地彈門施工合同施工期限合同編號：__________合同雙方：甲方：（全稱）乙方：（全稱）根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的原則基礎上，就甲方委托乙方進行地彈門施工的相關事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：（項目名稱）2.工程地點：（項目地址）3.工程內容：地彈門施工，包括門扇制作、安裝、調試及驗收等。4.工程預算：（預算金額）5.工程工期：自雙方簽訂合同之日起至工程驗收合格之日止，共計（施工期限）天。二、甲方的權利和義務1.甲方應向乙方提供施工所需的設計圖紙、技術要求及相關資料，并確保資料的準確性和完整性。2.甲方應按照約定時間支付工程款項，支付方式為（支付方式，如銀行轉賬、現金等）。3.甲方應協助乙方辦理施工所需的相關手續，包括但不限于施工許可、安全審查等。4.甲方應對乙方施工過程中出現的安全事故承擔責任，并按約定賠償乙方因此造成的損失。5.甲方應按照合同約定接受乙方施工成果，并按約定時間進行工程驗收。三、乙方的權利和義務1.乙方應按照設計圖紙、技術要求及相關法規進行施工，確保工程質量、安全、進度達到甲方要求。2.乙方應向甲方提供施工進度報告，及時解決甲方提出的問題和建議。3.乙方應按照約定時間完成施工，如有延期，應承擔相應的違約責任。4.乙方應確保施工過程中的人員安全，因乙方原因造成的人員傷亡事故，由乙方承擔全部責任。5.乙方應對施工過程中產生的廢棄物進行妥善處理，不得污染環境。四、合同價款及支付方式1.合同總價款為（總價款），大寫：（大寫金額）。2.甲方支付方式為（支付方式），支付時間為（支付時間）。3.乙方完成施工后，甲方應按照約定時間進行工程驗收，驗收合格后支付剩余款項。五、違約責任1.任何一方違反合同約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任。2.乙方如延期交付工程，甲方有權按約定要求乙方支付違約金。3.甲方如未按約定時間支付工程款項，乙方有權按約定要求甲方支付滯納金。六、爭議解決1.本合同在履行過程中，如發生爭議，雙方應友好協商解決。2.如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.設計圖紙2.技術要求及相關資料3.施工進度報告4.工程款項支付憑證5.工程驗收報告6.安全事故調查報告7.人員傷亡事故調查報告8.廢棄物處理證明9.法院判決書或調解書（如涉及爭議解決）二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付工程款項，認定為違約行為。2.乙方未按約定時間完成施工，認定為違約行為。3.甲方未提供準確、完整的設計圖紙、技術要求及相關資料，認定為違約行為。4.乙方未按照設計圖紙、技術要求及相關法規進行施工，認定為違約行為。5.乙方施工過程中出現安全事故，未及時報告甲方，認定為違約行為。6.乙方未按照約定時間進行工程驗收，認定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.合同法：指《中華人民共和國合同法》，是調整合同關系、保障合同當事人合法權益的法律規范總稱。2.地彈門：指一種采用地彈簧作為開啟和關閉驅動裝置的門，具有安全、便捷、節省空間等特點。3.施工期限：指合同雙方約定的工程完工時間，自合同簽訂之日起至工程驗收合格之日止的時間段。4.工程款項：指甲方按照合同約定支付給乙方的工程總價款，包括預付款、進度款和尾款。5.違約金：指一方違反合同約定，按照約定向對方支付的賠償金。6.滯納金：指甲方未按約定時間支付工程款項，按照約定向乙方支付的逾期付款賠償金。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：乙方應及時與甲方溝通，制定合理的施工計劃，確保工程按時完成。如因甲方原因導致施工進度延誤，甲方應承擔相應的違約責任。2.設計變更：如施工過程中出現設計變更，乙方應及時與甲方溝通，根據變更要求調整施工方案。設計變更導致的工程增減量，按實調整合同價款。3.工程款項支付：甲方應按照約定時間支付工程款項，如甲方未按時支付，乙方有權暫停施工。乙方應向甲方提供合法的支付憑證，確保工程款項的支付。4.工程驗收：乙方完成施工后，應及時通知甲方進行工程驗收。甲方應在約定的驗收時間內提出驗收意見，如無異議，視為驗收合格。如甲方提出異議，雙方應協商解決。5.安全事故：乙方在施工過程中應嚴格遵守安全生產規定，如發生安全事故，乙方應立即報告甲方，并按照相關規定處理。甲方應協助乙方處理安全事故，并承擔相應責任。五、所有應用場景：1.適用于各類建筑項目中的地彈門安裝工程。2.