電焊工程承攬合同范本合同編號：__________根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律法規的規定，為明確雙方的權利和義務，本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經雙方協商一致，就甲方委托乙方承攬電焊工程事宜，達成如下協議：一、工程內容1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規模：__________1.4工程單價：__________1.5工程總價：__________1.6工程質量標準：__________二、合同期限2.1合同工期自____年__月__日起至____年__月__日止。2.2工期延誤：乙方如因自身原因導致工程延期，應按甲方要求支付違約金，違約金為工程總價的__%。三、雙方權利和義務3.1委托方的權利和義務：（1）委托方應按照合同約定提供施工場地、施工條件及施工所需的資料、證件等，確保乙方正常施工。（2）委托方應按時支付工程進度款，支付時間及支付比例為：__________。（3）委托方應監督乙方按照合同約定的質量標準完成工程，并對乙方施工過程中的問題提出整改要求。（4）委托方不得無故干預乙方的正常施工，不得擅自變更工程內容、規模、質量標準等。3.2承包方的權利和義務：（1）承包方應按照合同約定的工程內容、質量標準、工期完成工程。（2）承包方應保證工程安全，嚴格按照國家安全生產法律法規和甲方要求進行施工。（3）承包方應保證工程質量，不得偷工減料，不得使用不合格材料。（4）承包方應承擔因自身原因導致的工期延誤責任，并支付違約金。四、爭議解決4.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、其他約定5.1合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。5.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且款項結清之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________日期：____年__月__日日期：____年__月__日一、附件列表：1.電焊工程設計圖紙2.工程量清單3.材料供應合同4.施工安全規范5.工程驗收標準6.付款憑證7.工程進度報告8.變更訂單9.違約金計算公式二、違約行為及認定：1.工期延誤：未按合同約定時間完成工程。2.工程質量不達標：工程檢驗不合格，未滿足合同約定的質量標準。3.使用不合格材料：承包方使用了未經過檢驗或檢驗不合格的材料。4.擅自變更工程：未經甲方同意，乙方擅自更改工程內容、規?；蛸|量標準。5.安全事故：在施工過程中發生的安全事故，導致人員傷亡或財產損失。6.支付違約：未按時支付工程進度款或違約金。三、法律名詞及解釋：1.合同法：調整平等主體之間設立、變更、終止民事權利義務關系的法律規范總稱。2.建筑法：調整建筑行業活動中產生的社會關系的法律規范總稱。3.承攬合同：承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。4.工期：合同約定的完成工程的時間段。5.質量標準：工程應達到的技術要求和標準。6.違約金：違約方按照約定向守約方支付的賠償金。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：提前制定詳細的施工計劃，并定期跟蹤進度，如有延誤，及時溝通協商，必要時調整人員或增加資源。2.工程質量問題：加強質量監管，定期進行質量檢查，發現問題及時整改。3.材料供應問題：與材料供應商簽訂長期合作協議，確保供應穩定，建立緊急調配機制。4.安全事故：嚴格遵守安全生產規定，定期進行安全培訓，配備充足的安全設備，一旦發生事故，立即啟動應急預案。5.支付糾紛：明確支付條款，確保雙方權益，如有糾紛，及時溝通協商，必要時尋求法律支持。五、所有應用場景：1.工