土建承攬合同模板合同編號：__________

合同簽訂日期：____年__月__日

甲方（委托方）：__________

乙方（承攬方）：__________

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方承攬土建工程事宜，經友好協商，達成如下協議：

第一條工程概況

1.1工程名稱：__________

1.2工程地點：__________

1.3工程內容：__________

1.4工程規模：__________

1.5工程總價款：__________

第二條工程質量

2.1乙方應按照甲方的要求和國家相關標準進行施工，保證工程質量。

2.2工程驗收標準：__________

第三條工程進度

3.1工程預計開工日期：____年__月__日

3.2工程預計竣工日期：____年__月__日

3.3乙方應按照雙方約定的工程進度計劃進行施工，如因乙方原因導致工程延期，乙方應承擔相應的違約責任。

第四條工程款支付

4.1甲方按照工程進度和質量，分階段支付工程款。

4.2支付方式：__________

4.3支付期限：__________

第五條乙方義務

5.1乙方應按照甲方的要求和國家相關法律法規進行施工，保證工程質量、安全。

5.2乙方應承擔施工過程中產生的所有費用，包括但不限于人力、材料、設備等。

5.3乙方應按照約定時間完成工程，如因乙方原因導致工程延期，乙方應承擔相應的違約責任。

第六條甲方義務

6.1甲方應按照約定時間支付工程款。

6.2甲方應提供施工所需的場地、水電等基礎設施。

6.3甲方應協助乙方辦理施工所需的相關手續。

第七條違約責任

7.1乙方未按照約定時間完成工程，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金計算方式為：__________

7.2甲方未按照約定時間支付工程款，乙方有權要求甲方支付滯納金，滯納金計算方式為：__________

7.3因乙方施工原因導致工程質量不符合約定，乙方應承擔返工、維修等費用。

7.4因甲方原因導致工程無法正常進行，乙方有權要求甲方支付停工損失。

第八條爭議解決

8.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

第九條其他約定

9.1雙方應遵守國家相關法律法規，不得違法施工。

9.2雙方應保守合同秘密，不得泄露對方商業秘密。

9.3合同附件：__________

甲方（委托方）：__________

乙方（承攬方）：__________

簽訂日期：____年__月__日

（注：以上合同僅供參考，具體條款請根據實際情況和法律法規進行修改和完善。）

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

合同簽訂日期：____年__月__日

甲方（委托方）：__________

乙方（承攬方）：__________

第三方（監管方）：__________

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方承攬土建工程事宜，經友好協商，達成如下協議：

第一條工程概況

1.1工程名稱：__________

1.2工程地點：__________

1.3工程內容：__________

1.4工程規模：__________

1.5工程總價款：__________

第二條第三方監管職責

2.1第三方作為監管方，負責對乙方的施工過程進行全程監督和管理，確保工程質量、安全。

2.2第三方應按照甲方的要求和國家相關標準進行監管，對乙方施工過程中的問題及時提出整改要求。

2.3第三方應定期向甲方報告工程進度、質量及安全情況。

第三條甲方權益保障

3.1甲方作為委托方，有權對乙方施工過程進行監督和檢查，確保工程質量、安全。

3.2甲方有權根據第三方報告和自身檢查，要求乙方整改施工中存在的問題。

3.3甲方有權根據工程進度和質量，分階段支付工程款。

3.4甲方有權在乙方違約的情況下，要求乙方支付違約金。

第四條乙方義務及限制

4.1乙方應按照甲方的要求和國家相關法律法規進行施工，保證工程質量、安全。

4.2乙方應按照第三方監管要求，及時整改施工中存在的問題。

4.3乙方應按照約定時間完成工程，如因乙方原因導致工程延期，乙方應承擔相應的違約責任。

4.4乙方不得擅自將工程轉包給其他單位或個人。

第五條工程款支付

5.1甲方按照工程進度和質量，分階段支付工程款。

5.2支付方式：__________

5.3支付期限：__________

第六條違約責任

6.1乙方未按照約定時間完成工程，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金計算方式為：__________

6.2甲方未按照約定時間支付工程款，乙方有權要求甲方支付滯納金，滯納金計算方式為：__________

6.3因乙方施工原因導致工程質量不符合約定，乙方應承擔返工、維修等費用。

6.4乙方違反4.4條規定，甲方有權要求乙方支付違約金，并有權解除合同。

第七條第三方違約責任

7.1第三方未按照約定履行監管職責，甲方有權要求第三方承擔相應的違約責任。

7.2第三方未及時報告工程進度、質量及安全情況，甲方有權要求第三方承擔相應的違約責任。

第八條爭議解決

8.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

第九條其他約定

9.1甲方、乙方、第三方應遵守國家相關法律法規，不得違法施工。

9.2甲方、乙方、第三方應保守合同秘密，不得泄露對方商業秘密。

9.3合同附件：__________

甲方（委托方）：__________

乙方（承攬方）：__________

第三方（監管方）：__________

簽訂日期：____年__月__日

第三方主體+甲方權益主導的意義和目的：

第三方主體的介入，旨在確保土建工程的質量、安全以及合規性。通過引入第三方監管，甲方能夠更加放心地將工程交給乙方承攬，因為第三方監管方將承擔起監督和管理乙方的施工過程的責任。這不僅增加了甲方的主導權，也確保了工程能夠按照甲方的要求和標準進行施工。

甲方權益主導的目的是確保甲方的利益得到最大化的保護。通過在合同中明確甲方的權利和利益，包括但不限于對施工過程的監督和檢查權、對工程進度和質量的要求、對違約情況的處理權等，甲方能夠更好地控制工程進度和質量，確保工程能夠按時按質完成。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

合同編號：__________

合同簽訂日期：____年__月__日

甲方（委托方）：__________

乙方（承攬方）：__________

第三方（監管方）：__________

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方承攬土建工程事宜，經友好協商，達成如下協議：

第一條工程概況

1.1工程名稱：__________

1.2工程地點：__________

1.3工程內容：__________

1.4工程規模：__________

1.5工程總價款：__________

第二條第三方監管職責

2.1第三方作為監管方，負責對乙方的施工過程進行全程監督和管理，確保工程質量、安全。

2.2第三方應按照甲方的要求和國家相關標準進行監管，對乙方施工過程中的問題及時提出整改要求。

2.3第三方應定期向甲方報告工程進度、質量及安全情況。

第三條乙方權益保障

3.1乙方作為承攬方，有權要求甲方提供施工所需的設計圖紙、技術要求等相關資料。

3.2乙方有權根據第三方報告和自身檢查，要求甲方提供所需的支持和配合。

3.3乙方有權根據工程進度和質量，要求甲方支付工程款。

3.4乙方有權在甲方違約的情況下，要求甲方支付違約金。

第四條甲方義務及限制

4.1甲方應按照乙方的要求和國家相關法律法規提供施工所需的設計圖紙、技術要求等相關資料。

4.2甲方應按照第三方監管要求，提供乙方所需的支持和配合。

4.3甲方應按照工程進度和質量，及時支付工程款。

4.4甲方不得無故解除合同或干預乙方的正常施工。

第五條工程款支付

5.1甲方按照工程進度和質量，及時支付工程款。

5.2支付方式：__________

5.3支付期限：__________

第六條違約責任

6.1甲方未按照約定時間支付工程款，乙方有權要求甲方支付滯納金，滯納金計算方式為：__________

6.2乙方未按照約定時間完成工程，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金計算方式為：__________

6.3因甲方原因導致工程質量不符合約定，甲方應承擔返工、維修等費用。

6.4甲方違反4.4條規定，乙方有權要求甲方支付違約金，并有權解除合同。

第七條第三方違約責任

7.1第三方未按照約定履行監管職責，甲方有權要求第三方承擔相應的違約責任。

7.2第三方未及時報告工程進度、質量及安全情況，甲方有權要求第三方承擔相應的違約責任。

第八條爭議解決

8.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。

第九條其他約定

9.1甲方、乙方、第三方應遵守國家相關法律法規，不得違法施工。

9.2甲方、乙方、第三方應保守合同秘密，不得泄露對方商業秘密。

9.3合同附件：__________

甲方（委托方）：__________

乙方（承攬方）：__________

第三方（監管方）：__________

簽訂日期：____年__月__日

乙方為主導的目的和意義：

乙方為主導的意義在于確保乙方在土建工程中的權益得到充分保障。通過在