簡單吊頂包工包料合同書樣本合同編號：__________合同雙方：甲方：乙方：鑒于甲方需要進行簡單吊頂工程，乙方具有相應的施工能力，經雙方協商一致，特訂立本合同書，以便共同遵守。第一條工程內容1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規模：__________1.4工程單價：__________1.5工程總價：__________第二條工程質量2.1乙方應按照甲方提供的施工圖紙和施工要求，確保工程質量。2.2乙方應嚴格按照國家相關標準和規范進行施工，確保工程安全。2.3乙方應保證工程所用材料質量，不得使用假冒偽劣材料。2.4工程驗收標準：__________第三條工程進度3.1乙方應按照雙方約定的工期完成工程施工。3.2乙方應提前向甲方報告工程進度，如有特殊情況導致工期延誤，乙方應提前通知甲方，并商討延期事宜。第四條材料供應4.1甲方應按照合同約定提供工程所需材料，并確保材料質量。4.2甲方應按時供應材料，如有延誤，應承擔相應責任。第五條工程款支付（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程總價的一定比例作為預付款。（2）工程進度達到一定比例后，甲方支付相應比例的工程款。（3）工程驗收合格后，甲方支付剩余工程款。5.2甲方支付工程款時，應提供相應金額的發票。第六條違約責任6.1任何一方違反合同的約定，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。6.2如因乙方施工原因導致工程質量問題，乙方應負責修復，并承擔修復費用。6.3如因甲方原因導致工程進度延誤，甲方應支付乙方相應的工程款。第七條爭議解決雙方因履行本合同發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且工程款支付完畢之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.施工圖紙2.施工要求說明3.國家相關標準和規范4.材料供應清單5.工程進度報告6.工程驗收標準7.違約金計算公式8.爭議解決方式的相關法律文件二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付預付款或工程款2.甲方未按約定提供材料，或提供的材料質量不合格3.乙方未按約定工期完成工程施工4.乙方未按國家相關標準和規范進行施工5.乙方使用假冒偽劣材料6.乙方未提前通知甲方工程進度或工期延誤7.任何一方未履行合同約定的其他義務三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中的委托方，負責提供工程所需的材料和支付工程款。2.乙方：指合同中的承攬方，負責按照甲方的要求完成工程施工。3.工程驗收：指工程完成后，甲方對工程質量、進度等方面的檢查和評估。4.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。5.爭議解決：指雙方在履行合同過程中發生的糾紛通過協商、調解、仲裁或訴訟等方式進行解決。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.材料供應延誤：甲方應提前準備充足的原材料，并確保按時供應；若甲方延誤供應，應承擔相應責任。2.工程進度延誤：乙方應合理安排施工計劃，確保按期完成工程；若因特殊情況導致工期延誤，乙方應提前通知甲方，并商討延期事宜。3.工程質量問題：乙方應嚴格按照國家相關標準和規范進行施工，確保工程質量；如發生質量問題，乙方應負責修復，并承擔修復費用。4.爭議解決：雙方應通過友好協商解決爭議；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。五、所有應用場景：1.適用于各類建筑物的簡單吊頂工程施工。2.適用于甲方為具備材料供應能力和支付能力的個人或