PAGEPAGE1建設工程施工合同糾紛執行和解協議書甲方（申請人）：________________乙方（被申請人）：________________根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就建設工程施工合同糾紛執行和解事項，達成如下協議：一、合同背景1.1甲方與乙方于____年____月____日簽訂了《建設工程施工合同》（以下簡稱“原合同”），合同編號為：____。1.2原合同約定，乙方承包______工程（以下簡稱“工程”），工程地點位于______，合同總價款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。1.3由于乙方在施工過程中存在嚴重違約行為，導致工程無法按照原合同約定的期限和質量完成。甲方因此向______人民法院提起訴訟，要求解除原合同，并賠償因此造成的損失。二、和解內容2.1甲方同意放棄解除原合同的權利，乙方繼續履行原合同約定的施工義務。2.2乙方同意在______年____月____日前完成工程，并保證工程質量符合原合同約定的標準。2.3乙方同意支付甲方違約金人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元，作為對甲方的賠償。2.4甲方同意在乙方按照本協議約定完成工程并驗收合格后，支付乙方剩余的工程款。三、履行期限3.1本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。3.2乙方應在本協議生效后______日內完成工程，并向甲方提交竣工驗收申請。3.3甲方應在收到乙方竣工驗收申請后______日內完成驗收，并通知乙方驗收結果。3.4乙方應在驗收合格后______日內向甲方支付違約金。3.5甲方應在收到乙方支付的違約金后______日內支付乙方剩余的工程款。四、違約責任4.1如乙方未按照本協議約定完成工程，甲方有權解除原合同，并要求乙方賠償因此造成的損失。4.2如甲方未按照本協議約定支付剩余工程款，乙方有權要求甲方支付逾期付款的違約金。五、爭議解決5.1本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。5.2雙方在履行本協議過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。6.2本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（申請人）：________________乙方（被申請人）：________________簽訂日期：____年____月____日以上內容僅供參考，具體合同內容請根據實際情況和相關法律法規進行調整。如有需要，請咨詢專業律師。2024帶目錄帶附件詳細版-建設工程施工合同糾紛執行和解協議書目錄一、合同背景二、和解內容三、履行期限四、違約責任五、爭議解決六、其他約定附件一：原合同主要條款摘要附件二：工程進度及質量標準附件三：違約金支付方式甲方（申請人）：________________乙方（被申請人）：________________根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就建設工程施工合同糾紛執行和解事項，達成如下協議：一、合同背景1.1甲方與乙方于____年____月____日簽訂了《建設工程施工合同》（以下簡稱“原合同”），合同編號為：____。1.2原合同約定，乙方承包______工程（以下簡稱“工程”），工程地點位于______，合同總價款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。1.3由于乙方在施工過程中存在嚴重違約行為，導致工程無法按照原合同約定的期限和質量完成。甲方因此向______人民法院提起訴訟，要求解除原合同，并賠償因此造成的損失。二、和解內容2.1甲方同意放棄解除原合同的權利，乙方繼續履行原合同約定的施工義務。2.2乙方同意在______年____月____日前完成工程，并保證工程質量符合原合同約定的標準。2.3乙方同意支付甲方違約金人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元，作為對甲方的賠償。2.4甲方同意在乙方按照本協議約定完成工程并驗收合格后，支付乙方剩余的工程款。三、履行期限3.1本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。3.2乙方應在本協議生效后______日內完成工程，并向甲方提交竣工驗收申請。3.3甲方應在收到乙方竣工驗收申請后______日內完成驗收，并通知乙方驗收結果。3.4乙方應在驗收合格后______日內向甲方支付違約金。3.5甲方應在收到乙方支付的違約金后______日內支付乙方剩余的工程款。四、違約責任4.1如乙方未按照本協議約定完成工程，甲方有權解除原合同，并要求乙方賠償因此造成的損失。4.2如甲方未按照本協議約定支付剩余工程款，乙方有權要求甲方支付逾期付款的違約金。五、爭議解決5.1本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。5.2雙方在履行本協議過程中發生的爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。六、其他約定6.1本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。6.2本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（申請人）：________________乙方（被申請人）：________________簽訂日期：____年____月____日附件一：原合同主要條款摘要附件二：工程進度及質量標準附件三：違約金支付方式以上內容僅供參考，具體合同內容請根據實際情況和相關法律法規進行調整。如有需要，請咨詢專業律師。附件列表：1.附件一：原合同主要條款摘要2.附件二：工程進度及質量標準3.附件三：違約金支付方式法律名詞及解釋：1.《中華人民共和國合同法》：規定了合同的訂立、履行、變更和解除，以及違約責任等方面的法律規范。2.《中華人民共和國民事訴訟法》：規定了民事訴訟的程序和規則，包括訴訟的提起、審理、判決和執行等方面的法律規范。實際執行過程中可能遇到的問題及注意事項：1.合同條款不明確：在簽訂和解協議時，應確保所有條款明確、具體，避免產生歧義。如有需要，可咨詢專業律師進行審核和修改。2.履行期限的約定：在和解協議中，應明確各方的履行期限，并嚴格按照約定的期限履行各自的權利和義務。3.違約責任的約定：在和解協議中，應明確違約責任的具體內容和違約金的計算方式，以便在違約發生時能夠及時處理。4.爭議解決方式：在和解協議中，應明確爭議解決的方式，包括友好協商和訴訟等，以便在發生爭議時能夠及時解決。5.合同的修改和解除：在和解協議中，應明確合同的修改和解除條件，以及相應的法律后果，以便在需要時能夠及時處理。解決辦法：1.在簽訂和解協議前，充分了解相關法律法規，并咨詢專業律師的意見，以確保合同的合法性和有效性。2.在和解協議中，詳細列明各方的權利和義務，以及履行期限和違約責任等條款，以避免產生歧義和爭議。3.在和解協議中，明確爭議解決的方式和程序，以便在發生爭議時能夠及時解決。4.在和解協議中，明確合同的修改和解除條件，以及相應的法律后果，以便在需要時能夠及時處理。適用場景：1.建設工程施工合同糾紛的解決：當甲方和乙方在建設工程施工合同履行過程中發生糾紛時，可以通過簽訂和解協議來解決糾紛，明確各方的權利和義務，以及違約責任等。2.合同履行過程中的變更和解除：當甲方和乙方在合同履行過