2024年室內瓷磚鋪貼勞務協議模板版A版本合同目錄一覽1.勞務范圍與內容1.1瓷磚鋪貼工程概況1.2施工材料及標準1.3施工進度與時間安排2.雙方權益與義務2.1甲方權益與義務2.2乙方權益與義務3.合同價格與支付3.1合同總價3.2支付方式與時間4.施工質量與驗收4.1施工質量標準4.2驗收程序與時間5.工期延誤與賠償5.1工期延誤責任5.2工期延誤賠償計算6.違約責任與爭議解決6.1違約責任認定6.2爭議解決方式7.保密條款7.1保密內容7.2保密期限8.合同的變更與解除8.1合同變更條件8.2合同解除條件9.合同的終止與失效9.1合同終止條件9.2合同失效條件10.法律適用與爭議解決10.1法律適用10.2爭議解決方式11.其他條款11.1稅收與發票11.2保險責任12.合同的簽訂與生效12.1簽訂程序12.2合同生效時間13.附件13.1施工圖紙13.2材料規格與品牌14.簽署頁第一部分：合同如下：1.勞務范圍與內容1.1瓷磚鋪貼工程概況甲方委托乙方進行室內瓷磚鋪貼工程，工程范圍包括但不限于瓷磚的選購、運輸、儲存、鋪貼、切割、打磨、清理等工作。1.2施工材料及標準乙方應按照甲方的要求選購瓷磚，并按照施工圖紙和施工規范進行鋪貼。瓷磚的品種、規格、顏色、紋理等應符合甲方的要求，并符合國家相關標準和規定。1.3施工進度與時間安排乙方應按照甲方提供的時間表進行施工，確保工程按時完成。乙方應提前向甲方報告施工進度，如有工期延誤，乙方應承擔相應的責任。2.雙方權益與義務2.1甲方權益與義務甲方應提供乙方施工所需的現場、電源、水源等必要條件，并確保施工現場的安全和整潔。甲方應按時支付乙方的工程款項，并按照合同約定進行驗收。2.2乙方權益與義務乙方應按照合同約定進行施工，保證工程質量，并按照約定的時間完成工程。乙方應承擔施工過程中的人員傷亡和財產損失的責任，并按照約定支付稅費和其他費用。3.合同價格與支付3.1合同總價甲乙雙方按照約定的工程量和單價計算出合同總價，詳見附件。3.2支付方式與時間甲方支付乙方的工程款項，按照工程進度分階段支付。具體支付方式和時間詳見附件。4.施工質量與驗收4.1施工質量標準乙方應按照國家和行業的標準進行施工，并保證工程的質量和安全。工程驗收時，乙方應提供相關質保資料和驗收報告。4.2驗收程序與時間甲方應在工程完成后進行驗收，并在驗收合格后支付剩余的工程款項。驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求進行整改，直至驗收合格。5.工期延誤與賠償5.1工期延誤責任如乙方原因造成工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。如甲方原因造成工期延誤，甲方應承擔相應的違約責任。5.2工期延誤賠償計算工期延誤賠償的計算方式詳見附件。6.違約責任與爭議解決6.1違約責任認定如乙方未按照約定完成工程，或工程質量不符合約定，乙方應承擔違約責任。如甲方未按照約定支付工程款項，甲方應承擔違約責任。6.2爭議解決方式如雙方在合同履行過程中發生爭議，應通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。8.合同的變更與解除8.1合同變更條件任何一方均可向對方提出書面變更請求，經雙方協商一致后，可簽訂書面變更協議，作為本合同的附件。變更協議經雙方簽字蓋章后生效，對雙方具有法律約束力。8.2合同解除條件在合同履行過程中，任何一方未履行或未能正確履行合同義務，嚴重違約的，另一方有權解除合同。合同解除后，雙方應按照合同約定處理后續事宜。9.合同的終止與失效9.1合同終止條件9.2合同失效條件10.法律適用與爭議解決10.1法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。10.2爭議解決方式如雙方在合同履行過程中發生爭議，應通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。11.其他條款11.1稅收與發票乙方應按照國家稅收法律法規的規定，向甲方提供正規發票。如乙方未按約定提供發票，甲方有權拒絕支付相應款項。11.2保險責任乙方應為其施工人員購買工傷保險，并承擔施工過程中的意外傷害責任。如乙方未購買保險，甲方有權要求乙方承擔相應責任。12.合同的簽訂與生效12.1簽訂程序本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。12.2合同生效時間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.附件13.1施工圖紙附件中包含施工圖紙，乙方應按照圖紙進行施工。13.2材料規格與品牌附件中包含瓷磚的品種、規格、顏色、紋理等詳細信息，乙方應按照要求進行選購。14.簽署頁（甲方簽字）：（乙方簽字）：簽訂日期：____年____月____日第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：施工圖紙詳細描述瓷磚鋪貼的位置、面積、圖案、顏色、規格等，以及施工的具體要求和標準。乙方應嚴格按照圖紙進行施工。附件二：材料規格與品牌詳細列出所需瓷磚的品種、規格、顏色、紋理等，以及乙方應選購的品牌和型號。乙方應確保材料的質量符合甲方要求。附件三：工程量清單詳細列出工程所需的瓷磚數量、面積、規格等信息，以及相應的單價和總價。乙方應按照清單進行材料采購和施工。附件四：施工進度計劃詳細描述施工的時間安排和進度要求，包括各個階段的開始和結束時間。乙方應按照計劃進行施工，確保工程按時完成。附件五：驗收標準與程序詳細列出工程驗收的標準和程序，包括驗收的時間、地點、參與人員、驗收合格的條件等。乙方應按照標準進行施工，確保工程質量符合要求。附件六：保險單據乙方應提供的保險單據，證明已為其施工人員購買了工傷保險。乙方應承擔施工過程中的意外傷害責任。附件七：付款憑證詳細列出付款的時間、金額、方式等信息。甲方應按照約定支付乙方的工程款項。說明二：違約行為及責任認定：1.工期延誤乙方未按照約定的時間完成工程，或工程質量不符合約定的，乙方應承擔違約責任。例如，乙方因自身原因導致工期延誤，應按照合同約定向甲方支付違約金。2.材料不符合要求乙方提供的材料品種、規格、顏色、紋理等不符合合同約定的，乙方應承擔違約責任。例如，乙方應按照約定的品牌和型號提供瓷磚，如提供不符合要求的材料，乙方應負責更換或補足。3.質量問題乙方施工的質量不符合合同約定或國家標準，乙方應承擔違約責任。例如，瓷磚鋪貼不牢固、色澤不均勻、有空鼓等質量問題，乙方應負責整改并承擔相應的損失。4.支付延遲甲方未按照約定的時間支付工程款項，甲方應承擔違約責任。例如，甲方應按照工程進度分階段支付款項，如延遲支付，應按照合同約定向乙方支付滯納金。說明三：法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中承擔委托人角色的當事人，負責提供施工場地、材料、支付工程款項等。2.乙方：指合同中承擔被委托人角色的當事人，負責進行瓷磚鋪貼施工、材料選購、施工質量保障等。3.工期延誤：指合同約定的工程完成時間超過實際完成時間的情況。4.