建筑工程擔保中止施工合同_第1頁
建筑工程擔保中止施工合同_第2頁
建筑工程擔保中止施工合同_第3頁
建筑工程擔保中止施工合同_第4頁
建筑工程擔保中止施工合同_第5頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

建筑工程擔保中止施工合同合同編號:__________合同各方:甲方(發包方):全稱:______________________地址:______________________法定代表人:_________________聯系方式:__________________乙方(承包方):全稱:______________________地址:______________________法定代表人:_________________聯系方式:__________________鑒于:2.由于__________的原因,雙方同意中止原合同的履行,并商定簽訂本中止施工合同,以明確雙方在中止施工過程中的權利和義務;3.雙方為了保障本項目的順利進行,維護雙方的合法權益,經友好協商,達成一致,簽訂本合同。第一條中止施工范圍及內容1.1本合同中止施工的范圍包括:__________1.2本合同中止施工的內容包括:__________第二條中止施工期限2.1本合同中止施工的期限自雙方簽署本合同之日起計算,至__________止。2.2中止施工期限屆滿后,如雙方同意繼續中止施工,應簽訂書面協議,明確中止施工的期限及相應的事宜。第三條中止施工期間的責任3.1甲方應按原合同的約定,向乙方支付已完成的工程價款及相應的違約金。3.2乙方應妥善保管施工現場,確保施工現場的安全,防止安全事故的發生。3.3中止施工期間,乙方應按照甲方的要求,對施工現場進行必要的維護和保護,確保工程質量不受影響。3.4中止施工期間,乙方應按照甲方的要求,提供相關工程資料,配合甲方進行工程審計、驗收等工作。第四條中止施工期間的費用4.1中止施工期間,乙方應承擔的的費用包括:__________4.2中止施工期間,甲方應承擔的的費用包括:__________第五條合同的解除和終止5.1本合同的解除和終止,應經雙方協商一致,并簽訂書面協議。5.2本合同解除或終止后,乙方應按照甲方的要求,將施工現場交還給甲方,并承擔相應的清理、整理費用。5.3本合同解除或終止后,乙方應按照甲方的要求,辦理相關工程資料的歸檔手續。第六條違約責任6.1任何一方違反本合同的約定,導致合同無法履行或造成對方損失的,應承擔違約責任,向對方支付違約金,并賠償損失。6.2本合同約定的違約金為:__________第七條爭議解決7.1雙方因履行本合同發生的爭議,應通過友好協商解決;協商不成的,可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。7.2本合同簽訂地為:__________第八條其他約定8.1本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。8.2本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,對雙方具有法律約束力。甲方(蓋章):______________________乙方(蓋章):______________________甲方代表(簽字):______________乙方代表(簽字):______________簽訂日期:________年____月____日一、附件列表:1.原《建筑工程施工合同》2.工程設計文件3.施工現場地形圖4.工程量清單5.材料及設備采購合同6.施工組織設計7.安全生產管理制度8.工程質量保修書9.付款憑證及發票10.相關法律法規、規范標準二、違約行為及認定:1.甲方未按約定時間支付工程價款,屬于違約行為。2.乙方未按設計文件和施工標準施工,屬于違約行為。3.甲方未按約定提供施工場地、材料、設備等,屬于違約行為。4.乙方未按約定期限完成工程,屬于違約行為。5.甲方未按約定支付違約金,屬于違約行為。6.乙方未按約定提供工程資料,屬于違約行為。三、法律名詞及解釋:1.建筑工程施工合同:是指發包方和承包方為完成特定的建筑工程項目,明確雙方權利和義務的書面協議。2.中止施工:是指在合同履行過程中,因特定原因暫停施工活動。3.違約金:是指一方未履行合同約定的義務,應向對方支付的賠償金。4.發包方:是指承擔工程建設任務的單位或個人。5.承包方:是指承擔工程建設施工任務的單位或個人。6.施工合同:是指發包方和承包方為完成特定的施工項目,明確雙方權利和義務的書面協議。四、執行中遇到的問題及解決辦法:1.問題:甲方未按約定時間支付工程價款。解決辦法:乙方應與甲方溝通,催促甲方盡快支付工程價款,必要時可依法申請仲裁或提起訴訟。2.問題:乙方未按設計文件和施工標準施工。解決辦法:甲方應要求乙方按照設計文件和施工標準進行施工,必要時可暫停施工,直至問題解決。3.問題:施工現場安全事故的發生。解決辦法:乙方應加強施工現場安全管理,嚴格遵守安全生產規定,發生安全事故時及時采取措施并報告甲方。4.問題:工程質量不符合約定。解決辦法:甲方應要求乙方按照工程質量保修書約定進行維修或重做,必要時可依法申請鑒定和賠償。5.問題:合同爭議的解決。解決辦法:雙方應通過友好協商解決,協商不成的,可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景:1.建筑工程項目因特定原因需要中止施工。2.發包

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論