市政工程承攬合同樣本合同編號：__________合同各方：甲方（委托方）：名稱：______________________地址：______________________聯(lián)系人：______________________聯(lián)系電話：______________________乙方（承攬方）：名稱：______________________地址：______________________聯(lián)系人：______________________聯(lián)系電話：______________________鑒于甲方為實施某項市政工程，需要乙方提供相應的承攬服務，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以共同遵照執(zhí)行。第一條工程概況1.1工程名稱：______________________1.2工程地點：______________________1.3工程內(nèi)容：______________________1.4工程規(guī)模：______________________1.5工程預算：______________________第二條承攬范圍及要求2.1乙方承攬的范圍包括：______________________2.2乙方應按照甲方的要求，完成工程的施工、設備安裝、調(diào)試等工作。2.3乙方應保證工程的質(zhì)量、安全、進度等滿足甲方的要求。第三條合同價格及支付方式3.1合同價格為：______________________3.2甲方支付方式如下：（1）合同簽訂后七個工作日內(nèi)，支付乙方合同金額的30%作為預付款；（2）工程進度達到50%時，支付乙方合同金額的30%作為進度款；（3）工程驗收合格后，支付乙方合同金額的20%作為尾款。3.3乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按照國家相關法律法規(guī)進行支付。第四條工程進度及驗收4.1乙方應按照約定的工期完成工程，如有延期，應承擔相應的違約責任。4.2工程驗收標準如下：（1）工程質(zhì)量應符合國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準；（2）工程安全應達到甲方要求的安全防護措施；（3）工程進度應滿足甲方項目進度要求。4.3工程驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求進行整改，直至達到驗收標準。第五條保密條款5.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密等，應予以嚴格保密。5.2保密期限自合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第六條違約責任6.1任何一方違反合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任。6.2違約責任的承擔方式包括但不限于：賠償損失、支付違約金、延長工期等。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的工程驗收合格之日止。甲方（委托方）：______________________乙方（承攬方）：______________________簽訂日期：______________________一、附件列表：1.工程設計圖紙2.工程預算明細表3.工程進度計劃表4.安全防護措施方案5.乙方資質(zhì)證明文件6.合同履行過程中的相關補充協(xié)議二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付預付款、進度款或尾款，視為違約。2.乙方未按約定時間完成工程或工程驗收不合格，視為違約。3.雙方未履行保密義務，泄露對方商業(yè)秘密、技術秘密等，視為違約。4.甲方未按約定提供施工條件或所需資料，導致乙方無法正常施工，視為違約。5.乙方未按約定使用合格材料、設備，導致工程質(zhì)量、安全問題，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.市政工程：指城市基礎設施建設和公共服務設施建設，包括道路、橋梁、供水、供電、供氣、排水、環(huán)保等工程。2.承攬方：指承擔市政工程建設任務的單位或個人。3.委托方：指委托承攬方進行市政工程建設任務的單位或個人。4.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。5.驗收合格：指工程質(zhì)量、安全、進度等滿足合同約定及國家相關法律法規(guī)的要求。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應提前與甲方溝通，制定合理的施工計劃，確保工程按時完成。如因特殊情況導致延誤，乙方應承擔相應違約責任。2.工程質(zhì)量問題：乙方應嚴格按照國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準進行施工，確保工程質(zhì)量。如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應立即整改，直至達到驗收標準。3.合同爭議：雙方應通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。4.保密義務違反：違約方應承擔相應的法律責任，賠償守約方損失。5.工程款支付問題：甲方應按約定時間支