合同編號：__________一、工程概況1.1工程名稱：_______1.2工程地點：_______1.3工程內容：_______1.4工程規模：_______1.5工程預算：_______元（大寫：_______元整）二、合同金額2.1雙方確認，本工程合同金額為：_______元（大寫：_______元整）。（1）施工期間遇有不可抗力因素導致的工程停工、工期延誤等；（2）工程變更導致的工程量增減或費用變動；（3）甲乙雙方未約定的其他因素導致的費用增加。如遇上述情況，雙方應另行協商解決。三、合同工期3.1雙方確認，本工程合同工期為：_______天。3.2乙方應當按照約定的工期完成工程。如乙方原因導致工期延誤，應當按照合同約定承擔違約責任。四、質量標準4.1乙方應當按照國家相關標準和行業規范進行施工，保證工程質量。4.2工程驗收合格標準：（1）工程質量應符合國家及行業現行有關標準、規范、規定的要求；（2）工程驗收合格證書由甲乙雙方共同向有關部門申請；（3）工程驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求及時整改，直至達到驗收合格標準。五、付款方式及進度5.1雙方確認，本工程付款分為三個階段，具體付款比例和付款時間如下：（1）工程進度達到_______%，支付合同金額的_______%；（2）工程進度達到_______%，支付合同金額的_______%；（3）工程驗收合格后，支付合同金額的_______%。5.2乙方應當按照約定的付款比例和時間向甲方提交付款申請，并提供相關資料。甲方應當在收到付款申請后_______日內完成審批并支付相應款項。5.3乙方未按照約定完成工程或工程質量不合格的，甲方有權扣除相應款項。六、違約責任6.1乙方未按照約定工期完成工程的，應當按照合同約定向甲方支付違約金。違約金計算方式為：違約金=合同金額×違約天數×_______‰。6.2甲方未按照約定時間支付款項的，應當按照合同約定向乙方支付滯納金。滯納金計算方式為：滯納金=應付款項×滯納天數×_______‰。6.3雙方因違反合同導致工程質量不合格的，應當按照合同約定承擔整改責任，并支付相應賠償金。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且雙方履行完畢合同約定的義務止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：法定代表人（或授權代表）：法定代表人（或授權代表）：簽訂日期：_______年_______月_______日注意事項及解決辦法：1.合同的簽訂：在簽訂合同時，甲乙雙方應認真閱讀合同全文，確保雙方對合同內容的理解一致。如有疑問或需要解釋的地方，應及時提出，由法律專業人士進行解答。2.工程變更：在工程施工過程中，如遇工程變更，應及時簽訂變更協議，明確變更內容、工程量增減及費用變動等。3.工期延誤：如乙方原因導致工期延誤，應當按照合同約定承擔違約責任。同時，雙方應積極溝通，協商解決工期延誤帶來的影響。4.質量保障：乙方應保證工程質量，如工程驗收不合格，乙方應按照甲方的要求及時整改，直至達到驗收合格標準。5.付款事宜：乙方在履行合同過程中，應按照約定的付款比例和時間向甲方提交付款申請。甲方應在收到付款申請后按約定時間完成審批并支付相應款項。6.違約責任：雙方應嚴格按照合同約定履行義務，如一方違約，應當按照合同約定承擔違約責任。7.爭議解決：雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.工程變更：指在工程施工過程中，因設計、規劃或其他原因導致的工程內容、工程量、工程周期等方面的變化。3.違約金：指一方未履行合同約定的義務，應向對方支付的違約賠償金。4.滯納金：指一方未按照合同約定時間履行支付義務，應向對方支付的違約賠償金。5.工程驗收：指工程完成后，由甲方、乙方及有關部門共同對工程的質量、安全、功能等進行檢查、評定，以確定工程是否達到合同約定的質量標準。6.賠償金：指因一方違反合同約定，導致對方損失的，應向對方支付的經濟賠償。特殊應用場合及補充條款：1.特殊情況：工程項目的進度和質量受到不可抗力因素的影響，如自然災害、社會事件等。補充條款：如遇到不可抗力因素導致工程停工或工期延誤，雙方應立即協商，根據情況調整工期和合同金額。2.特殊情況：工程施工過程中，甲方要求對工程進行變更。補充條款：甲方如要求對工程進行變更，應提前書面通知乙方，并明確變更內容、工程量增減及費用變動等。乙方應根據變更要求及時調整施工計劃，并與甲方協商確定變更后的合同金額和工期。3.特殊情況：乙方未按照約定工期完成工程。補充條款：如乙方未按照約定工期完成工程，甲方有權要求乙方支付違約金。違約金計算方式為：違約金=合同金額×違約天數×1‰。4.特殊情況：甲方未按照約定時間支付款項。補充條款：如甲方未按照約定時間支付款項，甲方應向乙方支付滯納金。滯納金計算方式為：滯納金=應付款項×滯納