?合同編號：合同雙方：名稱：地址：聯系人：聯系電話：名稱：地址：聯系人：聯系電話：鑒于甲方為裝修工程的委托方，乙方為裝修工程的承攬方，雙方為明確雙方的權利義務，經友好協商，達成如下協議：一、工程概述1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程內容：1.4工程預算：1.5工程工期：自年__月__日起至年__月__日止。二、乙方的義務2.1乙方應按照甲方的要求，完成工程的施工任務。2.2乙方應保證工程的質量，確保工程達到約定的質量標準。2.3乙方應按照約定的工期完成工程，不得延誤。2.4乙方應承擔工程期間的安全責任，確保工程安全無事故。三、甲方的義務3.1甲方應按照約定的時間和方式向乙方支付工程款項。3.2甲方應提供施工所需的現場條件和必要的施工資料。3.3甲方應協助乙方解決工程施工中出現的問題。四、工程款項4.1乙方向甲方提交工程預算后，甲方應在約定的時間內確認。4.2甲方按照工程進度，分階段向乙方支付工程款項。4.3工程完成后，甲方應按照約定向乙方支付尾款。五、違約責任5.1乙方未按照約定完成工程，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償損失。5.2甲方未按照約定支付工程款項，乙方有權解除合同，并要求甲方賠償損失。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決。6.2若協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1雙方應遵守國家相關法律法規，不得違法經營。7.2雙方應保守對方的商業秘密，未經對方同意，不得向第三方披露。7.3本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：代表（簽名）：代表（簽名）：簽訂日期：年__月__日注意事項及解決辦法：1.工程質量問題：乙方應保證工程質量，若工程質量不符合約定標準，甲方有權要求乙方修復或重新施工，并要求乙方承擔相應費用。解決辦法：甲方發現工程質量問題后，應及時通知乙方，并提供詳細的質量問題說明。乙方應在約定的時間內予以修復或重新施工，并承擔由此產生的費用。2.工程進度延誤：乙方應按照約定的工期完成工程，若乙方原因導致工程進度延誤，甲方有權要求乙方支付違約金。解決辦法：甲方發現工程進度延誤后，應及時通知乙方，并要求乙方在約定的時間內采取措施予以補救。若乙方仍未能按約定完成工程，甲方有權要求乙方支付違約金。3.工程款項支付：甲方應按照約定的方式和時間向乙方支付工程款項。若甲方未按時支付工程款項，乙方有權暫停施工。解決辦法：甲方應在約定的時間內支付工程款項。若甲方未能按時支付，乙方應及時與甲方溝通，催促甲方支付款項。若甲方仍未能支付，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付違約金。4.合同解除：在合同履行過程中，若雙方協商一致解除合同，應按照約定辦理相關手續。解決辦法：雙方協商一致解除合應簽訂解除合同協議，明確解除合同的原因、雙方的責任及解除后的相關事宜。法律名詞及名詞解釋：1.甲方：指委托方，承擔委托任務的的一方。2.乙方：指承攬方，接受委托任務的一方。3.工程質量：指工程項目的施工質量，包括工程的安全、適用、經濟、美觀等方面。4.工期：指合同約定的工程完成時間。5.違約金：指一方違反合同約定，應向對方支付的違約賠償金。6.合同解除：指合同雙方在合同履行過程中，經協商一致，提前終止合同關系的行為。7.商業秘密：指不為公眾所知悉，具有商業價值并經權利人采取保密措施的技術信息、經營信息等。應用場合：1.適用于各類建筑物的裝修工程，包括但不限于住宅、商業、辦公等場所的裝修。2.適用于室內外裝飾、裝修設計、施工及材料供應等工程。3.適用于裝修工程的分包合同。補充條款：1.工程變更：如因設計變更、工程量增減等原因導致工程造價發生變化的，雙方應協商調整工程款項。2.不可抗力：因不可抗力因素導致工程無法正常進行的，雙方應協商暫停或解除合同，并各自承擔產生的損失。3.保險：乙方應按照甲方的要求，為工程購買相應的保險，包括但不限于建筑工程一切險、雇主責任險等。4.環保要求：乙方應遵守國家環保法規，確保裝修工程符合環保要求，避免對環境造成污染。5.工程驗收：工程完成后，甲方有權組織驗收。驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求進行整改，直至達到