編號：__________2024版建設(shè)工程施工合同培訓教程.甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

2024版建設(shè)工程施工合同培訓教程.合同目錄第一章：合同概述1.1合同的定義與分類1.2建設(shè)工程施工合同的特征1.3合同的法律效力第二章：合同主體2.1發(fā)包人的權(quán)利與義務(wù)2.2承包人的權(quán)利與義務(wù)2.3設(shè)計人和監(jiān)理人的權(quán)利與義務(wù)第三章：合同的訂立3.1訂立合同的條件與程序3.2合同條款的內(nèi)容與格式3.3合同的簽訂與生效第四章：合同的履行4.1施工準備階段的履行4.2施工過程中的履行4.3竣工驗收階段的履行第五章：合同的價格與支付5.1合同價格的確定5.2預(yù)付款的支付與扣除5.3進度款的支付5.4竣工結(jié)算與支付5.5價格調(diào)整機制第六章：合同的質(zhì)量管理6.1工程質(zhì)量的要求與標準6.2質(zhì)量管理的責任與義務(wù)6.3工程質(zhì)量的檢查與驗收第七章：合同的安全管理7.1安全生產(chǎn)的要求與規(guī)定7.2安全管理的責任與義務(wù)7.3安全事故的處理第八章：合同的變更與解除8.1合同變更的條件與程序8.2合同解除的條件與程序第九章：合同的違約責任9.1違約責任的認定與承擔9.2違約責任的免除與減輕第十章：合同的爭議解決10.1爭議解決的方式與途徑10.2仲裁程序與裁決執(zhí)行10.3訴訟程序與判決執(zhí)行第十一章：合同的終止與失效11.1合同終止的條件與程序11.2合同失效的原因與后果第十二章：合同的繼承與轉(zhuǎn)讓12.1合同繼承的條件與程序12.2合同轉(zhuǎn)讓的條件與程序第十三章：合同的稅費與保險13.1稅費的計算與支付13.2保險的購買與理賠第十四章：合同的附件與補充協(xié)議14.1附件的內(nèi)容與形式14.2補充協(xié)議的簽訂與效力合同編號_________第一章：合同概述1.1合同的定義與分類1.1.1定義1.1.2分類1.2建設(shè)工程施工合同的特征1.2.1特征概述1.2.2與其他合同的區(qū)別1.3合同的法律效力1.3.1法律效力的認定1.3.2法律效力的保障第二章：合同主體2.1發(fā)包人的權(quán)利與義務(wù)2.1.1權(quán)利2.1.2義務(wù)2.2承包人的權(quán)利與義務(wù)2.2.1權(quán)利2.2.2義務(wù)2.3設(shè)計人和監(jiān)理人的權(quán)利與義務(wù)2.3.1設(shè)計人的權(quán)利與義務(wù)2.3.2監(jiān)理人的權(quán)利與義務(wù)第三章：合同的訂立3.1訂立合同的條件與程序3.1.1條件3.1.2程序3.2合同條款的內(nèi)容與格式3.2.1內(nèi)容3.2.2格式3.3合同的簽訂與生效3.3.1簽訂3.3.2生效第四章：合同的履行4.1施工準備階段的履行4.1.1準備工作4.1.2計劃提交4.2施工過程中的履行4.2.1施工標準4.2.2進度報告4.3竣工驗收階段的履行4.3.1驗收程序4.3.2移交手續(xù)第五章：合同的價格與支付5.1合同價格的確定5.1.1定價原則5.1.2價格確認5.2預(yù)付款的支付與扣除5.2.1預(yù)付款支付5.2.2預(yù)付款扣除5.3進度款的支付5.3.1支付條件5.3.2支付方式5.4竣工結(jié)算與支付5.4.1結(jié)算條件5.4.2結(jié)算程序5.5價格調(diào)整機制5.5.1調(diào)整條件5.5.2調(diào)整程序第六章：合同的質(zhì)量管理6.1工程質(zhì)量的要求與標準6.1.1要求6.1.2標準6.2質(zhì)量管理的責任與義務(wù)6.2.1責任6.2.2義務(wù)6.3工程質(zhì)量的檢查與驗收6.3.1檢查程序6.3.2驗收標準第七章：合同的安全管理7.1安全生產(chǎn)的要求與規(guī)定7.1.1要求7.1.2規(guī)定7.2安全管理的責任與義務(wù)7.2.1責任7.2.2義務(wù)7.3安全事故的處理7.3.1事故報告7.3.2事故調(diào)查7.3.3事故處理第八章：合同的變更與解除8.1合同變更的條件與程序8.1.1變更條件8.1.2變更程序8.2合同解除的條件與程序8.2.1解除條件8.2.2解除程序第九章：合同的違約責任9.1違約責任的認定與承擔9.1.1認定條件9.1.2承擔方式9.2違約責任的免除與減輕9.2.1免除條件9.2.2減輕方式第十章：合同的爭議解決10.1爭議解決的方式與途徑10.1.1方式選擇10.1.2途徑確定10.2仲裁程序與裁決執(zhí)行10.2.1仲裁程序10.2.2裁決執(zhí)行10.3訴訟程序與判決執(zhí)行10.3.1訴訟程序10.3.2判決執(zhí)行第十一章：合同的終止與失效11.1合同終止的條件與程序11.1.1終止條件11.1.2終止程序11.2合同失效的原因與后果11.2.1失效原因11.2.2失效后果第十二章：合同的繼承與轉(zhuǎn)讓12.1合同繼承的條件與程序12.1.1繼承條件12.1.2繼承程序12.2合同轉(zhuǎn)讓的條件與程序12.2.1轉(zhuǎn)讓條件12.2.2轉(zhuǎn)讓程序第十三章：合同的稅費與保險13.1稅費的計算與支付13.1.1稅費計算13.1.2稅費支付13.2保險的購買與理賠13.2.1保險購買13.2.2理賠程序第十四章：合同的附件與補充協(xié)議14.1附件的內(nèi)容與形式14.1.1內(nèi)容列出14.1.2形式要求14.2補充協(xié)議的簽訂與效力14.2.1簽訂程序14.2.2效力確認合同方簽字：（甲方簽字）（乙方簽字）（丙方簽字）日期：____年__月__日多方為主導時的，附件條款及說明一、當甲方為主導時，增加的多項條款及說明1.1甲方指定材料供應(yīng)商甲方有權(quán)指定工程所需材料供應(yīng)商，乙方應(yīng)按照甲方要求采購材料。若乙方未按甲方要求采購，甲方有權(quán)要求乙方承擔相應(yīng)責任。1.2甲方監(jiān)督工程進度甲方有權(quán)對工程進度進行監(jiān)督，并要求乙方按合同約定的工期完成工程。若乙方未能按期完成，甲方有權(quán)要求乙方支付逾期竣工違約金。1.3甲方對工程質(zhì)量的監(jiān)督與驗收甲方有權(quán)對工程質(zhì)量進行監(jiān)督和驗收。工程竣工后，甲方有權(quán)組織相關(guān)人員對工程進行驗收。若工程質(zhì)量不符合合同約定，甲方有權(quán)要求乙方進行整改或拆除重建。二、當乙方為主導時，增加的多項條款及說明2.1乙方負責工程質(zhì)量乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量符合國家相關(guān)標準和合同約定。若工程質(zhì)量不符合要求，乙方應(yīng)承擔整改或拆除重建的全部費用。2.2乙方按期完成工程乙方應(yīng)按合同約定的工期完成工程。若乙方未能按期完成，乙方應(yīng)支付逾期竣工違約金，并承擔甲方因此產(chǎn)生的損失。2.3乙方保護甲方知識產(chǎn)權(quán)乙方應(yīng)對工程中涉及的甲方知識產(chǎn)權(quán)予以保護，不得侵犯甲方知識產(chǎn)權(quán)。若乙方侵犯甲方知識產(chǎn)權(quán)，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)法律責任。三、當有第三方中介時，增加的多項條款及說明3.1第三方中介的職責第三方中介負責協(xié)調(diào)甲乙雙方關(guān)系，協(xié)助雙方履行合同義務(wù)。中介方應(yīng)公正、中立地處理合同履行過程中的爭議和問題。3.2第三方中介的費用第三方中介的費用由甲乙雙方共同承擔。中介費用的支付方式、金額和期限在合同中予以約定。3.3第三方中介的解除合同甲乙雙方均有權(quán)解除與第三方中介的合作關(guān)系。若一方解除合同，需提前通知對方，并承擔因此產(chǎn)生的相應(yīng)責任。附件及其他補充說明一、附件列表：1.工程設(shè)計圖紙2.工程量清單3.材料采購清單4.施工方案5.工程進度計劃6.質(zhì)量檢驗標準7.安全管理制度8.保險單據(jù)9.知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)文件10.第三方中介服務(wù)協(xié)議二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付預(yù)付款、進度款或竣工結(jié)算款，視為違約。2.乙方未按約定時間完成工程，視為違約。3.乙方工程質(zhì)量不符合約定標準，視為違約。4.乙方未按約定保護甲方知識產(chǎn)權(quán)，視為違約。5.第三方中介未按約定履行協(xié)調(diào)、協(xié)助義務(wù)，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.合同：雙方或多方當事人之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。2.違約：當事人不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的行為。3.違約責任：違約方因違約行為而應(yīng)當承擔的法律責任。4.知識產(chǎn)權(quán)：權(quán)利人對其創(chuàng)作的智力成果依法享有的專有權(quán)利。5.第三方中介：獨立于甲方和乙方之外，協(xié)助雙方履行合同義務(wù)的第三方機構(gòu)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：協(xié)商調(diào)整工期，必要時簽訂進度調(diào)整協(xié)議。2.工程質(zhì)量問題：及時整改，重新驗收，必要時更換施工隊伍。3.知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)：停止侵權(quán)行為，承擔侵權(quán)責任，簽訂知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議。4.第