2024年學校體育館施工承攬協議本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1學校方的基本信息1.2承攬方的基本信息第二條工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規模2.4工程內容第三條合同價格3.1合同總價3.2價格調整機制3.3支付方式3.4支付時間表第四條工程進度與時間安排4.1工程開工日期4.2工程竣工日期4.3關鍵節點時間安排4.4工期延誤的處理第五條工程質量標準5.1工程質量要求5.2質量驗收程序5.3質量問題的處理第六條材料與設備供應6.1材料設備供應方責任6.2材料設備驗收標準6.3材料設備質量保證第七條施工安全7.1施工安全管理7.2安全事故處理7.3安全文明施工要求第八條知識產權保護8.1知識產權歸屬8.2侵權責任承擔第九條保密條款9.1保密信息范圍9.2保密期限9.3泄密責任第十條違約責任10.1學校方的違約責任10.2承攬方的違約責任第十一條爭議解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構第十二條合同的變更與解除12.1合同變更條件12.2合同解除條件第十三條合同的終止13.1合同終止條件13.2合同終止后的處理第十四條合同的附件14.1附件清單14.2附件的有效性第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1學校方的基本信息學校方為中華人民共和國省市學校，法定代表人為，地址為省市區路號，聯系電話為。1.2承攬方的基本信息承攬方為中華人民共和國省市建筑工程有限公司，法定代表人為，地址為省市區路號，聯系電話為。第二條工程概況2.1工程名稱工程名稱為學校體育館施工項目。2.2工程地點工程地點為省市區路號，學校校園內。2.3工程規模工程規模為新建一個可容納人的體育館，占地面積為平方米，總建筑面積為平方米。2.4工程內容工程內容包括體育館主體結構施工、室內外裝修、體育設施安裝、水電安裝、綠化等。第三條合同價格3.1合同總價合同總價為人民幣萬元整（大寫：人民幣玖佰玖拾玖萬元整），其中包括體育館主體結構施工、室內外裝修、體育設施安裝、水電安裝、綠化等全部工程費用。3.2價格調整機制合同總價在簽訂后不再調整，除非由于不可抗力等因素導致工程成本發生重大變化，經雙方協商一致可以進行調整。3.3支付方式支付方式為銀行轉賬，學校方在收到承攬方提交的進度報告和相應發票后，按照合同約定的比例進行支付。3.4支付時間表支付時間表如下：（1）合同簽訂后七個工作日內，支付合同總價的30%；（2）主體結構施工完成并通過驗收后，支付合同總價的30%；（3）室內外裝修完成并通過驗收后，支付合同總價的20%；（4）體育設施安裝、水電安裝、綠化等工程完成并通過驗收后，支付合同總價的10%。第四條工程進度與時間安排4.1工程開工日期工程開工日期為2024年X月X日。4.2工程竣工日期工程竣工日期為2024年X月X日。4.3關鍵節點時間安排（1）主體結構施工完成并通過驗收的時間為2024年X月X日；（2）室內外裝修完成并通過驗收的時間為2024年X月X日；（3）體育設施安裝、水電安裝、綠化等工程完成并通過驗收的時間為2024年X月X日。4.4工期延誤的處理如因不可抗力等因素導致工期延誤，雙方應協商一致，并按實際情況調整工程進度和驗收時間。如承攬方原因導致工期延誤，應按合同約定向學校方支付違約金。第五條工程質量標準5.1工程質量要求工程質量應符合國家相關法律法規、行業標準和設計文件要求，達到優質工程標準。5.2質量驗收程序工程質量驗收程序分為初步驗收和最終驗收。初步驗收在主體結構施工、室內外裝修、體育設施安裝、水電安裝、綠化等各個階段完成后進行，最終驗收在工程全部完成后進行。5.3質量問題的處理如發生質量問題，承攬方應在接到學校方通知后七個工作日內進行整改，并承擔由此產生的費用。如質量問題導致工程無法使用或存在安全隱患，承攬方應負責修復并承擔相應責任。第六條材料與設備供應6.1材料設備供應方責任承攬方負責提供施工所需的所有材料和設備，并保證其質量、性能和安全。6.2材料設備驗收標準材料設備驗收應按照國家和行業相關標準進行，如設計文件有特殊要求，應按照設計文件執行。6.3材料設備質量保證承攬方應對提供的材料設備質量負責，并承擔因質量問題導致的損失和責任。第八條知識產權保護8.1知識產權歸屬雙方同意，工程設計、施工過程中形成的所有知識產權，包括但不限于專利權、著作權、商標權等，歸學校方所有。8.2侵權責任承擔如承攬方在施工過程中侵犯他人知識產權，由承攬方負責處理侵權事宜，并承擔全部法律責任。如學校方使用侵犯他人知識產權的材料或設計，由學校方負責處理侵權事宜，并承擔全部法律責任。第九條保密條款9.1保密信息范圍保密信息范圍包括工程設計文件、施工圖紙、技術資料、商業秘密等。9.2保密期限保密期限自合同簽訂之日起至工程竣工驗收合格之日起兩年。9.3泄密責任如承攬方泄露保密信息，應承擔違約責任，向學校方支付違約金，并賠償因此造成的一切損失。第十條違約責任10.1學校方的違約責任學校方如違反合同約定，導致工程進度延誤、質量問題或其他損失，應向承攬方支付違約金，并賠償因此造成的一切損失。10.2承攬方的違約責任承攬方如違反合同約定，導致工程進度延誤、質量問題或其他損失，應向學校方支付違約金，并賠償因此造成的一切損失。第十一條爭議解決11.1爭議解決方式（1）提交仲裁委員會仲裁；（2）向有管轄權的人民法院提起訴訟。11.2爭議解決機構如選擇仲裁，仲裁機構為仲裁委員會；如選擇訴訟，法院為省市區人民法院。第十二條合同的變更與解除12.1合同變更條件合同變更需雙方協商一致，并簽訂書面變更協議。12.2合同解除條件合同解除需雙方協商一致，并簽訂書面解除協議。第十三條合同的終止13.1合同終止條件合同終止條件如下：（1）工程竣工并驗收合格；（2）雙方協商一致解除合同；（3）法律規定的其他終止條件。13.2合同終止后的處理合同終止后，承攬方應按照學校方的要求辦理工程移交手續，并清理施工現場。第十四條合同的附件14.1附件清單附件清單包括：（1）工程設計文件；（2）施工圖紙；（3）材料設備供應清單；（4）其他與合同有關的文件。14.2附件的有效性附件是合同不可分割的一部分，與合同具有同等法律效力。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設計文件詳細要求：包含體育館建筑設計、結構設計、電氣設計、給排水設計等全部設計文件。附件說明：工程設計文件是施工的基礎，應詳細闡述體育館的設計理念、結構形式、材料選擇等內容，以確保施工方準確理解并按照設計要求施工。附件二：施工圖紙詳細要求：包含體育館施工的細部圖紙，如建筑施工圖、結構施工圖、電氣施工圖、給排水施工圖等。附件說明：施工圖紙是施工的直接依據，應明確標注施工的各項細節，包括尺寸、材料、工藝等，以指導施工方的施工活動。附件三：材料設備供應清單詳細要求：列出所有施工所需材料的品牌、規格、數量、單價等信息。附件說明：材料設備供應清單是明確雙方材料設備供應責任的依據，應詳細記錄所有施工所需材料的詳細信息，以保證施工方的材料供應和質量控制。附件四：施工組織設計詳細要求：包含施工方的施工組織架構、人員配置、施工計劃、安全管理等。附件說明：施工組織設計是施工方施工管理和安全控制的依據，應詳細規劃施工過程中的各項管理措施，以確保施工的順利進行和人員安全。附件五：施工進度計劃詳細要求：明確施工的各個階段、工期、關鍵節點等時間安排。附件說明：施工進度計劃是雙方共同遵守的工期安排，應詳細規劃施工過程中的時間節點，以確保工程按時完成。附件六：質量保證措施詳細要求：列出施工方確保工程質量的各項措施和制度。附件說明：質量保證措施是施工方保證工程質量的依據，應詳細闡述施工方如何通過措施和制度來保證工程的質量。附件七：安全文明施工措施詳細要求：列出施工方確保施工安全文明的各項措施和制度。附件說明：安全文明施工措施是施工方施工安全管理的依據，應詳細規劃施工過程中的安全管理措施，以確保施工的安全和文明。說明二：違約行為及責任認定：1.工期延誤：未按照合同約定的時間完成工程。2.質量問題：工程質量不符合合同約定的標準。3.材料設備供應不符合合同約定的要求。4.施工過程中違反相關法律法規和安全生產規定。責任認定標準：1.工期延誤：按照合同約定的違約金比例向對方支付違約金。2.質量問題：按照合同約定的質量整改期限和方式進行整改，并承擔由此產生的費用。3.材料設備供應不符合合同約定：按照合同約定的違約金比例向對方支付違約金，并承擔由此產生的損失。4.違反相關法律法規和安全生產規定：依法承擔相應的法律責任。示例說明：如承攬方因自身原因導致工期延誤，應按照合同約定的違約金比例向學校方支付違約金，并按照合同約定的時間完成工程。如承攬方提供的材料設備不符合合同約定，承攬方應按照合同約定的違約金比例向學校方支付違約金，并承擔由此產生的損失。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避