深入思考建筑工程施工合同_第1頁
深入思考建筑工程施工合同_第2頁
深入思考建筑工程施工合同_第3頁
深入思考建筑工程施工合同_第4頁
深入思考建筑工程施工合同_第5頁
已閱讀5頁,還剩1頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

合同編號:__________地址:_______聯系人:_______聯系電話:_______地址:_______聯系人:_______聯系電話:_______鑒于甲方為_______項目的業主,乙方為具備相應資質的建筑施工企業,根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等法律法規的規定,甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的原則基礎上,就甲方委托乙方進行_______項目的施工建設,經友好協商,達成如下協議:第一條工程概況1.1工程名稱:_______1.2工程地點:_______1.3工程規模:_______1.4工程內容:_______1.5工程預算:_______元第二條合同價格2.1本工程合同總價為:_______元(大寫:_______________________元整)。2.2乙方在施工過程中,如需變更施工內容或增加工程量,應提前向甲方提出變更申請,經甲方批準后,按照約定的單價和實際工程量進行增減價款結算。第三條施工期限3.1工程計劃開工日期:_______年_______月_______日。3.2工程計劃竣工日期:_______年_______月_______日。3.3乙方應按照約定的工期完成施工。如因乙方原因導致工程延期,甲方有權按約定的標準向乙方主張違約金。第四條質量標準4.1乙方應按照甲乙雙方確認的施工圖紙、施工方案和技術要求進行施工,確保工程質量達到_______標準。4.2乙方應承擔工程質量事故的責任,并按照國家有關法律法規和甲乙雙方的約定承擔相應的賠償責任。第五條付款方式5.1本工程預付款為合同價的30%,乙方在合同簽訂后_______日內向甲方支付預付款。5.2工程進度款為合同價的60%,乙方在工程進度達到約定的比例后,向甲方申請支付進度款。5.3工程竣工驗收合格后,乙方向甲方提交竣工結算報告,甲乙雙方按照約定的比例支付剩余款項。第六條違約責任6.1乙方未按照約定的工期完成施工,甲方有權按約定的標準向乙方主張違約金。6.2乙方未按照約定的質量標準完成施工,甲方有權要求乙方返工、修復,并承擔由此產生的費用。6.3甲方未按照約定支付工程款項,乙方有權暫停施工,并按約定的標準向甲方主張違約金。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議,應通過友好協商解決;協商不成的,可以向有管轄權的人民法院起訴。第八條其他約定8.1本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。8.2本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,至工程竣工驗收合格且雙方結清款項之日終止。甲方(蓋章):__________乙方(蓋章):__________代表(簽名):__________代表(簽名):__________簽訂日期:_______年_______月_______日注意事項:1.合同的簽訂應遵循平等、自愿、公平、誠信的原則,確保雙方的合法權益。2.合同中應明確工程概況、合同價格、施工期限、質量標準、付款方式等核心條款,避免后期發生糾紛。3.雙方在履行合同過程中,應嚴格遵守約定的權利和義務,確保工程順利進行。4.如有合同變更或解除,應提前書面通知對方,并經雙方協商一致。5.注意保存好合同及相關文件,以備不時之需。解決辦法:1.雙方發生爭議時,嘗試友好協商解決,以減少糾紛帶來的損失。2.如果協商不成,可以向有管轄權的人民法院提起訴訟,通過司法途徑解決爭議。3.在訴訟過程中,注意收集和提供相關證據,以維護自己的合法權益。關鍵詞語的法律名詞解釋:1.合同法:是指調整平等主體之間設立、變更、終止民事權利義務關系的法律規范總稱。2.建筑法:是指調整建筑活動過程中各方權利義務關系的法律規范總稱。3.工程質量:指工程符合國家法律、法規、技術規范、標準、設計文件及合同要求的狀態。4.違約金:是指當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定時,按照約定或者依法應當承擔的民事責任。5.竣工驗收:是指工程完成后,由建設單位或者有關部門組織對工程的質量、安全、功能、美觀等方面進行檢查、評定,確認工程達到設計要求的活動。6.司法途徑:是指當事人通過向人民法院提起訴訟,請求法院依法解決爭議的方式。特殊應用場合:1.甲方為政府機關,乙方為中標的建筑企業,工程為政府辦公樓維修項目。2.甲方為大型企業,乙方為旗下建筑公司,工程為新廠區建設。3.甲方為個人業主,乙方為鄰居推薦的建筑隊,工程為住宅翻新。4.甲方為學校,乙方為專業施工隊,工程為教學樓加固改造。針對每個特殊場合的補充條款:1.甲方為政府機關,補充條款:合同簽訂前,乙方需提交詳細的施工方案和安全預案,供甲方審查。乙方應嚴格按照政府機關的保密規定,確保工程過程中不泄露任何敏感信息。2.甲方為大型企業,補充條款:乙方應協助甲方完成相關政府部門的項目審批手續。乙方需在工程進度達到一定比例時,向甲方提供工程進度報告。3.甲方為個人業主,補充條款:乙方在施工過程中應盡量減少對業主日常生活的影響。工程竣工后,乙方負責一定期限的質保服務,確保工程質量。4.甲方為學校,補充條款:乙方在施工期間應確保校園內的安全和安靜,避免影響正常教學秩序。乙方需在工程結束后提供完整的施工資料和維護手冊

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論