住宅裝修人工承攬標準化協議模板版A版本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同雙方1.2裝修工程1.3合同金額1.4工程期限2.裝修工程內容2.1裝修項目2.2裝修材料2.3施工工藝3.合同金額與支付方式3.1合同金額3.2支付方式3.3進度付款3.4尾款支付4.工程期限與延期4.1工程期限4.2延期條款4.3延期費用5.質量保證與保修5.1質量標準5.2保修期限5.3保修范圍6.合同的履行與變更6.1合同履行6.2合同變更7.違約責任7.1承包商違約7.2業主違約8.爭議解決8.1協商解決8.2調解解決8.3法律途徑9.解除與終止9.1合同解除9.2合同終止10.一般條款10.1合同的生效10.2信息的準確性10.3法律適用10.4合同的轉讓10.5附件11.合同的簽訂日期12.合同雙方簽字13.附件列表14.合同編號第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1合同雙方1.2裝修工程【具體裝修內容列表】1.3合同金額本合同的金額為人民幣【金額】元整（大寫：【金額】元整），包括但不限于工程設計費、施工費、材料費、管理費、稅費等。1.4工程期限本工程的工期為【工期天數】天，自乙方入場之日起計算。2.裝修工程內容2.1裝修項目2.2裝修材料乙方應按照甲方的要求，使用符合國家標準的裝修材料，具體材料品牌、型號、質量標準等詳見附件。2.3施工工藝乙方應按照行業標準和甲方的要求，采用合理的施工工藝進行施工，確保工程質量。3.合同金額與支付方式3.1合同金額本合同的總金額為人民幣【金額】元整（大寫：【金額】元整），包括但不限于工程設計費、施工費、材料費、管理費、稅費等。3.2支付方式本合同的支付方式分為進度付款和尾款支付兩部分。3.3進度付款甲方按照工程進度，分階段支付工程款項。具體支付比例和時間詳見附件。3.4尾款支付工程完成后，經甲方驗收合格，甲方支付尾款。4.工程期限與延期4.1工程期限本工程的工期為【工期天數】天，自乙方入場之日起計算。4.2延期條款如因乙方原因導致工程延期，每延期一天，乙方應支付甲方違約金人民幣【金額】元整。4.3延期費用如因甲方原因導致工程延期，甲方應支付乙方因延期產生的額外費用，具體費用根據實際情況另行協商。5.質量保證與保修5.1質量標準乙方應保證工程的質量和施工安全，符合國家和行業標準。5.2保修期限本工程的保修期限為【保修期限】年，自工程竣工之日起計算。5.3保修范圍保修范圍包括合同中規定的裝修項目和使用的裝修材料。6.合同的履行與變更6.1合同履行雙方應嚴格按照合同的約定履行各自的權利和義務。6.2合同變更如合同內容需要變更，應由雙方協商一致，并以書面形式確認。8.爭議解決8.1協商解決雙方應通過友好協商的方式解決合同履行過程中的任何爭議和糾紛。8.2調解解決如協商不成，雙方同意向【調解機構名稱】申請調解，調解不成的，可直接向【管轄法院】提起訴訟。8.3法律途徑如發生訴訟，雙方同意接受【管轄法院】的管轄，并遵守相應的法律程序和判決結果。9.解除與終止9.1合同解除一方如嚴重違反合同約定，另一方有權解除合同，并要求違約方承擔相應的違約責任。9.2合同終止工程完成后，雙方按照合同約定辦理終止手續，終止合同效力。10.一般條款10.1合同的生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2信息的準確性雙方提供的合同信息應真實、準確、完整，否則應承擔相應法律責任。10.3法律適用本合同的簽訂、效力、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。10.4合同的轉讓未經對方同意，任何一方不得將合同權利和義務全部或部分轉讓給第三方。10.5附件本合同的附件是合同不可分割的一部分，與合同具有同等法律效力。11.合同的簽訂日期本合同簽訂日期為【簽訂日期】。12.合同雙方簽字甲方（業主）：【業主簽字】乙方（承包商）：【承包商簽字】13.附件列表附件列表如下：【附件列表】14.合同編號本合同編號為：【合同編號】。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設計方案詳細描述工程的設計理念、布局、材料選擇、施工工藝等內容，包括圖紙、效果圖等。附件二：裝修材料清單列明工程所需的所有材料名稱、品牌、型號、規格、數量、質量標準等詳細信息。附件三：施工工藝標準詳細描述施工過程中應遵循的工藝標準和要求，包括施工流程、施工方法、質量控制等。附件四：工程進度計劃明確工程的開工日期、預計竣工日期以及各個階段的完成日期。附件五：支付結算明細表詳細列出付款的時間、比例、金額等信息。附件六：違約金計算公式明確違約金的計算方式和標準。附件七：保修服務說明詳細描述保修服務的范圍、期限、維修責任等內容。附件八：爭議解決方式明確爭議解決的機構、程序和適用法律。附件九：合同轉讓協議如合同權利和義務需要轉讓，需簽署此協議，并經雙方同意。說明二：違約行為及責任認定：1.乙方未按合同約定的時間、質量、標準完成工程。2.乙方使用不合格的材料或施工工藝。3.甲方未按約定時間支付進度款或尾款。4.甲方未提供施工場地、施工條件或提供的場地、條件不符合要求。違約責任認定標準：1.乙方違約：乙方應承擔違約金賠償責任，并根據實際情況支付甲方因違約產生的額外費用。2.甲方違約：甲方應支付乙方因延期產生的額外費用，并承擔違約金賠償責任。示例說明：若乙方未按合同約定的時間完成工程，乙方應支付甲方違約金人民幣1000元整。若甲方未按約定時間支付進度款，甲方應支付乙方違約金人民幣500元整。說明三：法律名詞及解釋：1.業主：指本合同第一條1.1項所指的甲方。2.承包商：指本合同第一條1.2項所指的乙方。3.裝修工程：指本合同第二條所描述的工程。4.合同金額：指本合同第三條所指的合同總金額。5.工程期限：指本合同第四條所指的工期天數。6.