建筑施工合同索賠_第1頁
建筑施工合同索賠_第2頁
建筑施工合同索賠_第3頁
建筑施工合同索賠_第4頁
建筑施工合同索賠_第5頁
已閱讀5頁,還剩1頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

合同編號:__________地址:_______聯系人:_______聯系電話:_______地址:_______聯系人:_______聯系電話:_______第一條工程概況1.1工程名稱:_______1.2工程地點:_______1.3工程規模:_______1.4工程內容:_______1.5工程預算:_______第二條合同價格2.1雙方確認,本項目施工合同總價為人民幣_______元(大寫:_______________________元整),幣種為人民幣。2.2乙方在合同簽訂后_______天內向甲方提交詳細的施工預算明細,甲方確認后按預算支付工程款項。第三條施工期限3.1雙方確認,本項目施工期限為_______天,自甲方書面通知乙方開工之日起計算。3.2乙方應當按照約定的工期完成施工,如因乙方原因導致工期延誤,乙方應當承擔相應的違約責任。第四條施工質量4.1乙方應當按照國家相關法律法規、行業標準和設計文件的要求進行施工,保證工程質量。4.2乙方應當接受甲方及相關部門的檢查、監督和檢驗,對工程質量問題及時整改。4.3工程竣工后,乙方應當向甲方提供完整的施工資料和驗收資料。第五條合同款項的支付5.1甲方支付工程款項分為四個階段,分別為:預付款、進度款、中期支付和竣工結算。5.2預付款為合同總價款的_______%,支付時間為合同簽訂后_______天內。5.3進度款支付按照實際完成工程量的_______%計算,每月底進行結算。5.4中期支付為合同總價款的_______%,支付時間為工程進度達到_______%時。5.5竣工結算時,扣除已支付款項,支付剩余的工程款項。第六條違約責任6.1乙方未按照約定工期完成施工的,應當按照逾期天數向甲方支付違約金,違約金為合同總價款的_______%。6.2甲方未按照約定時間支付工程款項的,應當按照逾期天數向乙方支付違約金,違約金為應付款項的_______%。6.3乙方施工質量不符合約定,導致工程不合格的,乙方應當承擔返工、維修等費用,并支付違約金。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議,應通過友好協商解決;協商不成的,可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1雙方應當遵守國家相關法律法規,不得違法經營。8.2雙方在合同履行過程中如需變更、解除或終止合同,應簽訂書面協議,并經雙方確認。8.3本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。甲方(蓋章):__________乙方(蓋章):__________代表(簽名):__________代表(簽名):__________簽訂日期:_______年_______月_______日注意事項:1.合同的簽訂應嚴格遵守《中華人民共和國合同法》等相關法律法規,確保合同的合法性、有效性。2.合同中涉及的工程規模、工程內容、工程預算等關鍵條款需詳細明確,避免因模糊不清導致的糾紛。3.雙方在簽訂合同時應認真審查合同條款,確保各自權益得到保障。4.注意合同中關于工期、付款、違約金等條款的約定,確保工程進度和款項的順利流轉。5.合同中應明確雙方的責任和義務,確保施工過程中雙方的權益得到保障。解決辦法:1.雙方發生爭議時,應通過友好協商的方式解決問題。2.若協商不成,可以向有管轄權的人民法院提起訴訟,通過司法途徑解決爭議。3.在合同履行過程中,如需變更、解除或終止合同,應簽訂書面協議,并經雙方確認。4.合同履行過程中,如需咨詢法律問題,可尋求專業律師的幫助。關鍵詞語的法律名詞解釋:1.合同法:是指調整合同關系及與合同關系有關的法律規范總稱,是保障合同當事人權益的法律依據。2.合法性:指合同內容符合國家法律法規的規定,具有法律效力。3.有效性:指合同在當事人之間產生法律約束力,各方需按照合同約定履行義務。4.工程規模:指工程項目的總體規模、建設內容、建設標準等。5.工程預算:指根據工程規模、工程內容和建設標準等因素,預先計算的工程造價。6.工期:指完成工程所需的時間,一般包括開工日期和竣工日期。7.違約金:指一方違約時,根據合同約定向另一方支付的賠償金。8.司法途徑:指通過法院訴訟的方式解決合同爭議。特殊應用場合及補充條款:1.特殊情況:甲方需要提前完工以便盡快投入使用補充條款:如甲方因特殊原因需要提前完工,乙方應在接到甲方通知后,盡最大努力調整施工計劃,合理安排人力物力,確保按甲方要求的時間完成工程。若因此導致乙方額外增加成本,甲方應按實際情況給予合理的補償。2.特殊情況:乙方因不可抗力因素導致工期延誤補充條款:如乙方因不可抗力因素(如自然災害、政策調整等)導致工期延誤,乙方應立即通知甲方,并提供相關證明。甲方應理解并同意乙方的困難,根據實際情況調整工期,不予追究乙方違約責任。3.特殊情況:工程變更導致費用增加補充條款:如在施工過程中,甲方提出工程變更需求,導致費用增加,甲方應承擔因此產生的額外費用。乙方應在變更后及時向甲方報告變更情況及費用,甲方確認后支付相應款項。4.特殊情況:工程質量問題補充條款:如施工過程中出現質量問題,乙方應負責返工、維修,并承擔相應費用。若因乙方原因導致工程質量不合格,乙方應支付給甲方相應的違約

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論