機構申請仲裁。第五章施工進度管理第一條款進度計劃:乙方應按照合同約定制定詳細的施工進度計劃。第二條款進度監控:甲方應定期對施工進度進行監控,確保工程按計劃進行。第三條款進度調整:因延期或其他原因導致進度滯后,雙方應協商調整進度計劃。第四條款進度驗收:工程完成后,雙方應共同進行進度驗收。第六章施工質量要求第一條款質量標準:乙方應按照國家相關標準和合同約定進行施工。第二條款質量檢驗:施工過程中,乙方應進行自檢,甲方應進行抽檢。第三條款質量保證:乙方應保證工程質量符合合同要求。第四條款質量責任:若因乙方原因導致工程質量不合格,乙方應承擔相應責任。第七章施工安全管理第一條款安全標準:乙方應按照國家相關安全標準和合同約定進行施工。第二條款安全措施:乙方應制定并落實各項安全措施,確保施工安全。第三條款安全責任:乙方應承擔施工過程中的安全責任。第四條款安全事故處理:發生安全事故時,乙方應立即采取措施,并按照合同約定進行處理。第八章合同解除與終止(一)一方嚴重違約;(二)發生不可抗力事件,導致合同無法履行;(三)經雙方協商一致。第二條款解除程序:一方提出解除合同,應提前__日通知對方,并書面確認。第三條款合同終止:合同解除后,雙方應立即停止合同約定的各項義務,并按約定進行清算。第四條款合同解除后的責任:合同解除后,雙方應根據已履行部分和未履行部分,承擔相應的責任。第九章合同爭議解決第一條款爭議解決方式:本合同爭議解決方式為協商、調解、仲裁或訴訟。第二條款爭議解決機構:若協商、調解不成,雙方可選擇仲裁機構進行仲裁。第三條款爭議解決程序:仲裁機構應根據仲裁規則進行仲裁,仲裁裁決為終局裁決。第四條款爭議解決期限:爭議應在合同簽訂之日起__年內解決。第十章合同附件(一)工程延期申請表;(二)工程延期審批表;(三)工程延期補償協議;(四)工程變更申請表;(五)工程變更審批表;(六)工程變更協議;(七)其他與本合同相關的文件。第二條款附件內容:附件內容應與本合同條款相符,具有同等法律效力。第三條款附件效力:附件與本合同具有同等法律效力。第十一章合同履行第一條款履行時間:合同約定的工期自合同生效之日起計算。第二條款履行地點:合同約定的施工地點。第三條款履行方式:乙方應按照合同約定進行施工,確保工程質量和進度。第四條款履行責任:雙方應按照合同約定履行各自的義務和責任。第十二章合同解除與終止第一條款解除條件:同第八章第一條款。第二條款解除程序:同第八章第二條款。第三條款合同終止:同第八章第三條款。第四條款合同解除后的責任:同第八章第四條款。第十三章合同爭議解決第一條款爭議解決方式:同第九章第一條款。第二條款爭議解決機構:同第九章第二條款。第三條款爭議解決程序:同第九章第三條款。第四條款爭議解決期限:同第九章第四條款。第十四章合同終止后的處理第一條款終止原因:同第八章第一條款。第二條款終止程序:同第八章第二條款。第三條款終止后的責任:同第八章第四條款。第四條款終止后的清算:合同終止后,雙方應進行清算,結清所有款項和費用。[甲方(建設單位)簽字:____________][乙方(施工單位)簽字:____________][日期:____年__月__日]多方為主導時的,附件條款及說明一、當甲方為主導時,增加的多項條款及說明:1.第一附加條款:甲方主導決策權說明:甲方在合同執行過程中擁有最終決策權,包括但不限于工程延期、變更、終止等重要決策。2.第二附加條款:甲方監督權說明:甲方有權對乙方施工過程進行監督,包括但不限于現場檢查、進度審核、質量檢驗等。3.第三附加條款:甲方優先選擇權說明:在合同執行過程中,若涉及材料、設備、技術等選擇,甲方擁有優先選擇權。4.第四附加條款:甲方審批權說明:乙方在施工過程中,如需進行設計變更、工程延期等,必須經過甲方審批。5.第五附加條款:甲方賠償責任說明:若因甲方原因導致工程延期、質量不合格等,甲方應承擔相應的賠償責任。二、當乙方為主導時,增加的多項條款及說明:1.第一附加條款:乙方主導施工權說明:乙方在合同執行過程中,擁有施工過程中的主導權,包括但不限于施工方案、施工工藝等。2.第二附加條款:乙方進度調整權說明:在施工過程中,若因乙方原因導致工程進度滯后,乙方有權調整施工計劃。3.第三附加條款:乙方材料采購權說明:乙方有權根據工程需要,自行采購材料、設備等,并確保其質量和符合國家相關標準。4.第四附加條款:乙方技術選擇權說明:在施工過程中,乙方有權根據工程實際情況,選擇合適的技術方案。5.第五附加條款:乙方質量保證責任說明:乙方應保證工程質量符合合同約定和國家相關標準,若因乙方原因導致工程質量問題,乙方應承擔相應責任。三、當有第三方中介時,增加的多項條款及說明:1.第一附加條款:第三方中介職責說明:第三方中介負責監督合同執行情況,包括但不限于工程進度、質量、安全等。2.第二附加條款:第三方中介審批權說明:第三方中介有權對乙方提出的延期、變更等申請進行審批,并上報甲方。3.第三附加條款:第三方中介報告權說明:第三方中介應定期向甲方和乙方提交工程執行情況的報告,包括但不限于進度、質量、安全等。4.第四附加條款:第三方中介協調權說明:第三方中介負責協調甲方和乙方之間的溝通,確保合同順利執行。5.第五附加條款:第三方中介責任說明:第三方中介在履行職責過程中,若因自身原因導致合同執行出現問題時,應承擔相應責任。附件及其他補充說明一、附件列表:1.工程延期申請表2.工程延期審批表3.工程延期補償協議4.工程變更申請表5.工程變更審批表6.工程變更協議7.其他與本合同相關的文件(如設計圖紙、施工方案、質量檢驗報告等)二、違約行為及認定:1.違約行為:乙方未按合同約定的時間完成工程。認定:根據合同約定的工期和實際完成情況,若乙方未在約定時間內完成工程,則認定為違約。2.違約行為:乙方施工質量不符合合同約定。認定:通過質量檢驗報告、第三方檢測機構報告等,若施工質量不符合合同約定的標準,則認定為違約。3.違約行為:甲方未按合同約定支付工程款項。認定:根據合同約定的支付方式和時間,若甲方未按時支付款項,則認定為違約。4.違約行為:甲方未按合同約定提供施工條件。認定:根據合同約定的施工條件,若甲方未提供或未按時提供施工條件,則認定為違約。三、法律名詞及解釋:1.不可抗力:指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況,如自然災害、戰爭等。2.仲裁:指雙方在爭議發生前或發生后達成協議,自愿將爭議提交仲裁機構進行裁決。3.訴訟:指一方當事人向人民法院提起訴訟,請求法院解決爭議。4.清算:指合同終止后,雙方對合同履行過程中的債權債務進行結算。四、執行中遇到的問題及解決辦法:1.問題:施工過程中出現設計變更,影響工程進度。解決辦法:及時溝通,協
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025年乳制品奶源質量控制與品牌生態圈構建報告
- 咖啡連鎖品牌2025年市場擴張戰略布局與品牌社會責任研究報告
- 2025年快消品包裝智能化與環保材料融合趨勢報告
- 冷鏈物流溫控技術應用新趨勢與2025年質量保障體系變革報告
- 數字化時代教育行業招生策略報告:2025年市場細分與精準定位
- 教育機構2025年人才流失應對與吸引人才新策略報告
- 2025年老年健康管理長期照護服務模式與老年用品產業結合報告
- 寵物寵物護理市場細分需求研究:2025年產品創新與市場前景報告
- 2025年工業互聯網平臺自然語言處理技術在工業安全監控中的應用實踐報告
- 社區紅十字會全年工作計劃
- 人才盤點與人才儲備計劃設計合同
- 道路交通安全宣傳課件
- 2024年廣東省普寧市事業單位公開招聘警務崗筆試題帶答案
- 《農業機械操作培訓》課件
- 2025委托維修服務合同模板
- 廣告設計師項目實操試題及答案
- 企業安全環保責任體系構建與實施路徑
- 陜西電網面試試題及答案
- 2025下半年廣東省東莞市事業單位考試筆試易考易錯模擬試題(共500題)試卷后附參考答案
- 2025屆浙江省六校聯盟高三第五次模擬考試英語試卷含答案
- 《園林植物識別與應用》考試復習題庫(含答案)
評論
0/150
提交評論