博物館地坪施工合同合同編號：__________地址：聯系電話：地址：聯系電話：一、工程概況1.1本項目位于__________（地點），地坪施工面積為__________平方米。1.2乙方應按照本合同約定的施工標準、施工工藝和施工進度為甲方提供地坪施工服務。二、施工內容與要求2.1施工內容：乙方負責本項目地坪的施工，包括地坪基層處理、地坪涂料施工、地坪標志線施工等。2.2施工要求：2.2.1乙方應按照甲方提供的施工圖紙和施工技術要求進行施工。2.2.2乙方應確保施工過程中安全生產，遵守相關法律法規，保障施工人員的人身安全。2.2.3乙方應保證施工質量，確保地坪施工符合國家標準和行業規范。2.2.4乙方應按照約定的工期完成施工，不得延誤。三、合同價格與支付3.1本合同總價款為人民幣__________元（大寫：_______________________元整），乙方應按照本合同約定的付款節點和付款比例向甲方支付。3.2付款節點及付款比例：3.2.1工程進度達到__________%時，甲方支付乙方工程款的__________%。3.2.2工程驗收合格后，甲方支付乙方工程款的__________%。3.2.3剩余款項在保修期滿后無質量問題的情況下支付。3.3甲方支付款項時，應扣除乙方應繳納的稅金、費用等。四、工期4.1乙方應在本合同約定的開工日期之日起，按照約定的工期完成施工。4.2工期延誤：4.2.1乙方如因自身原因導致工期延誤，應向甲方支付違約金，違約金為合同總價款的__________%。4.2.2甲方如因自身原因導致工期延誤，應按實際情況向乙方支付相應的工程款項。五、質量保證與保修5.1乙方應對本項目的施工質量承擔責任，確保地坪施工符合國家標準和行業規范。5.2保修期限：自項目驗收合格之日起，保修期為__________年。5.3保修范圍：本項目地坪工程的施工質量問題。5.4乙方在保修期內如接到甲方關于質量問題的通知，應立即予以修復，否則甲方有權自行修復，費用由乙方承擔。六、違約責任6.1乙方如違反本合同的約定，應向甲方支付違約金，違約金為合同總價款的__________%。6.2甲方如違反本合同的約定，應向乙方支付違約金，違約金為合同總價款的__________%。七、爭議解決7.1對于因履行本合同而產生的任何爭議，雙方應通過友好協商解決。7.2如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的保修期滿之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________授權代表（簽名）：__________授權代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.博物館地坪施工設計圖紙2.施工方案及技術要求3.乙方資質證明文件4.安全生產及環保措施文件5.工程進度計劃表6.付款申請表7.質量保修書8.爭議解決協議二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成施工，視為違約。2.乙方施工質量不符合國家標準和行業規范，視為違約。3.乙方未按照約定支付工程款，視為違約。4.甲方未按照約定時間支付工程款，視為違約。5.甲方未履行合同約定的配合義務，視為違約。6.任何一方未履行合同約定的其他義務，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指博物館地坪施工項目的業主。2.乙方：指具有相關施工資質和經驗的施工單位。3.施工圖紙：指博物館地坪施工項目的詳細設計圖紙。4.施工方案：指施工過程中應遵循的具體施工步驟、工藝和要求。5.違約金：指違約方應向守約方支付的賠償金。6.質量保修期：指自項目驗收合格之日起，乙方對施工質量承擔責任的期限。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：雙方應加強溝通，合理調整施工計劃，確保工程按時完成。2.施工質量問題：乙方應及時修復，確保施工質量符合標準。如乙方不及時修復，甲方有權自行修復，費用由乙方承擔。3.付款問題：雙方應按照約定的付款節點和付款比例及時支付工程款。4.合同爭議：通過友好協商解決，協商不成時，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.博物館地坪施工項目