建筑幕墻簡易工程施工合同合同編號：__________建筑幕墻簡易工程施工合同地址：聯系人：聯系電話：地址：聯系人：聯系電話：鑒于委托方愿意將其擁有的建筑幕墻簡易工程項目的施工任務委托給承包方，為確保雙方的權利和義務，經雙方友好協商，特訂立本合同，以便共同遵守。一、工程內容1.1本工程的名稱為：____________________。1.2本工程的地點為：____________________。1.3本工程的內容包括：____________________。二、工程質量2.1承包方應按照委托方提供的施工圖紙、施工方案和技術要求進行施工，確保工程質量符合國家相關標準和規范。2.2承包方應選用符合國家標準的材料、設備及配件，并保證其質量。2.3承包方應嚴格按照施工組織設計進行施工，確保工程進度和質量。三、工程進度3.1承包方應按照雙方約定的工期完成本工程，工期自雙方簽訂合同之日起計算。3.2承包方應在每個施工階段向委托方報告施工進度，如有特殊情況導致工期延誤，應及時通知委托方，并采取措施予以解決。四、工程費用4.1本工程的合同總價為人民幣（大寫）：____________________元整（小寫）：_____________________元。4.2承包方應按照約定的工程進度向委托方提交進度款申請，委托方應在收到申請后7個工作日內完成審批并支付相應款項。4.3工程完成后，承包方應向委托方提交完整的工程結算資料，雙方按照約定的結算方式進行結算。五、工程驗收5.1本工程完成后，委托方應組織驗收，承包方應按照驗收標準提供相關資料，并配合驗收工作。5.2驗收合格的工程，委托方應在驗收合格后7個工作日內支付剩余工程款。5.3驗收不合格的工程，承包方應按照委托方的要求進行整改，并重新提交驗收。六、違約責任6.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償損失。6.2承包方如未按照約定工期完成工程，應按照逾期天數向委托方支付違約金，違約金計算方式為：合同總價×0.05%×逾期天數。七、爭議解決7.1本合同履行過程中，如發生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。8.3本合同未盡事宜，可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：乙方（承包方）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.施工圖紙2.施工方案3.技術要求4.材料、設備及配件清單5.施工組織設計6.工程結算資料7.驗收標準8.補充協議二、違約行為及認定：1.未按照約定工期完成工程：指承包方未按照合同約定的時間節點完成工程，視為違約行為。2.工程質量不符合標準：指工程質量不符合國家相關標準和規范，或使用的材料、設備及配件不符合國家標準，視為違約行為。3.未按照約定支付工程款：指委托方未按照合同約定時間支付工程款，視為違約行為。4.未按照約定進行工程驗收：指委托方未按照合同約定時間組織驗收，或未按照驗收標準進行驗收，視為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指委托方，即建筑幕墻簡易工程項目的所有者。2.乙方：指承包方，即接受委托進行建筑幕墻簡易工程施工的單位。3.合同總價：指本合同約定的工程完成所需支付的總金額。4.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。5.工期：指合同約定的工程完成的時間段。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：如遇到不可抗力等因素導致工程進度延誤，承包方應及時通知委托方，并采取措施加快施工進度。2.工程質量問題：如發現工程質量問題，承包方應立即整改，并承擔整改費用。3.工程款支付問題：如委托方未按照約定時間支付工程款，承包方可以與委托方溝通協商，或依法向人民法院提起訴訟。4.驗收不合格：如工程驗收不合格，承包方應按照委托方的要求進行整改，并重新提交驗收。五、所有應用場景：1.適用于各類建筑幕墻簡易工程項目的施工合同。2.