標準施工合同格式范本合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯系電話：__________乙方：__________地址：__________聯系電話：__________鑒于甲方為工程項目業主，乙方為施工單位，雙方經協商一致，自愿簽訂本標準施工合同，共同遵照執行。第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規模：__________1.4工程內容：__________1.5工程總投資：__________第二條合同條款2.1乙方向甲方承諾，按照本合同約定的工程內容、工程規模、工程質量、工程進度和工程安全等方面全面履行施工義務。2.2甲方應按照本合同約定的付款方式及時支付乙方的工程款項。2.3雙方應嚴格遵守國家相關法律法規，確保工程項目的順利進行。第三條工程質量3.1乙方應按照國家相關標準和規范進行施工，確保工程質量。3.2乙方應接受甲方及有關部門的檢查和監督，對檢查中發現的問題及時整改。3.3工程驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求及時整改，直至達到驗收標準。第四條工程進度4.1乙方應按照本合同約定的工期完成施工。4.2乙方應提前向甲方報告工程進度，如需延期，應提前書面申請，經甲方批準后方可延期。4.3乙方未按約定工期完成施工的，應按照甲方要求承擔違約責任。第五條工程安全5.1乙方應嚴格按照國家相關安全生產法律法規和施工現場管理制度，確保工程施工安全。5.2乙方應建立健全安全生產責任制度，明確安全生產責任人。5.3乙方發生安全事故的，應立即報告甲方，并按照有關規定處理。第六條工程款項6.1本工程款項支付分為三個階段，具體支付比例和時間如下：（1）第一階段：工程進度達到30%時，支付工程款的30%；（2）第二階段：工程進度達到60%時，支付工程款的30%；（3）第三階段：工程驗收合格后，支付剩余的40%。6.2甲方支付工程款項時，應出具相應的付款憑證。6.3乙方開具正規發票，甲方按照約定時間支付工程款項。第七條違約責任7.1乙方未按照本合同約定履行施工義務的，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔違約責任。7.2甲方未按照本合同約定支付工程款項的，乙方有權解除合同，并要求甲方承擔違約責任。7.3雙方因履行合同發生糾紛的，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。第八條合同的生效、變更和解除8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.2雙方同意，合同的變更和解除必須書面簽署，并經雙方確認。8.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設計圖紙2.施工方案3.工程量清單4.材料及設備采購合同5.安全生產管理制度6.施工現場管理制度7.工程驗收標準8.付款憑證9.發票10.法院判決書（如涉及）二、違約行為及認定：1.乙方未按照合同約定履行施工義務，包括但不限于延期交付、工程質量不達標、安全事故等。2.甲方未按照合同約定支付工程款項，包括但不限于延遲支付、拒付、少付等。3.雙方未按照合同約定履行其他義務，如變更、解除合同等。違約行為的認定依據合同條款和國家相關法律法規。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的項目業主。2.乙方：指合同中的施工單位。3.工程質量：指工程符合國家相關標準和規范的程度。4.工程進度：指工程按照合同約定的工期完成情況。5.工程安全：指工程施工過程中的人員安全和設施安全。6.違約責任：指合同一方未履行合同義務應承擔的法律責任。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：乙方提前書面申請延期，經甲方批準后方可延期。2.工程質量問題：解決辦法：乙方及時整改，直至達到驗收標準。3.工程款項支付問題：解決辦法：雙方嚴格按照合同約定的付款方式和時間履行義務。4.安全事故處理：解決辦法：乙方立即報告甲方，并按照有關規定處理。5.合同糾紛：解決辦法：通過友好協商解決，協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。五、所有應用場景：1.