編號：__________2024版建設工程施工合同標準文本甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

2024版建設工程施工合同標準文本合同目錄第一章：詞語定義與解釋1.1合同相關術語的定義1.2合同中的專業術語解釋第二章：合同主體2.1發包人信息2.2承包人信息2.3設計師、工程師及其他參與方信息第三章：工程概況3.1工程描述3.2工程地點3.3工程規模3.4工程投資預算第四章：合同價格4.1合同總價4.2價格調整條件4.3工程款支付方式4.4稅費第五章：工程進度與交付5.1工程進度計劃5.2工程延期5.3工程交付條件5.4驗收與保修第六章：合同的履行與變更6.1合同履行原則6.2合同變更條件6.3變更程序6.4變更內容的確定第七章：違約責任7.1發包人的違約責任7.2承包人的違約責任7.3違約賠償方式第八章：爭議解決8.1爭議解決方式8.2調解8.3仲裁8.4訴訟第九章：合同的解除9.1合同解除的條件9.2合同解除的程序9.3解除合同后的責任處理第十章：合同的終止與失效10.1合同終止條件10.2合同失效條件10.3終止與失效后的處理事項第十一章：合同的附則11.1合同的生效11.2合同的修訂11.3合同的解除和終止第十二章：附件12.1工程設計文件12.2施工圖紙12.3工程量清單第十三章：其他約定13.1保密條款13.2知識產權保護13.3環境保護第十四章：合同的簽署14.1簽署程序14.2簽署日期與地點14.3合同副本數量與分發合同編號：2024版建設工程施工合同標準文本第一章：詞語定義與解釋1.1本合同中的“發包人”指的是享有工程所有權、使用權或處置權的個人、法人或其他組織。1.2“承包人”指的是根據本合同規定，承擔工程設計和施工任務的法人或其他組織。1.3“工程師”指的是發包人指定的，負責工程的技術監督、質量控制和進度協調等工作的自然人。1.4“工程”指的是根據本合同的規定，由承包人負責設計和施工的工程項目。1.5“合同價”指的是承包人根據本合同的約定，完成工程的全部設計和施工任務所應得的價款。第二章：合同主體2.1發包人信息：（發包人名稱）、地址、法定代表人或授權代表。2.2承包人信息：（承包人名稱）、地址、法定代表人或授權代表。2.3設計師、工程師及其他參與方信息：（設計師/工程師姓名）、資質等級、聯系方式。第三章：工程概況3.1工程描述：（工程名稱、性質、用途等）。3.2工程地點：（詳細地址）。3.3工程規模：（工程占地面積、建筑總面積、建筑高度等）。3.4工程投資預算：（工程總投資預算）。第四章：合同價格4.1合同總價：本合同總價依據工程量清單、工程設計文件和合同條款確定，具體金額為（大寫金額）。4.2價格調整條件：（價格調整的條件和方式）。4.3工程款支付方式：（工程款的支付比例、支付時間及支付方式）。4.4稅費：（合同價格中包含的稅費種類和標準）。第五章：工程進度與交付5.1工程進度計劃：（工程開工日期、竣工日期及關鍵節點）。5.2工程延期：（工程延期的原因、期限和責任分配）。5.3工程交付條件：（工程交付的標準、驗收程序和交付日期）。5.4驗收與保修：（工程驗收的標準、程序和保修期限）。第六章：合同的履行與變更6.1合同履行原則：承包人應按合同約定，全面履行合同義務。6.2合同變更條件：（合同變更的條件和程序）。6.3變更程序：（合同變更的申請、審批和實施程序）。6.4變更內容的確定：（合同變更的內容、范圍和影響）。第七章：違約責任7.1發包人的違約責任：（發包人不履行合同義務的法律責任）。7.2承包人的違約責任：（承包人不履行合同義務的法律責任）。7.3違約賠償方式：（違約賠償的計算方式、賠償限額等）。第八章：爭議解決8.1爭議解決方式：（選擇調解、仲裁或訴訟解決爭議）。8.2調解：（調解程序、調解機構等）。8.3仲裁：（仲裁機構、仲裁程序、仲裁裁決的執行等）。8.4訴訟：（訴訟管轄法院、訴訟程序等）。第九章：合同的解除9.1合同解除的條件：（合同解除的條件和程序）。9.2合同解除的程序：（合同解除的申請、審批和實施程序）。9.3解除合同后的責任處理：（解除合同后的權益處理、賠償責任等）。第十章：合同的終止與失效10.1合同終止條件：（合同終止的條件和程序）。10.2合同失效條件：（合同失效的條件和程序）。10.3終止與失效后的處理事項：（合同終止或失效后的權益處理、賠償責任等）。第十一章：合同的附則11.1合同的生效：（合同生效的條件和程序）。11.2合同的修訂：（合同修訂的條件、程序和方式）。11.3合同的解除和終止：（合同解除和終止的程序和責任處理）。第十二章：附件12.1工程設計文件：（設計文件的名稱、版本、數量等）。12.2施工圖紙：（施工圖紙的名稱、版本、數量等）。12.3工程量清單：（工程量清單的名稱、版本、數量等）。第十三章：其他約定13.1保密條款：（保密信息的范圍、保密期限和違反保密條款的責任等）。13.2知識產權保護：（知識產權的保護措施和責任分配等）。13.3環境保護：（環境保護的要求、責任和措施等）。第十四章：合同的簽署14.1簽署程序：（合同簽署的程序和條件）。14.2簽署日期與地點：（合同簽署的日期和地點）。14.3合同副本數量與分發：（合同副本的數量、分發方式和保管責任等）。合同編號：2024版建設工程施工合同標準文本發包人（蓋章）：承包人（蓋章）：簽署日期：____年____月____日簽署地點：____多方為主導時的，附件條款及說明一、當甲方為主導時，增加的多項條款及說明1.1甲方指定材料供應商：甲方有權指定工程所需材料的供應商。乙方應按照甲方的要求采購材料，并保證材料質量符合國家標準和設計要求。如有質量問題，乙方應承擔相應責任。1.2甲方監督權：甲方有權對乙方的施工過程進行監督。乙方應積極配合甲方的監督工作，確保工程質量和進度符合合同要求。1.3甲方變更權：甲方在不改變合同總價的前提下，有權根據工程實際情況對工程設計和服務內容進行變更。乙方應根據甲方的變更要求，及時調整施工計劃和報價。二、當乙方為主導時，增加的多項條款及說明2.1乙方技術指導：乙方有權對工程的技術問題進行指導，確保工程質量和進度。甲方應遵循乙方的技術指導，不得擅自更改設計方案。2.2乙方提前竣工獎勵：若乙方提前完成工程，甲方應根據實際情況給予乙方提前竣工獎勵。具體獎勵標準和條件由雙方另行協商確定。2.3乙方索賠權：如因甲方原因導致工程延期、停工或其他損失，乙方有權向甲方提出索賠。甲方應在收到乙方索賠通知后30日內予以答復，并按照雙方約定的方式進行賠償。三、當有第三方中介時，增加的多項條款及說明3.1第三方中介職責：第三方中介負責協調甲乙雙方的關系，協助解決合同履行過程中的爭議。中介費用由雙方共同承擔。3.2第三方中介的調解效力：3.3第三方中介的保密義務：第三方中介應對在調解過程中獲得的甲乙雙方的商業秘密和個人信息予以保密。違反保密義務的，應承擔相應法律責任。附件及其他補充說明一、附件列表：1.工程設計文件2.施工圖紙3.工程量清單4.材料供應商資質證明5.工程師資格證明6.施工方案與施工組織設計7.工程進度計劃與施工計劃8.合同價款支付證明9.材料質量檢驗報告10.工程驗收報告11.保修條款與保修卡12.提前竣工獎勵計算公式13.索賠申請表14.調解方案確認書15.保密協議二、違約行為及認定：1.甲方違約行為：未按約定時間支付價款未提供施工場地或提供不符合合同要求的施工場地未按約定提供設計圖紙或提供的圖紙不符合要求未按約定時間完成審批程序或審批意見導致工程延期2.乙方違約行為：未按約定時間完成工程工程質量不符合國家標準或設計要求使用不符合合同要求的材料或設備未按約定提供施工進度報告或隱瞞工程實際情況3.第三方中介違約行為：未按約定時間提出調解方案調解方案不公正或不合理泄露甲乙雙方的商業秘密或個人信息未履行保密義務或違反保密協議三、法律名詞及解釋：1.合同價：指雙方約定的工程總價款，包括工程設計、施工、材料和人工等費用。2.違約金：指一方違反合同約定時，應支付給對方的一種經濟賠償。3.工期：指合同約定的工程開始施工至工程竣工交付的時間。4.工程質量：指工程符合國家標準、行業標準和設計要求的狀態。5.合同解除：指合同一方或雙方根據合同約定或法律規定，終止合同關系的行為。6.仲裁：指爭議雙方約定將爭議提交仲裁委員會進行裁決的一種解決方式。7.訴訟：指爭議雙方通過法院提起訴訟，請求法院判決爭議解決的方式。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：原因：設計變更、材料供應不及時、不可抗力等。解決辦法：協商調整施工計劃、提前采購材料、采取加班加點等措施。2.工程質量問題：原因：施工不當、材料不合格、設計缺陷等。解決辦法：及時整改、更換不合格材料、調整設計方案。3.支付價款爭議：原因：工程量增減、工期延誤等。解決辦法：根據實際完成工程量進行價