管線施工合同范例第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就甲方委托乙方進行管線施工的相關事宜，經雙方友好協商，達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：__________管線施工項目

1.2項目地點：__________

1.3施工內容：__________

1.4施工期限：自合同簽訂之日起__________日內完成。

二、工程量及質量要求

2.1工程量：__________

2.2質量要求：乙方應嚴格按照國家及行業相關標準進行施工，確保工程質量達到甲方要求。

三、合同價款及支付方式

3.1合同價款：__________

3.2支付方式：甲方按照以下進度支付工程款：

（1）合同簽訂后__________日內，支付合同價款的__________；

（2）工程進度達到__________時，支付合同價款的__________；

（3）工程進度達到__________時，支付合同價款的__________；

（4）工程驗收合格后，支付合同價款的__________。

四、工期延誤及違約責任

4.1乙方因自身原因導致工期延誤，每延誤一日，應向甲方支付__________元違約金。

4.2甲方因自身原因導致工期延誤，每延誤一日，應向乙方支付__________元違約金。

五、驗收及保修

5.1乙方完成施工后，甲方應組織人員進行驗收，驗收合格后方可投入使用。

5.2保修期限：自工程驗收合格之日起__________年內。

六、爭議解決

6.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同生效及終止

7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2合同履行完畢或雙方協商一致解除本合同，本合同終止。

八、附件

8.1施工圖紙

8.2施工方案

8.3甲方提供的材料清單

8.4乙方提供的設備清單

8.5甲方提供的施工場地清單

8.6乙方提交的工程進度報告

8.7乙方提交的工程驗收報告

8.8雙方協商一致的其他文件

九、其他約定

9.1本合同未盡事宜，雙方可另行協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

代表人（簽字）：__________

代表人（簽字）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）為保障管線施工項目的順利進行，維護自身合法權益，特委托丙方（以下簡稱“丙方”）作為第三方主體參與管線施工項目的管理與監督。甲乙雙方（以下簡稱“雙方”）及丙方（以下簡稱“三方”）本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就甲方委托乙方進行管線施工的相關事宜，經三方友好協商，達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：__________管線施工項目

1.2項目地點：__________

1.3施工內容：__________

1.4施工期限：自合同簽訂之日起__________日內完成。

二、丙方責任及權利

2.1責任：

（1）對管線施工項目的全過程進行監督管理，確保施工質量、進度和安全；

（2）對乙方施工過程中出現的問題及時提出整改意見，并對整改效果進行跟蹤；

（3）對乙方提交的工程進度報告、驗收報告等進行審核；

（4）對乙方違反合同約定、損害甲方權益的行為，有權提出警告并要求整改。

2.2權利：

（1）對管線施工項目進行必要的檢查、驗收和監督；

（2）對乙方提出整改意見，并要求乙方在一定期限內進行整改；

（3）對乙方違反合同約定、損害甲方權益的行為，有權要求乙方承擔相應的違約責任。

三、乙方責任及權利

3.1責任：

（1）按照國家及行業相關標準進行施工，確保工程質量達到甲方要求；

（2）按照合同約定的時間、地點、內容完成施工任務；

（3）配合丙方的監督檢查，及時整改提出的問題。

3.2權利：

（1）按照合同約定獲取工程款；

（2）在施工過程中，有權對丙方提出的整改意見提出異議，經雙方協商一致后執行；

（3）在合同履行過程中，有權向甲方提出合理的變更請求。

四、合同價款及支付方式

4.1合同價款：__________

4.2支付方式：甲方按照以下進度支付工程款：

（1）合同簽訂后__________日內，支付合同價款的__________；

（2）工程進度達到__________時，支付合同價款的__________；

（3）工程進度達到__________時，支付合同價款的__________；

（4）工程驗收合格后，支付合同價款的__________。

五、工期延誤及違約責任

5.1乙方因自身原因導致工期延誤，每延誤一日，應向甲方支付__________元違約金。

5.2甲方因自身原因導致工期延誤，每延誤一日，應向乙方支付__________元違約金。

5.3乙方違反合同約定、損害甲方權益的行為，應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

六、驗收及保修

6.1乙方完成施工后，甲方應組織人員進行驗收，驗收合格后方可投入使用。

6.2保修期限：自工程驗收合格之日起__________年內。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2合同履行完畢或三方協商一致解除本合同，本合同終止。

九、附件

9.1施工圖紙

9.2施工方案

9.3甲方提供的材料清單

9.4乙方提供的設備清單

9.5甲方提供的施工場地清單

9.6乙方提交的工程進度報告

9.7乙方提交的工程驗收報告

9.8雙方協商一致的其他文件

十、總結

十.1第三方介入的意義和目的：

（1）提高管線施工項目的管理水平和質量；

（2）確保甲方權益得到有效保障；

（3）降低甲方在施工過程中的風險。

十.2甲方為主導的目的和意義：

（1）確保管線施工項目按照甲方要求順利進行；

（2）維護甲方在項目中的權益；

（3）降低甲方在項目中的風險。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

乙方（以下簡稱“乙方”）為保障自身在管線施工項目中的合法權益，特邀請丙方（以下簡稱“丙方”）作為第三方主體參與管線施工項目的協調與保障。甲乙雙方（以下簡稱“雙方”）及丙方（以下簡稱“三方”）本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就甲方委托乙方進行管線施工的相關事宜，經三方友好協商，達成如下協議：

一、項目概況

1.1項目名稱：__________管線施工項目

1.2項目地點：__________

1.3施工內容：__________

1.4施工期限：自合同簽訂之日起__________日內完成。

二、丙方責任及權利

2.1責任：

（1）協助乙方與甲方溝通，確保施工項目的順利進行；

（2）對施工過程中可能出現的風險進行評估，并提出預防措施；

（3）監督甲方按時支付工程款，保障乙方利益；

（4）在施工過程中，對乙方的合法權益進行維護。

2.2權利：

（1）對施工項目的協調工作進行監督，并提出改進建議；

（2）在乙方與甲方之間發生爭議時，有權進行調解；

（3）在乙方違約時，有權要求乙方承擔相應的責任。

三、乙方責任及權利

3.1責任：

（1）按照國家及行業相關標準進行施工，確保工程質量達到甲方要求；

（2）按照合同約定的時間、地點、內容完成施工任務；

（3）配合丙方的協調工作，確保施工項目的順利進行。

3.2權利：

（1）按照合同約定獲取工程款；

（2）在施工過程中，有權要求甲方提供必要的施工條件；

（3）在合同履行過程中，有權要求甲方對施工方案進行調整，以適應實際情況；

（4）在施工過程中，有權要求甲方對施工過程中的風險進行評估和防范。

四、合同價款及支付方式

4.1合同價款：__________

4.2支付方式：甲方按照以下進度支付工程款：

（1）合同簽訂后__________日內，支付合同價款的__________；

（2）工程進度達到__________時，支付合同價款的__________；

（3）工程進度達到__________時，支付合同價款的__________；

（4）工程驗收合格后，支付合同價款的__________。

五、工期延誤及違約責任

5.1甲方因自身原因導致工期延誤，每延誤一日，應向乙方支付__________元違約金。

5.2乙方違反合同約定、損害甲方權益的行為，應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

六、驗收及保修

6.1乙方完成施工后，甲方應組織人員進行驗收，驗收合格后方可投入使用。

6.2保修期限：自工程驗收合格之日起__________年內。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

8.2合同履行完畢或三方協商一致解除本合同，本合同終止。

九、附件

9.1施工圖紙

9.2施工方案

9.3甲方提供的材料清單

9.4乙方提供的設備清單

9.5甲方提供的施工場地清單

9.6乙方提交的工程進度報告

9.7乙方提交的工程驗收報告

9.8雙方協商一致的其他文件

十、總