建筑服務合同合同編號：__________甲方（委托方）：________________地址：__________________________聯系方式：_____________________地址：_____________________乙方（受托方）：________________地址：__________________________聯系方式：_____________________地址：_____________________第一章總則1.1合同主體1.1.1甲方為建筑項目的委托方，具備合法的項目委托資格。1.1.2乙方為具備相應資質的建筑服務提供商，承擔合同約定的建筑服務。1.2合同目的本合同旨在明確甲乙雙方在建筑項目中的權利、義務和責任，保證項目順利進行。1.3合同依據1.3.1本合同依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等相關法律法規制定。1.3.2甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠信的原則，達成如下協議。第二章項目概況2.1項目名稱：________________2.2項目地點：________________2.3項目規模：________________2.4項目性質：________________2.5項目投資：________________第三章乙方職責3.1乙方應按照甲方要求，提供以下建筑服務：3.1.1設計服務：乙方應負責項目的整體設計，包括方案設計、施工圖設計等。3.1.2施工服務：乙方應負責項目的施工，包括土建、裝修、安裝等。3.1.3驗收服務：乙方應負責項目驗收，保證項目質量符合國家及行業標準。3.2乙方應保證項目進度，按照甲方要求提交項目進度報告。3.3乙方應遵守相關法律法規，保證項目安全、環保。第四章甲方職責4.1甲方應提供以下項目資料：4.1.1項目批準文件：甲方應提供項目批準文件，包括項目建議書、可行性研究報告等。4.1.2項目設計資料：甲方應提供項目設計資料，包括方案設計、施工圖設計等。4.1.3項目施工資料：甲方應提供項目施工資料，包括施工許可證、施工合同等。4.2甲方應按照約定支付乙方服務費用。4.3甲方有權對乙方提供的服務進行監督和檢查。第五章合同期限5.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____個月。5.2如雙方同意延長合同期限，應簽訂書面補充協議。5.3合同期滿后，如項目尚未完成，雙方應協商確定后續服務事宜。第六章費用支付6.1乙方的服務費用為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。6.2甲方應按照以下方式支付服務費用：6.2.1預付款：本合同簽訂后____個工作日內，甲方向乙方支付合同總額的____%作為預付款。6.2.2進度款：乙方按照合同約定的進度完成相應工作后，甲方向乙方支付合同總額的____%作為進度款。6.2.3竣工款：項目驗收合格后，甲方向乙方支付合同總額的____%作為竣工款。6.2.4質保金：項目驗收合格后滿____個月，且無質量問題時，甲方向乙方支付合同總額的____%作為質保金。6.3甲方支付服務費用時，應提供正規發票。6.4乙方應按照甲方要求，提供詳細的費用結算報告。第七章質量標準7.1乙方應保證提供的服務符合以下質量標準：7.1.1國家及行業相關標準；7.1.2甲方提供的質量要求；7.1.3乙方承諾的質量標準。7.2乙方應在施工過程中，嚴格按照設計文件和施工規范進行施工。7.3乙方應定期向甲方報告項目質量情況，并及時整改發覺的問題。第八章工期及延期8.1項目的工期為____個月，自合同生效之日起計算。8.2如乙方因非甲方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。8.3如甲方因非乙方原因要求延期，雙方應協商一致，簽訂書面延期協議。8.4因不可抗力因素導致工期延誤，雙方互不承擔違約責任。第九章違約責任9.1任何一方違反合同規定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任。9.2乙方未能按照約定時間、質量完成服務的，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金為合同總額的____%。9.3甲方未能按照約定支付服務費用的，乙方有權暫停服務，并要求甲方支付逾期付款違約金，違約金為逾期付款金額的____%。9.4雙方應遵守國家法律法規，如因違法行為導致合同無效，相關責任由違法方承擔。第十章爭議解決10.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決。10.2如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。10.3雙方同意，本合同的解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。10.4雙方應遵守法院的生效判決，并按照判決執行相關義務。第十一章保密條款11.1乙方應對在合同執行過程中獲得的甲方商業秘密、技術秘密和其他保密信息予以嚴格保密。11.2保密期限自合同生效之日起算，至合同終止或履行完畢之日止，且無論合同是否終止或履行完畢，乙方均應繼續承擔保密義務。11.3未經甲方書面同意，乙方不得向任何第三方泄露或以任何方式使用上述保密信息。11.4若乙方違反保密義務，應向甲方支付合同總額的____%作為違約金，并賠償甲方因此遭受的損失。第十二章安全生產12.1乙方應嚴格遵守國家有關安全生產的法律、法規和標準，保證施工安全。12.2乙方應建立健全安全生產責任制度，制定安全應急預案，配備必要的安全生產設施和器材。12.3乙方應定期對員工進行安全教育和培訓，提高員工的安全意識。12.4乙方應負責施工場地的安全管理，對施工過程中可能造成的安全隱患及時排查和整改。第十三章知識產權13.1乙方應保證其提供的服務和產品不侵犯他人的知識產權。13.2乙方在合同執行過程中創造的任何知識產權歸乙方所有，但應保證甲方有權使用。13.3甲方不得未經乙方同意，將乙方擁有的知識產權進行轉讓、許可或用于其他目的。第十四章一般條款14.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____個月。14.2本合同的任何修改或補充均應以書面形式作出，經雙方簽字（或蓋章）后生效。14.3本合同的任何條款的無效或不可執行，不影響其他條款的有效性和可執行性。14.4雙方應遵守誠實信用原則，履行合同約定的各項義務。第十五章終止和解除15.1合同期限屆滿，本合同自然終止。15.2在合同期限內，如一方嚴重違反合同義務，另一方有權書面通知違約方終止本合同。15.3在合同期限內，如發生不可抗力事件，導致合同無法履行，雙方可以協商終止或解除本合同。15.4合同終止或解除后，雙方應辦理相應的清算手續，并結清所有未了事項。簽字部分：甲方（委托方）：_