體育館裝修協議合同編號：__________甲方（委托方）：__________住所地：__________聯系人：__________聯系電話：__________乙方（承包方）：__________住所地：__________聯系人：__________聯系電話：__________第一條裝修工程內容及要求1.1裝修工程內容：乙方按照本協議約定的標準和質量要求，完成甲方體育館的裝修工程，包括但不限于：__________（具體裝修內容詳列）。第二條工期2.1工期期限：乙方應在本協議簽訂后__________日內完成裝修工程。2.2工期延誤：如乙方原因導致工期延誤，乙方應向甲方支付違約金，違約金為合同金額的__________%。第三條裝修費用及支付方式3.1裝修費用：雙方確認，乙方承攬的體育館裝修工程總造價為人民幣__________元（大寫：__________元整）。3.2支付方式：甲方分期向乙方支付裝修費用，具體支付方式如下：（1）合同簽訂后__________日內，甲方支付乙方預付款人民幣__________元；（2）工程進度達到__________%時，甲方支付乙方進度款人民幣__________元；（3）裝修工程驗收合格后，甲方支付乙方剩余款項人民幣__________元。第四條裝修工程驗收4.1驗收標準：裝修工程驗收標準應符合國家及行業相關標準，以及本協議約定的質量和安全要求。4.2驗收程序：裝修工程完成后，乙方應向甲方提交驗收申請。甲方應在收到驗收申請后__________日內組織驗收。4.3驗收結果：如驗收不合格，乙方應在接到驗收不合格通知后__________日內整改完畢，并重新申請驗收。如再次驗收不合格，甲方有權解除本協議，并要求乙方支付違約金，違約金為合同金額的__________%。第五條違約責任5.1乙方違反本協議的約定，導致工期延誤、工程質量不符合約定等情形，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金為合同金額的__________%。5.2甲方未按約定支付裝修費用，乙方有權拒絕繼續施工，并要求甲方支付違約金，違約金為合同金額的__________%。第六條爭議解決本協議履行過程中發生的爭議，雙方應協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。7.2本協議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.體育館裝修設計方案2.體育館裝修施工圖紙3.裝修材料清單4.裝修工程進度計劃5.驗收標準及方法6.付款憑證7.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.工期延誤：未按約定的工期完成裝修工程。2.工程質量不符合約定：裝修工程未達到約定的質量標準。3.未支付裝修費用：甲方未按約定時間支付乙方應得的裝修費用。4.擅自變更合同內容：未經雙方協商一致，乙方擅自變更合同約定的裝修內容或標準。5.甲方解除合同：甲方未按約定支付裝修費用，乙方有權解除合同。三、法律名詞及解釋：1.裝修工程：指對體育館進行的內部裝飾和設施安裝等工作。2.工期：指乙方完成裝修工程的時間期限。3.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。4.驗收：指甲方對乙方完成的裝修工程進行質量、安全等方面的檢查。5.合同解除：指雙方或一方依法終止合同關系的行為。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：提前制定合理的施工計劃，確保按時完成工程；如遇不可抗力因素導致工期延誤，雙方協商解決。2.工程質量問題：明確質量標準，加強施工過程中的質量監督；發現問題及時整改。3.支付糾紛：雙方按照約定及時支付和收取裝修費用；如有爭議，協商解決或依法維權。4.變更合同內容：如需變更合同內容，雙方協商一致并書面確認。5.合同解除：嚴格按照約定條件和程序解除合同，避免不必要的法律糾紛。五、所有應用場景：1.甲方為體育館所有權人，擬對體育館進行裝修。2.乙方具備裝修資質，愿意承攬該項裝修工程。3.雙方就工期、質量、費用等事項