材料和工程設備的替代原因基準日期后生效的法律規定禁止使用的發包人要求使用替代品的材料和工程設備被確定下來后，還能再更換嗎？當現下列情況，可以使用替代材料和工程設備因其他原因必須使用替代品的2008年汶川地震后，川內建材市場中的水泥一度緊缺，請問此時可以使用替代材料嗎？分析：汶川地震后，我們對材料的抗震性能有更高的要求，如果能在保證工程質量，提高建筑抗震性能的前提下，是允許使用替代材料。承包人使用替代材料設備的證明文件承包人應在使用替代材料和工程設備28天前書面通知監理人，并附下列文件：（1）被替代的材料和工程設備的名稱、數量、規格、型號、品牌、性能、價格及其他相關資料；（2）替代品的名稱、數量、規格、型號、品牌、性能、價格及其他相關資料；（3）替代品與被替代產品之間的差異以及使用替代品可能對工程產生的影響；（4）替代品與被替代產品的價格差異；（5）使用替代品的理由和原因說明；（6）監理人要求的其他文件。注意：提供前述文件對監理人的時間要求。監理人應在收到通知后14天內向承包人發出經發包人簽認的書面指示；監理人逾期發出書面指示的，視為發包人和監理人同意使用替代品。替代材料和設備的價格確定發包人認可使用替代材料和工程設備，那么替代材料和設備應該如何計價？替代材料和工程設備的價格，按照已標價工程量清單或預算書相同項目的價格認定；無相同項目的，參考相似項目價格認定；既無相同項目也無相似項目的，按照合理的成本與利潤構成的原則，由合同當事人按照第4.4款〔商定或確定〕確定價格。首選其次最后某設備工程項目，業主委托甲制造公司進行主要設備制造，委托乙安裝制造公司進行施工安裝及鋼結構制造，委托丙設計單位負責主要設備的設計工作，并委托了監理公司進行監理。甲制造公司在外購制造設備所用鋼材時,發現合同規定的某部件所選鋼材無法在市場上采購到。于是甲制造公司擬以高質鋼材替代合同規定的鋼材。

問題：甲制造公司可以這么做嗎？案例案例分析甲制造公司的替換理由并不正當，應該是甲制造公司向監理提出書面的材料變更要求，監理審核后，送設計審定，然后由監理下發制造單位執行。小結替代的材料和設備需要進行招投標嗎？材料和工程設備的替代原因替代材料和設備的價格確定思考承包人使用替代材料設備的證明文件發包人供應材料與工程設備的保管與使用發包人供應的材料設備丟失，怎么處理？因承包人原因發生丟失毀損的，由承包人負責賠償；監理人未通知承包人清點的，承包人不負責材料和工程設備的保管，由此導致丟失毀損的由發包人負責。發包人供應的材料設備，保管費由誰承擔？發包人供應的材料和工程設備，承包人清點后由承包人妥善保管，保管費用由發包人承擔，但已標價工程量清單或預算書已經列支或專用合同條款另有約定除外。發包人供應的材料設備如何檢驗？發包人供應的材料和工程設備使用前，由承包人負責檢驗，檢驗費用由發包人承擔，不合格的不得使用。發包人負責供應的材料設備在驗收合格后又發現有質量問題，則應由誰承擔責任還是應該由發包人承擔責任。承包人供應材料與工程設備的保管與使用保管使用不符合要求發包人或監理人發現承包人使用不符合設計或有關標準要求的材料和工程設備時，有權要求承包人進行修復、拆除或重新采購，關于工期費用索賠當承包人使用的材料設備不符合要求，由此增加的費用和（或）延誤的工期，由承包人承擔。保管費用承包人采購的材料和工程設備由承包人妥善保管，保管費用由承包人承擔。檢驗試驗法律規定材料和工程設備使用前必須進行檢驗或試驗的，承包人應按監理人的要求進行檢驗或試驗，檢驗或試驗費用由承包人承擔，不合格的不得使用。工程造價停建期間，發包人提供的材料毀損，應由誰承擔責任？工程造價停工期間,承包人有義務妥善保管已完成工程、材料及設備。因此，承包人未盡到保管義務導致庫存材料損壞，所產生的損失原則上由承包人承擔。

但由發包人原因導致停工的，發包人應承擔相應的責任,不是由于發包人原因造成的停工,由承包人承擔全部責任。禁止使用不合格的材料和工程設備匯報：張三對承包人的要求禁止承包人提供的不合格材料或工程設備監理人有權拒絕承包人提供的不合格材料或工程設備，并要求承包人立即進行更換。監理人應在更換后再次進行檢查和檢驗，由此增加的費用和（或）延誤的工期由承包人承擔。禁止承包人使用不合格材料或工程設備監理人發現承包人使用了不合格的材料和工程設備，承包人應按照監理人的指示立即改正，并禁止在工程中繼續使用不合格的材料和工程設備。如果發包人提供或使用不合格的材料或設備，承包人可以用嗎？發包人提供的材料或工程設備不符合合同要求的，承包人有權拒絕，并可要求發包人更換，由此增加的費用和（或）延誤的工期由發包人承擔，并支付承包人合理的利潤。對發包人的要求工程造價

某施工單位承包了一供水工程項目，合同條件采用《水利水電土建工程施工合同條件》。在合同實施中，由承包人采購使用的砂子不合格影響混凝土工程質量，監理人立即發出通知，要求承包人停止使用不合格的砂子，并要求提出補救措施。

問題1：承包人接到監理人的警告通知后，認為混凝土試樣的平均強度指標達到了合同要求，只是保證率比規范要求低，由于工期緊，更換砂場費用高又對工期影響大，申請繼續使用。監理人是否應予同意?

問題2：最終，承包人提出了更換砂場的方案，并對已完成的不合格工程部位提出了處理方案并得到了監理人的同意。但同時承包人提出由此造成的工期延誤和費用損失應由發包人補償，其理由是:承包人原有使用的砂子已按合同規定進行了檢驗并且得到了監理人的同意。你認為承包人的觀點是否正確?請說明理由。工程造價

分析：1、監理人不應同意。監理人無權自行改變合同規定的任何質量標準,任何質量不合格均不得同意。2、承包人的觀點不正確。依照合同條件，監理人的檢驗、同意不免除承包人的合同責任。題中所述更換砂場引起的工期延誤和費用損失應完全由承包人承擔。小結承包人在保管和使用發包人提供的材料設備，有什么需要考慮的風險？發包方提供材料設備的保管使用要求承包方提供材料設備的保管使用要求思考禁止使用不合格的材料和工程設備發包人供應材料與工程設備發包人自行供應材料、工程設備的，應在簽訂合同時在專用合同條款的附件《發包人供應材料設備一覽表》中明確材料、工程設備的品種、規格、型號、數量、單價、質量等級和送達地點。承包人應提前30天通過監理人以書面形式通知發包人供應材料與工程設備進場。承包人按照施工進度計劃的修訂的條款約定修訂施工進度計劃時，需同時提交經修訂后的發包人供應材料與工程設備的進場計劃。承包人對發包方供應材料設備的安排誰采購誰負責誰采購誰負責誰采購誰負責誰采購誰負責誰采購誰負責誰采購誰負責承包人供應材料與工程設備承包人負責采購材料、工程設備的，應按照設計和有關標準要求采購，并提供產品合格證明及出廠證明，對材料、工程設備質量負責。

合同約定由承包人采購的材料、工程設備，發包人不得指定生產廠家或供應商，發包人違反本款約定指定生產廠家或供應商的，承包人有權拒絕，并由發包人承擔相應責任。案例：２００３年１２月，原告南海某建筑公司與被告某開發公司簽訂《建設工程施工合同》，約定由被告提供建筑材料，原告負責施工。２００４年１０月工程進行竣工驗收，因被告提供的建筑材料不合格，部分工程需返修。工程經原告返修后驗收合格，但雙方對返修費人民幣５０萬元承擔協商未果。同年１１月原告向人民法院起訴請求被告支付返修費人民幣５０萬元。被告辯稱：原告未對我方提供的建筑材料進行檢驗即使用，存在過錯，其應承擔３０％的返修費用。被告的解釋合理嗎？本案被告未按合同約定提供合格的建設材料，是造成工程返修的主要原因，應負主要責任。原告在使用建筑材料前，應當檢驗或試驗，不合格不得使用，并通知被告予以退還。但原告沒有履行檢驗義務，使用不合格的建筑材料造成工程返修，應承擔相應責任。案例分析小結發包方或承包方提供的材料設備不符合要求應該怎么處理？發包方提供材料與設備的要求；承包方提供材料與設備的要求思考對發包人提供的材料設備處理1、發包人應按《發包人供應材料設備一覽表》約定的內容提供材料和工程設備，并向承包人提供產品合格證明及出廠證明，對其質量負責。對發包人提供設備材料的要求2、發包人應提前24小時以書面形式通知承包人、監理人材料和工程設備到貨時間，承包人負責材料和工程設備的清點、檢驗和接收。發包人責任承擔要求發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的，或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照第16.1款〔發包人違約〕約定辦理。對承包人提供材料設備的處理對承包人提供的材料有什么要求？1、承包人采購的材料和工程設備，應保證產品質量合格，承包人應在材料和工程設備到貨前24小時通知監理人檢驗。2、承包人進行永久設備、材料的制造和生產的，應符合相關質量標準，并向監理人提交材料的樣本以及有關資料，并應在使用該材料或工程設備之前獲得監理人同意。

承包人提供的材料設備不符合要求，怎么處理?重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和（或）延誤的工期，由承包人承擔。首先承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場。然后某大酒店（發包方）與裝飾公司（承包方）簽訂了1~5樓裝飾施工合同，工期為5個月。雙方關于裝飾材料的合同內容有：①石材由發包方指定材質、顏色和樣品，并向承包方推薦供貨商，由承包方與供貨商簽訂供貨合同；②其他裝飾材料由承包方采購；③所有材料進場時都必須經監理工程師驗收合格后方可使用。在裝飾施工合同履行過程中，出現下列情況。（1）承包商采購了一批大芯板，未經監理工程師同意就用于施工，經檢驗發現承包方未能提交該批材料的產品合格證、生產許可證、有害物檢測報告，且這批材料外觀質量不好。（2）供貨商將石材按合同采購量送達施工現場，進場檢查時有部分石材存在色差不符合要求，監理工程師通知承包方不得使用。承包方要求供貨商將不符合要求的石材退換，供貨商要求承包方支付退貨運費，承包方不同意支付。供貨商要求發包方從應付承包方的工程款中扣除上述費用。案例

問題：（1）大芯板的質量問題應如何處理？為什么？（2）關于石材的問題：①業主指定石材材質、顏色和樣品是否合理？②承包方要求退換不符合要求的石材是否合理？為什么？③廠家要求承包方支付退貨運費、業主代扣運費款是否合理？為什么？案例分析：(1)該批大芯板應暫停使用，因無三證(生產許可證、出廠合格證、檢測報告)。承包方應提交合法有效的材料三證，若限期不能提交，該批材料退場;若能提交有效的材料三證，并經檢驗合格,可用于工程。若檢驗不合格,該材料不得使用。(2)石材問題處理:.①發包方指定石材材質、顏色、樣品是合理的。②要求供貨商退貨是合理的，因為其供貨不符合購貨合同質量要求。③供貨商要求承包方支付退貨運費不合理，退貨是因供貨商違約,故供貨商應承擔責任。發包方代扣退貨運費不合理，因購貨合同關系與發包方無關。④應由供貨商承擔，因責任在供貨商。小結材料設備驗收通過后應該怎么保管呢？發包方提供材料與設備的接收與拒收處理承包方提供材料與設備的接收與拒收處理思考承包人提供的施工設備和臨時設施承包人更換合同約定的承包人設備的，應報監理人批準。承包人提供的施工設備和臨時設施承包人應按合同進度計劃的要求，及時配置施工設備和修建臨時設施。提供時間進入施工場地的承包人設備需經監理人核查后才能投入使用。檢查要求更換要求

除專用合同條款另有約定外，承包人應自行承擔修建臨時設施的費用，需要臨時占地的，應由發包人辦理申請手續并承擔相應費用。費用當承包人提供的施工設備或臨時設施沒有用了，是不是可以撤走或拆除呢？一般而言，工程項目建設所需的材料與設備自其運抵施工現場之時，即被認為是發包人享有所有權或管理權的財產，承包人未經發包人許可，擅自將場內材料、設備運出施I現場或挪作他用的應承擔返還原物或賠償損失等責任。為了保證施工項目順利進行，避免承包人將運至現場的材料與設備用于其他工程，影響工程施工進度，《建設工程施工合同》一般會約定:如承包人在未取得發包人同意的前提下將運至現場的材料、設備及臨時設施撤離施工現場的，發包人有權據此提出索賠。發包人提供的施工設備和臨時設施發包人提供的施工設備或臨時設施在專用合同條款中約定。要求承包人增加或更換施工設備當承包人使用的施工設備不能滿足合同進度計劃和（或）質量要求時，應該怎么處理？監理人有權要求承包人增加或更換施工設備，承包人應及時增加或更換。增加的費用和（或）延誤的工期由承包人承擔。某工程,建設單位通過公開招標與甲施工單位簽訂了施工總承包合同，依據合同，甲施工單位通過招標將鋼結構工程分包給乙施工單位。施工過程為滿足鋼結構吊裝施工的需要，甲施工單位向設備租賃公司租賃了一臺大型起重塔吊，委托一家有相應資質的安裝單位進行塔吊安裝。安裝完成后，由甲、乙施工單位對該塔吊共同進行驗收，驗收合格后投入使用，并得到有關部門協理了登記。監理人認為這次驗收不符合要求，存在質量問題，要求更換設備。請問監理人的要求合理嗎？

監理人要求合理，因為只有甲、乙施工單位參加了驗收，出租單位和安裝單位未參加驗收。所以監理人可以要求更換施工設備。增加的費用和（或）延誤的工期由承包人承擔。小結發包人提供的設備和臨時設施的撤離需要經過什么手續？承（發）包人提供施工設備與臨時設施的要求監理人的相關要求思考樣品的報送與封存樣品報送的規定有哪些？需要承包人報送樣品的材料或工程設備，應該在專用合同條款中約定。約定的內容包括樣品的種類、名稱、規格、數量等要求0103050402承包人應在計劃采購前28天向監理人報送樣品。承包人報送的樣品均應來自供應材料的實際生產地，且提供的樣品的規格、數量足以表明材料或工程設備的質量、型號、顏色、表面處理、質地、誤差和其他要求的特征。

與合同的關系發包人和監理人對樣品的審批確認僅為確認相關材料或工程設備的特征或用途，不得被理解為對合同的修改或改變，也并不減輕或免除承包人任何的責任和義務。承包人每次報送樣品時應隨附申報單申報單應載明報送樣品的相關數據和資料，并標明每件樣品對應的圖紙號，預留監理人批復意見欄。樣品封存經發包人和監理人審批確認的樣品應按約定的方法封樣，封存的樣品作為檢驗工程相關部分的標準之一。承包人在施工過程中不得使用與樣品不符的材料或工程設備。監理簽發意見監理人應在收到承包人報送的樣品后7天向承包人回復經發包人簽認的樣品審批意見。樣品報送程序如果封存的樣本需要改變合同約定，合同當事人應當以書面協議予以確認。注意事項案例：

A公司通過招投標形式，最終確定與B公司簽訂

《景觀土建合同》。由B公司包工包料對園林景觀進行鋪裝施工。且A公司在招投標過程