園林建設工程合同模板第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

鑒于甲方擬對__________項目（以下簡稱“項目”）進行園林建設工程，乙方愿意按照甲方的要求和約定，承攬該項目的園林建設工程，雙方經友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.1工程名稱：__________

1.2工程地點：__________

1.3工程規模：__________

1.4工程內容：__________

1.5工程預算：__________

二、工程期限

2.1工程開工日期：__________

2.2工程竣工日期：__________

2.3工期延誤責任：乙方因自身原因導致工程延期，每延誤一日，應向甲方支付__________元違約金；甲方因自身原因導致工程延期，每延誤一日，應向乙方支付__________元違約金。

三、工程款項

3.1工程款支付方式：__________

3.2首付款：合同簽訂后__________個工作日內，甲方支付乙方工程款總額的__________%作為首付款。

3.3進度款：工程進度達到__________時，甲方支付乙方工程款總額的__________%。

3.4竣工驗收款：工程竣工驗收合格后__________個工作日內，甲方支付乙方工程款總額的__________%。

3.5保修金：工程竣工驗收合格后__________個工作日內，甲方支付乙方工程款總額的__________%作為保修金。

四、工程質量及保修

4.1工程質量：乙方應嚴格按照國家有關工程質量標準和規范，確保工程達到甲方要求的質量標準。

4.2保修期限：工程竣工驗收合格后，乙方對工程質量承擔__________年的保修責任。

五、雙方權利義務

5.1甲方權利：

5.1.1甲方有權對乙方施工過程進行監督檢查，確保工程質量。

5.1.2甲方有權要求乙方在規定時間內完成工程。

5.1.3甲方有權根據工程進度支付工程款項。

5.2甲方義務：

5.2.1甲方應按照約定的時間、地點提供施工所需的場地、材料等。

5.2.2甲方應按照約定的時間支付工程款項。

5.2.3甲方應按照約定的時間進行工程竣工驗收。

5.3乙方權利：

5.3.1乙方有權要求甲方按照約定的時間、地點提供施工所需的場地、材料等。

5.3.2乙方有權要求甲方按照約定的時間支付工程款項。

5.3.3乙方有權要求甲方按照約定的時間進行工程竣工驗收。

5.4乙方義務：

5.4.1乙方應按照國家有關工程質量標準和規范，確保工程達到甲方要求的質量標準。

5.4.2乙方應按照約定的時間、地點完成工程。

5.4.3乙方應按照約定的時間向甲方提交工程竣工驗收報告。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

7.2本合同一式__________份，甲乙雙方各執__________份，具有同等法律效力。

7.3本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

附件：

1.項目設計方案

2.工程施工圖紙

3.工程質量標準

4.工程進度計劃

5.甲方提供的場地、材料清單

6.乙方提供的施工人員名單

7.乙方提供的設備清單

8.乙方提供的施工方案

9.乙方提供的施工組織設計

10.乙方提供的工程竣工驗收報告

11.其他雙方認為有必要作為合同附件的文件。

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

第三方（以下簡稱“第三方”）：__________

鑒于甲方擬對__________項目（以下簡稱“項目”）進行園林建設工程，乙方愿意按照甲方的要求和約定，承攬該項目的園林建設工程，同時第三方作為項目監理方，對工程進行全程監督和管理，以保證工程質量和進度。為明確各方的權利義務，經友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.1工程名稱：__________

1.2工程地點：__________

1.3工程規模：__________

1.4工程內容：__________

1.5工程預算：__________

二、第三方責任

2.1監理職責：第三方應按照國家相關法律法規和行業標準，對項目的工程設計、施工、驗收等環節進行全程監理，確保工程質量、進度和安全。

2.2監理報告：第三方應定期向甲方提交監理報告，報告內容應包括但不限于工程質量、進度、安全等方面的檢查結果和整改意見。

2.3監理費用：第三方監理費用為__________元，由甲方支付。

三、工程期限

3.1工程開工日期：__________

3.2工程竣工日期：__________

3.3工期延誤責任：乙方因自身原因導致工程延期，每延誤一日，應向甲方支付__________元違約金；甲方因自身原因導致工程延期，每延誤一日，應向乙方支付__________元違約金。

四、工程款項

4.1工程款支付方式：__________

4.2首付款：合同簽訂后__________個工作日內，甲方支付乙方工程款總額的__________%作為首付款。

4.3進度款：工程進度達到__________時，甲方支付乙方工程款總額的__________%。

4.4竣工驗收款：工程竣工驗收合格后__________個工作日內，甲方支付乙方工程款總額的__________%。

4.5保修金：工程竣工驗收合格后__________個工作日內，甲方支付乙方工程款總額的__________%作為保修金。

五、甲方權利

5.1甲方有權要求乙方按照國家相關法律法規和行業標準進行施工。

5.2甲方有權要求乙方在規定的時間內完成工程。

5.3甲方有權要求乙方按照約定的時間、地點提供施工所需的場地、材料等。

5.4甲方有權要求乙方按照約定的時間支付工程款項。

5.5甲方有權要求乙方按照約定的時間進行工程竣工驗收。

5.6甲方有權要求第三方對工程進行全程監理，并確保監理工作質量。

六、甲方義務

6.1甲方應按照約定的時間、地點提供施工所需的場地、材料等。

6.2甲方應按照約定的時間支付工程款項。

6.3甲方應按照約定的時間進行工程竣工驗收。

6.4甲方應配合乙方和第三方的工作，確保工程順利進行。

七、乙方權利

7.1乙方有權要求甲方按照約定的時間、地點提供施工所需的場地、材料等。

7.2乙方有權要求甲方按照約定的時間支付工程款項。

7.3乙方有權要求甲方按照約定的時間進行工程竣工驗收。

八、乙方義務

8.1乙方應按照國家相關法律法規和行業標準進行施工。

8.2乙方應按照約定的時間、地點完成工程。

8.3乙方應按照約定的時間向甲方提交工程竣工驗收報告。

8.4乙方應遵守合同約定，履行合同義務。

九、違約及限制條款

9.1乙方如因自身原因導致工程延期，每延誤一日，應向甲方支付__________元違約金。

9.2乙方如因自身原因導致工程質量不符合約定，應承擔相應的修復責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

9.3乙方如違反合同約定，未經甲方同意擅自變更工程內容，應承擔相應責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

9.4乙方不得將工程分包或轉包給其他單位或個人，否則甲方有權解除合同，并要求乙方承擔相應責任。

十、爭議解決

10.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十一、其他

11.1本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

11.2本合同一式__________份，甲乙雙方及第三方各執__________份，具有同等法律效力。

第三方介入的意義和目的：

第三方作為項目監理方，旨在確保工程質量和進度，對工程進行全程監督和管理，防止因施工過程中出現的問題導致工程延期或質量問題，從而保障甲方的合法權益。

甲方為主導的目的和意義：

甲方作為項目的投資方，對項目的順利進行和投資回報具有直接利益。甲方通過主導合同條款，加強對乙方和第三方的約束，確保工程質量和進度，降低投資風險，實現投資回報最大化。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

甲方（以下簡稱“甲方”）：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）：__________

第三方（以下簡稱“第三方”）：__________

鑒于甲方擬對__________項目（以下簡稱“項目”）進行園林建設工程，乙方作為專業施工方，愿意按照甲方的要求和約定，承攬該項目的園林建設工程，同時第三方作為項目咨詢方，提供技術支持和咨詢服務。為明確各方的權利義務，經友好協商，達成如下協議：

一、工程概況

1.1工程名稱：__________

1.2工程地點：__________

1.3工程規模：__________

1.4工程內容：__________

1.5工程預算：__________

二、第三方責任

2.1咨詢職責：第三方應提供項目設計、施工、材料選擇等方面的專業咨詢，協助乙方確保工程質量和進度。

2.2咨詢費用：第三方咨詢費用為__________元，由甲方支付。

2.3咨詢報告：第三方應定期向乙方提交咨詢報告，報告內容應包括但不限于技術建議、風險評估等。

三、工程期限

3.1工程開工日期：__________

3.2工程竣工日期：__________

3.3工期延誤責任：甲方因自身原因導致工程延期，每延誤一日，應向乙方支付__________元違約金；乙方因自身原因導致工程延期，每延誤一日，應向甲方支付__________元違約金。

四、工程款項

4.1工程款支付方式：__________

4.2首付款：合同簽訂后__________個工作日內，甲方支付乙方工程款總額的__________%作為首付款。

4.3進度款：工程進度達到__________時，甲方支付乙方工程款總額的__________%。

4.4竣工驗收款：工程竣工驗收合格后__________個工作日內，甲方支付乙方工程款總額的__________%。

4.5保修金：工程竣工驗收合格后__________個工作日內，甲方支付乙方工程款總額的__________%作為保修金。

五、乙方權利

5.1乙方有權要求甲方按照約定的時間、地點提供施工所需的場地、材料等。

5.2乙方有權要求甲方按照約定的時間支付工程款項。

5.3乙方有權要求甲方提供必要的技術支持和配合。

5.4乙方有權要求甲方在工程竣工驗收后按照約定支付保修金。

5.5乙方有權要求第三方提供專業、及時的咨詢服務。

六、乙方義務

6.1乙方應按照國家相關法律法規和行業標準進行施工。

6.2乙方應按照約定的時間、地點完成工程。

6.3乙方應按照約定的時間向甲方提交工程竣工驗收報告。

6.4乙方應遵守合同約定，履行合同義務。

七、甲方權利

7.1甲方有權要求乙方按照約定的時間、地點提供施工所需的場地、材料等。

7.2甲方有權要求乙方按照約定的時間支付工程款項。

7.3甲方有權要求乙方按照約定的時間進行工程竣工驗收。

七、甲方義務

7.1甲方應按照約定的時間、地點提供施工所需的場地、材料等。

7.2甲方應按照約定的時間支付工程款項。

7.3甲方應按照約定的時間進行工程竣工驗收。

八、違約及限制條款

8.1甲方如因自身原因導致工程延期，每延誤一日，應向乙方支付__________元違約金。

8.2甲方如違反合同約定，未按期支付工程款項，應承擔相應的利息損失。

8.3甲方如未提供必要的技術支持和配合，導致工程進度延誤，應承擔相應責任。

九、爭議解決

9.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十、其他

10.1本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

10.2本合同一式__________份，甲乙雙方及第三方各執__________份，具有同等法律效力。

乙方為主導