2024年設備監理師之設備監理合同題庫第一部分單選題(300題)1、承包商承擔照管工程和貨物的全部職責的起止期限是()。

A.開工日期起，至竣工日期

B.簽發開工通知起，至竣工時間屆滿

C.開工日期起，至簽發工程接收證書

D.簽發開工通知起，至簽發履約證書

【答案】：C2、FIDIC合同條件規定，最終解決爭端的方法是()。

A.DAB決定

B.友好協商

C.仲裁

D.訴訟

【答案】：C3、對于一個大型的設備工程，相關人員在合同文件編制完成后，需對此文件進行評估，并最終得到()的審查認可。

A.業主

B.承包商

C.設備監理工程師

D.總監理工程師

【答案】：A4、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商對業主的全部責任，除合同另有規定外，不應超過專用條件中規定的總額，如果專用條件中沒有規定該總額，則不應超過()。

A.合同價格

B.最終付款證書中確認的金額

C.竣工結算總額

D.中標合同金額

【答案】：D5、工程師管理合同過程中，無權處理的事項是()。

A.指示承包商調查引發工程質量缺陷的原因

B.撤銷對承包商任命的承包商代表的同意

C.修改合同中業主的職責

D.為了檢驗承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件

【答案】：C6、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報酬的，承攬人對承攬物享有()。

A.扣押權

B.留置權

C.處置權

D.抵押權

【答案】：B7、乙施工企業承包的由甲投資建設的某工程項目，合同約定，竣工驗收合格后15日內甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工驗收合格，3月3日乙向甲提交工程結算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲遲遲未能結算工程款，乙于6月10日向法院起訴，關于延期結算利息的計付日的確定，()是正確的。

A.2012年3月3日

B.2012年3月16日

C.2012年3月20日

D.2012年6月10日

【答案】：B8、承包商應在設備工程或單位工程的()之前，按照業主要求完成所有的缺陷或損壞部分的修補。

A.竣工時間

B.缺陷通知期期滿

C.頒發接收證書

D.保留金返還

【答案】：B9、缺陷通知期的起始日期是()。

A.工程通過竣工試驗的日期

B.工程師頒發接收證書的日期

C.承包商竣工試驗申請書中注冊的竣工日期

D.接收證書上標明的竣工日期

【答案】：D10、FIDIC新黃皮書對業主最終付款的支付時間的規定是，()后的56天內支付。

A.工程師收到最終報表

B.業主收到結清證明

C.工程師收到結清證明

D.業主收到工程師發出的付款證書

【答案】：D11、根據業主要求中的規定，對業主的人員進行工程操作和維修方面培訓的當事人是()。

A.工程師

B.工程師的助理

C.承包商

D.分包商

【答案】：C12、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，工程的照管責任由承包商轉移至業主的時間是()之日。

A.進行工程竣工試驗

B.簽發接收證書

C.接收工程

D.工程竣工

【答案】：B13、收到承包商的履約保函并簽署合同協議書后，()應盡快將投標保函退還承包商和其他未中標的投標者。

A.業主

B.評標委員會

C.監理工程師

D.監理工程師代表

【答案】：A14、設備工程合同履行過程中合同偏差分析的主要內容不包括()。

A.合同偏差原因分析

B.合同偏差責任分析

C.合同偏差后果分析

D.合同偏差處理結果分析

【答案】：D15、根據《安全生產法》，生產經營單位新建工程項目的安全設施必須與主體工程()。

A.同時開工、同時竣工

B.同時設計、同時開工、同時竣工

C.同時設計、同時施工、同時投入生產和使用

D.同時設計、同時施工、同時驗收

【答案】：C16、下列所有權的取得方式中，屬于原始取得的是()。

A.受贈

B.收益

C.繼承

D.受讓

【答案】：B17、津濱工程公司是設立在天津市濱海新區的建筑施工企業，是中央管理的建筑施工企業下屬的建筑施工企業。津濱工程公司辦理安全生產許可證時，應當向()提出申請。

A.國務院建設行政主管部門

B.國務院負責安全生產監督管理的部門

C.天津市人民政府建設行政主管部門

D.天津市人民政府責安全生產監督管理的部門

【答案】：C18、設備采購合同，供貨方負責代運設備的，交付設備日期以()的日期為準。

A.發運設備時承運部門簽發設備單上的戳記

B.采購方收到設備

C.采購方在承運部門簽收設備單上簽收

D.供貨方將設備交到承運部門

【答案】：A19、設備承攬合同中，承攬人可將部分工作交由第三人完成，下列有關“第三人完成的工作”的敘述，正確的是()。

A.該部分工作如符合合同約定，由定作人向第三人支付報酬

B.該部分工作如不符合合同約定，由第三人對定作人負責

C.承攬人應就該部分工作對定作人負責

D.該部分工作既可是輔助性工作，也可以是對工作成果質量起關鍵性的工作

【答案】：C20、根據《合同法》，除當事人另有約定外，書面合同的成立時間是()。

A.標的物交付時

B.雙方當事人簽字或者蓋章時

C.定金支付時

D.承諾到達時

【答案】：B21、行為人對行為內容有重大誤解而實施的民事行為，違背了民事法律行為生效要件中的()，屬于可變更或可撤銷的民事行為。

A.意思表示真實

B.行為不得違反法律

C.行為人具有相應的行為能力

D.行為不得違反社會公共利益

【答案】：A22、甲企業與乙企業相毗鄰，雙方約定，甲企業穿越乙企業的廠區運輸材料，期限為10年，為此，甲企業每年支付給乙企業30萬元。在該法律關系中，甲企業享有的權利是()。

A.抵押權

B.土地承包經營權

C.地役權

D.建設用地使用權

【答案】：C23、具有民事權利能力和民事行為能力，依法獨立享有民事權利和承擔民事義務的企業是()。

A.個人獨資企業

B.合伙企業

C.私營企業

D.法人企業

【答案】：D24、在買賣合同中，當事人約定檢驗期間的，買方應當在檢驗期間內將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。

A.視為數量和質量符合約定

B.視為數量和質量不符合約定

C.賣方可以行使催告權

D.視為賣方違約，追究違約責任

【答案】：A25、因產品缺陷導致損害的受害人依法提出賠償請求時，該產品責任法律關系的外部責任主體是()。

A.產品的生產者和運輸者

B.產品的銷售者和運輸者

C.產品的生產者和銷售者

D.產品的倉儲者和銷售者

【答案】：C26、根據《民事訴訟法》，證據必須符合()要求。

A.真實性、合法性、客觀性

B.合法性、客觀性、公正性

C.合法性、客觀性、關聯性

D.真實性、關聯性、公正性

【答案】：C27、甲、乙雙方在合同中既約定違約金，又約定定金，乙違約時，()。

A.違約金與定金可以同時并用

B.甲方可以選擇適用違約金或者定金

C.乙方可以選擇適用違約金或者定金

D.雙方應當協商適用違約金或定金

【答案】：B28、甲、乙兩企業欲進行零配件的交易，為了規避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。

A.無效

B.可撤銷

C.可變更

D.效力待定

【答案】：A29、對竣工后試驗的結果進行評價時，要考慮()使用工程可能對測試結果產生的影響。

A.承包商在竣工試驗中

B.業主在缺陷通知期屆滿之前

C.業主在竣工之前

D.承包商維修缺陷工程中

【答案】：C30、在設備采購合同中，因買受人原因致使設備不能按照約定期限交付的，買受人應當自()之日起承擔標的物毀損、滅失的風險。

A.合同成立

B.合同簽訂

C.合同生效

D.違反約定

【答案】：D31、大中型工程從發出中標通知書后的()天內，雙方應按照招投標文件訂立書面合同。

A.30

B.28

C.20

D.15

【答案】：A32、中標通知書對招標人和中標人具有()效力。

A.要約

B.要約邀請

C.行政

D.法律

【答案】：D33、2006年5月10日，甲公司向乙公司發出要約，要約中說明乙公司在5月16日前答復有效。甲公司發出要約后后悔，遂于5月11日發出取消要約的通知。要約于5月12日到達乙公司，取消要約的通知于5月13日到達乙公司。乙公司于5月14日做出承諾，該承諾于5月15日到達甲公司。根據題義，下列表述正確的是()。

A.要約被撤銷

B.承諾生效

C.要約失效

D.要約被撤回

【答案】：A34、設備工程項目合同體系分析的重點在于()。

A.不同合同間的工作協調

B.檢核合同成立所必備的條款

C.均衡雙方當事人的權利和義務

D.設計特殊事件的處理機制

【答案】：A35、根據《保險法》，對保險合同中()的條款，保險人在訂立合同時應當在投保單、保險單或者其他保險憑證上作出足以引起投保人注意的提示，并對該條款的內容以書面或者口頭形式向投保人作出明確說明。

A.糾紛解決方式

B.免除保險人責任

C.保險費用收取

D.免除投保人責任

【答案】：B36、某建設項目設計合同的價格為500萬元，設計單位已接受委托方支付合同價的20%的定金，無正當理由拒不履行合同義務，則委托方有權要求設計單位返還()萬元。

A.100

B.150

C.200

D.400

【答案】：C37、根據我國《招標投標法》，評標委員會應當按照()確定評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較。

A.合同法

B.招標人意見

C.招標文件

D.招標內容

【答案】：C38、某工程因連日降雨基坑積水，總承包施工負責人指示土方分包人將積水處理后，再繼續施工，分包人以下雨已經影響工期為由，一邊抽水一邊施工，隨后發生基坑坍塌安全事故，則該事故的主要責任人是()。

A.總承包單位

B.總承包單位施工負責人

C.分包人

D.施工人員

【答案】：C39、代理是指代理人以被代理人的名義在代理的權限內向第三人作出的意思表示，所產生的權利和義務直接由被代理人享有和承擔的()行為。

A.法律

B.代理

C.行政

D.執法

【答案】：A40、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，承包商應提前21天發出其可進行每項竣工試驗的日期通知。該通知應發給()。

A.工程師

B.監理公司

C.業主

D.安全生產主管部門

【答案】：A41、《產品質量法》規定產品質量責任包括()。

A.企業賠償責任、商家賠償責任

B.民事責任、行政責任、刑事責任

C.一切責任

D.產品責任、缺陷責任

【答案】：B42、根據《產品質量法》的規定，因產品存在缺陷造成損害要求賠償的請求權，在造成損害的缺陷產品交付最初消費者滿()年喪失；但是，尚未超過明示的安全使用期的除外。

A.l

B.2

C.4

D.10

【答案】：D43、按照《擔保法》的規定，下列財產中可以作為抵押物的是()。

A.抵押人依法有權處分的國有土地使用權

B.抵押人的宅基地使用權

C.抵押人擁有的股票

D.學校設施

【答案】：A44、某工程施工階段因分包單位違章施工，發生一起死亡5人的安全事故，根據相關規定，下列關于該安全事故的說法，正確的是()。

A.發生事故后，現場有關人員應當于1小時內向本單位負責人報告

B.該安全事故為一般事故，縣級人民政府可以委托事故發生單位組織事故組進行調查

C.該安全事故應由總承包單位負責上報事故

D.負責事故調查的人民政府應當自收到事故調查報告之日起30日內作出批復

【答案】：C45、下列關于設備工程設計合同中設計人的義務表述，錯誤的是()。

A.依照合同規定的進度、質量要求提交設計成果

B.對設計資料及文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充

C.提供設計依據資料并對資料的正確性負責

D.參加工程竣工驗收

【答案】：C46、下列與不可抗力相關的敘述，錯誤的是()。

A.不可抗力是指不能預見、不可避免并不能克服的客觀情況

B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除責任責任

C.當事人遲延履行后發生不可抗力的，也可根據情況部分免除責任

D.不可抗力包括合同中約定的不可抗力情形

【答案】：C47、中標人放棄中標，依法應當向招標人承擔的法律責任，屬于()。

A.締約過失責任

B.違約責任

C.行政責任

D.經濟責任

【答案】：A48、無權代理屬于()行為。

A.無效

B.可變更的

C.可撤銷的

D.效力待定的

【答案】：D49、根據《招標投標法》，評標委員會如認為所有投標都不符合招標文件要求，正確做法是()。

A.與投標人分別談判，重新確定合同條件

B.降低條件，宣布綜合得分最高者中標

C.否決所有投標

D.向招標人說明情況，由招標人酌情決定

【答案】：C50、我國《合同法》規定，當事人在合同中既約定違約金，又約定定金的，當違約發生時，()。

A.違約方可以選擇適用違約金或者定金

B.守約方可以選擇適用違約金或者定金

C.雙方可以協商選擇適用違約金或者定金

D.違約金和定金可以同時并用

【答案】：B51、根據《招標投標法》及《招標投標法實施條例》，下列情形中，可以作為招標人延緩或推遲開標理由的是()。

A.評標委員會未組建

B.發現有足以影響采購公正性的違法或不當行為

C.擬主持招標的招標單位負責人因故不能主持

D.投標人對開標時間有異議

【答案】：B52、甲、乙兩家企業欲進行零配件的交易，為了規避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。

A.無效

B.有效

C.可變更

D.效力待定

【答案】：A53、如果規定必須在工程接收之前完成對業主的人員進行工程操作和維修方面的培訓，則完成培訓是()的構成條件之一。

A.進行工程竣工試驗

B.工程接收

C.進行工程竣工后試驗

D.簽發履約證書

【答案】：B54、在生產安全事故中受到傷害的從業人員，除依法享有工傷社會保險外，還依法有權向()提出賠償要求。

A.本單位安全生產管理人員

B.政府安全生產監管部門

C.本單位

D.本單位上級主管部門

【答案】：C55、甲給乙發的要約中表明：“本要約9月10日前答復有效”，乙在9月5日以電報的方式作出承諾，但由于郵局的原因，直到9月13日甲才收到電報，甲立即給乙打電話稱不接受該承諾。根據題義，下列表述正確的是()。

A.承諾遲延但有效

B.承諾遲延且無效

C.承諾超期但有效

D.承諾超期且無效

【答案】：B56、根據《招標投標法》《招標投標法實施條例》和《評標委員會和評標方法暫行規定》，下列人員中，不得擔任評標委員會成員的是()。

A.投標單位董事長的父親

B.投標單位總經理的同學

C.因交通肇事犯罪受過刑事處罰的人

D.招標項目所在地統計局局長

【答案】：A57、下列關于設備工程設計合同委托人違約責任的敘述，錯誤的是()。

A.委托人不履行合同，無權請求返還定金

B.因委托人變更制造要求而造成設計修改，應依照設計人實際消耗的工作量增付費用

C.委托人超過合同約定的日期付費時應向設計人償付逾期違約金

D.政府主管部門對設計文件不審批，委托人也應支付設計費

【答案】：D58、設備工程合同履行過程中，合同實施情況跟蹤的對象不包括()。

A.具體合同事件

B.設備工程進度情況

C.工程資金使用情況

D.合同管理人員管理情況

【答案】：D59、為保護無行為能力的人和限制行為能力的人的合法權益而設立的代理方式是()。

A.有權代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理

【答案】：B60、在下列各項中，符合代理特征的是()。

A.代理人不應僅限于代理權限內實施代理行為(濫用代理權)

B.代理人以自己的名義實施代理行為

C.代理人在授權范圍內獨立地表現自己的意思

D.代理結果歸屬代理人

【答案】：C61、甲公司按合同向乙公司交付一套標準設備，但合同中未約定設備的質量要求，則甲方應按照()履行。

A.地方標準

B.乙方企業標準

C.國家標準

D.甲方企業標準

【答案】：C62、根據《行政訴訟法》，復議機關應當在收到復議申請書之日起()內作出復議決定，申請人不服復議決定的，可以在收到復議決定之日起15日內向人民法院提起訴訟。

A.15日

B.2個月

C.3個月

D.6個月

【答案】：B63、給付定金的一方不履行約定債務的，無權要求返還定金，接受定金的一方不履行約定債務的，應當()。

A.返還定金

B.抵作合同價款

C.雙倍返還定金

D.繼續履行合同

【答案】：C64、某設備工程項目的投標人在現場踏勘后以書面形式提出質疑問題，招標人離開標時間還剩10天才作出了書面解答。鑒于解答時間短于《招標投標法》規定的時間，且書面解答與招標文件規定內容不一致，對該問題應以()。

A.招標文件為準，開標時間后延

B.招標文件為準，開標時間不變

C.書面解答為準，開標時間后延

D.書面解答為準，開標時間不變

【答案】：C65、根據《合同法》，因技術進口合同爭議提起訴訟的期限為()年。

A.4

B.3

C.2

D.1

【答案】：A66、“當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應當履行債務。”該規定屬于承擔違約責任形式中的()。

A.采取補救措施

B.賠償損失

C.繼續履行

D.違約金規則

【答案】：C67、按照我國《合同法》關于合同一般條款的規定，下列不屬于合同內容的是()。

A.當事人的名稱或者姓名和住所

B.標的、數量、質量、價款或者報酬

C.履行期限、地點和方式

D.”一裁二審“條款

【答案】：D68、國內設備工程合同的生效時間是()。

A.經公證

B.經批準

C.雙方對合同條款取得一致意見

D.雙方簽署

【答案】：D69、下列文件如果出現矛盾，應當優先適用的是()。

A.合同條件

B.承包商建議書

C.業主要求

D.投標函

【答案】：D70、下列關于分包商的說法，正確的是()。

A.承包商選擇的材料供應商應取得工程師的事先同意

B.承包商擬分包工程，應提前28天通知工程師

C.承包商應當對指定分包商的行為負責

D.承包商可將整個工程分包給他人

【答案】：C71、下列關于設備采購合同中出賣人逾期交貨的敘述，正確的是()。

A.出賣人支付違約金或賠償金后，即免除提供設備的義務

B.出賣人支付違約金或賠償金后，買受人表示仍需要時，出賣人應繼續履行供貨義務

C.出賣人支付違約金或賠償金后，還應繼續履行供貨義務

D.出賣人應支付違約金，違約金不足以彌補買受人的損失時，買受人還可要求其支付定金

【答案】：B72、按照《招標投標法實施條例》的規定，招標人在招標文件中載明的投標有效期，起算時間是()之日。

A.投標人發出投標文件

B.招標人收到投標文件

C.提交投標文件截止

D.提交投標保證

【答案】：C73、在因缺陷產品導致人身損害的產品責任法律關系中，權利主體是()。

A.法人

B.自然人

C.銷售者

D.倉儲者

【答案】：B74、某設備工程合同履行期間，業主基于自身利益的考慮而終止合同。業主3月1日發出的終止合同通知于次日到達承包商、業主于3月10日退還履約保證，則該合同終止生效的時間是()。

A.3月2日

B.3月10日

C.3月30日

D.4月7日

【答案】：D75、在我國，下列知識產權中，保護期限為20年的是()。

A.發明專利權

B.實用新型專利權

C.職務作品著作權

D.商標專用權

【答案】：A76、如果承包商因工程師未能及時簽發付款證書而終止合同，則應提前()天通知業主終止合同。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B77、如果承包商遇到了不可預見的物質條件，承包商有權索賠()。

A.工期、費用和利潤

B.費用和利潤

C.工期和費用

D.工期和利潤

【答案】：C78、業主可以使用某部分工程的條件是()。

A.工程師為該部分工程簽發了接收證書

B.承包商完成了該部分工程的全部施工

C.已經對該部分工程進行了竣工試驗

D.業主已對該部分工程支付了工程款

【答案】：A79、某工程的承包單位向業主提交的工程質量保修書中確定的供熱，、供冷系統的保修期限為1年，該工程的供熱、供冷系統的保修期限應為()。

A.設計文件規定的合理使用年限

B.5年

C.兩個采暖期、供冷期

D.2年

【答案】：C80、下列關于民事訴訟的表述，正確的是()。

A.原告是與訴訟案件有直接或間接利害關系的公民、法人或其他組織

B.被告不提出答辯將敗訴

C.被告不到庭案件將無法審理

D.人民法院在判決前可以進行調解

【答案】：D81、根據《民法通則》，下列責任形式中，屬于民事責任形式的是()。

A.賠禮道歉

B.責令停業

C.罰款

D.具結悔過

【答案】：A82、下列關于承包商暫停工作權利的說法，錯誤的是()。

A.如果業主未能按照合同規定的時間支付進度款，承包商即可暫停工作

B.暫停工作不影響承包商對延遲付款獲得融資費用和終止合同的權利用

C.如果承包商暫停工作致使工期和費用受到影響，工程師應公正確定對承包商的補償

D.如果承包商因放慢工作進度致使工期和費用受到影響，可以提出工期延長及補償費用和利潤的要求

【答案】：A83、因業主提前占用部分工程導致承包商增加費用時，承包商根據索賠程序提出了要求，()應對補償金額作出公正的決定。

A.業主

B.項目經理

C.工程師

D.工程師代表

【答案】：C84、設備監理工程師的合同管理對象是()。

A.合同內容

B.設備工程

C.監理合同

D.設備合同

【答案】：D85、如果承包商隱蔽已經完成的工作前未通知工程師進行檢驗，則當工程師提出剝露檢驗要求時，承擔由于檢驗所產生的費用的是()。

A.業主

B.承包商

C.工程師

D.如果檢驗的結果證明完成的隱蔽工程符合合同要求，則由業主承擔全部費用，否則，將由承包商承擔全部費用

【答案】：B86、設備采購評標結束后，由評標委員會編寫評標報告。評標報告的內容不應當包括()。

A.爭議的解決方式

B.評標委員會的人員組成

C.主要技術性能數據

D.推薦的中標候選人

【答案】：A87、根據《合同法》規定，下列表述正確的是()。

A.承攬合同、設備工程合同必須采用書面形式

B.未經定做人同意，承攬人不得把任何工作交由第三人完成

C.承攬合同生效后，對于當事人均有法律約束力，任何一方不得隨時解除合同

D.承攬合同中的定做人可以隨時解除合同，造成承攬人損失的，應當予以賠償

【答案】：D88、買受人在合同內錯填到貨地點或接貨人，導致出賣人送貨或代運過程中不能順利交接貨物，所產生的后果由()承擔。

A.出賣人

B.承運人

C.買受人

D.出賣人與買受人

【答案】：C89、在委托代理中，代理人享有代理權的依據是()。

A.委托合同

B.委托授權行為

C.人民法院指定

D.法律規定

【答案】：B90、根據《合同法》規定，下列關于撤銷權消滅的表述，正確的是()。

A.撤銷事由發生之日起1年內沒有行使

B.撤銷事由發生之日起2年內沒有行使

C.知道撤銷事由發生之日起1年內沒有行使

D.知道撤銷事由發生之日起6個月內沒有行使

【答案】：C91、根據《建設工程安全生產管理條例》，施工單位應當在施工現場的樓梯口、電梯井口，設置明顯的()。

A.安全設施

B.安全警示標志

C.安全疏散標志

D.安全報警裝置

【答案】：B92、下列關于設備工程合同溝通相關內容的說法，正確的是()。

A.為合同各方建立相關術語的統一解釋有利于提高溝通效率

B.書面溝通方式與口頭溝通方式相比，約束力較差

C.統一文件格式的規定不利于合同各方對信息的理解

D.沖突會對履行合同產生破壞作用，工程師應依據經驗確定沖突解決方式

【答案】：A93、下列屬于民事法律關系客體中行為的是()。

A.貨幣

B.計算機軟件

C.勘察設計單位為委托人完成勘察設計任務

D.專利權

【答案】：C94、業主退還履約保證給承包商的期限是()天內。

A.工程師簽發接收證書后的14

B.業主接收工程后的21

C.缺陷通知期屆滿后的14

D.業主收到工程師簽發的履約證書副本后的21

【答案】：D95、根據《產品質量法》，下列產品中，屬于該法所稱“產品”的是()。

A.鍋爐輔機

B.天然氣

C.軍工產品

D.鐵礦石

【答案】：A96、工程師將其權利委托給其助手時，授權委托書的生效時間是()。

A.工程師向助手簽發授權委托書時

B.業主和承包商收到授權委托書副本時

C.工程師向助手簽發授權委托書后第14天

D.業主和承包商收到授權委托書副本后第14天

【答案】：B97、一般情況下，設備采購合同中設備毀損、滅失風險的承擔原則是()。

A.由出賣人負責

B.由買受人承擔

C.約定不明確時，由出賣人與買受人共同承擔

D.設備交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔

【答案】：D98、承攬合同履行中，定作人未按約定支付報酬的，承攬人對完成的工作成果享有的權利是()。

A.即時處分權

B.使用權

C.留置權

D.收益權

【答案】：C99、設備工程合同談判的議程，一般由()提出。

A.工程師

B.業主

C.投標人

D.中標人

【答案】：B100、法定代理終止條件是()

A.代理期限屆滿

B.被代理人取消委托

C.代理人辭去委托

D.代理人喪失行為能力

【答案】：D101、根據《仲裁法》，仲裁裁決發生法律效力的時間是()。

A.自仲裁裁決作出之日起10日內

B.自仲裁裁決作出之日起15日內

C.仲裁裁決作出之日

D.仲裁裁決送達之日

【答案】：C102、承包商應按照()，為業主人員提供必要的設施。

A.業主要求中的規定

B.投標書附錄的規定

C.工程師的指示

D.業主人員的需要

【答案】：A103、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動條件不得()。

A.低于當地同行業的標準

B.高于當地同行業的標準

C.低于本國同行業的標準

D.高于本國同行業的標準

【答案】：A104、《合同法》規定，商業廣告的內容()，視為要約。

A.包含價格內容的

B.符合要約規定的

C.詳細介紹商品的

D.附加了期限的

【答案】：B105、根據《招標投標法》及《招標投標法實施條例》，下列投標文件中，開標時應當作為廢標處理的是()。

A.逾期送達的投標文件

B.沒有送到指定地點的投標文件

C.關鍵內容字跡模糊、無法辨認的投標文件

D.未通過資格預審的申請人提交的投標文件

【答案】：C106、根據《物權法》的規定，下列關于建設用地使用權的說法，正確的是()。

A.建設用地使用權是建設用地使用權人對土地享有占有、使用和收益的權利

B.建設用地使用權可以在土地的地表、地上或者地下分別設立

C.設立建設用地使用權，應當采取招標、拍賣等公開競價的方式出讓

D.建設用地使用權期間屆滿前，國家不得收回該土地

【答案】：B107、暫定金額雖然包括在合同中并列入工程量清單，屬于合同價格的一部分，但使用權歸()。

A.業主

B.工程師

C.承包商

D.指定分包商

【答案】：A108、下列關于設備承攬合同的說法，正確的是()。

A.設備承攬合同的標的是特定的工作成果

B.設備承攬合同是要式合同

C.一旦承攬人開始工作，定作人不得解除合同

D.共同承攬的，定作人應當分別與各承攬人簽訂承攬合同

【答案】：A109、在設備采購合同中，設備所有權自()時起轉移。

A.支付定金

B.支付價款

C.交付設備所有權憑證

D.交付設備

【答案】：D110、《合同法》中規定的“締約過失責任”是指()。

A.訂立合同時，由于本方對合同風險估計不足，履行過程中受到的損失應由自己負責

B.委托代理人訂立合同，由于條款約定不明確導致的損失，應由委托人承擔

C.由于本方授權簽訂合同代表的失誤而受到的損失，追究代表人締約的過失責任

D.因訂立合同時對方提供虛假情況而使本方受到損失，要求對方承擔賠償責任

【答案】：D111、招標公告，從合同法律性質上講屬于()。

A.要約邀請

B.要約

C.新要約

D.承諾

【答案】：A112、依法必須進行招標的項目，招標人公示中標候選人的公示期不得少于()日。

A.l

B.2

C.3

D.5

【答案】：C113、檢核表的核心思想是()。

A.確定事件的邏輯關系

B.持續改進

C.分析事件的合理性

D.完整描述事件的全過程

【答案】：B114、2006年10月20日甲與某農村小學簽訂一份贈與合同，內容是將其父親的一輛汽車贈予小學。12月4日甲的父親死亡，無其他法定繼承人。根據題義，下列表述正確的是()。

A.贈與合同無效

B.贈與合同可撤銷

C.贈與合同效力待定

D.贈與合同有效

【答案】：D115、在設備工程合同談判中，將賣方對賣出后的貨物提供售后質量保修服務的期限稱為()。

A.缺陷責任期

B.質量保證期

C.缺陷通知期

D.設備維修期

【答案】：C116、生產者對其產品缺陷造成的人身傷害應當向受害人承擔的法律責任是()。

A.刑事責任

B.瑕疵擔保責任

C.行政責任

D.產品責任

【答案】：D117、在設備承攬合同中，承攬人將輔助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。

A.第三人向定作人負責

B.承攬人與第三人共同向定作人負責

C.承攬人向定作人負責

D.承攬人與第三人向定作人承擔連帶責任

【答案】：C118、只有當工程師向承包商簽發了()，才能認為承包商的合同義務已經完成。

A.接收證書

B.履約證書

C.最終付款證書

D.結清證明

【答案】：B119、對于無權代理行為，被代理人可以根據無權代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。

A.追認權或者拒絕權

B.催告權或者撤銷權

C.追認權或者撤銷權

D.同意權或者拒絕權

【答案】：A120、經濟生活中，最為常見的債權債務關系的產生原因是()。

A.侵權

B.合同

C.無因管理

D.不當得利

【答案】：B121、根據《合同法》規定，下列關于標的物提存的事由，表述不正確的是()。

A.債權人喪失民事行為能力未確定監護人的

B.債權人下落不明的

C.債權人被宣告死亡，未確定繼承人的

D.債權人主張提存的

【答案】：D122、FIDIC“新黃皮書”規定，如果工程師指示的工程暫停時間已經超過合同規定的期限，在收到承包商申請復工的通知后，工程師在()天內沒有給出許可，承包商即可采取相應的行動。

A.14

B.28

C.56

D.84

【答案】：B123、某廠開發出一種新型爐具，先后制造出10件樣品，后有1件被盜。2011年，一居民家爐具因缺陷導致爆炸。經查，爆炸爐具是該廠丟失的爐具樣品。居民向該廠提出索賠。該廠拒賠的下列事由中，能得到法院認可的是()。

A.該爐具尚未投入流通

B.該居民獲得爐具的途徑不清

C.該居民應當向提供爐具的人索賠

D.對該居民的損失，該廠主觀上無過錯

【答案】：A124、債務人將合同的部分義務轉讓給第三人的，應當()。

A.通知債權人

B.經債權人同意

C.與第三人約定且經主管部門批準

D.通知債權人并在合同管理機關備案

【答案】：B125、在設備工程合同的索賠爭議提起仲裁或訴訟時，設備監理工程師處于()地位。

A.原告

B.第三人

C.證人

D.被告

【答案】：C126、FIDIC“新黃皮書”規定，業主與承包商簽訂合同協議書的時限是()天內。

A.業主發出中標函的28

B.承包商收到中標函的28

C.承包商提交履約保證的14

D.業主退還投標保證的14

【答案】：B127、根據《招標投標法實施條例》，依法必須公開招標的，應當在()發布招標公告。

A.國務院發展改革部門依法指定的媒介

B.全國發行量最大的報紙、雜志

C.全國影響最大的門戶網站

D.國務院建設行政主管部門指定的媒介

【答案】：A128、在設備工程合同履行中，屬于業主索賠事由的是()。

A.設備監理工程師要求增加工程量，致使業主受到損失

B.設備監理工程師批示錯誤，致使業主受到損失

C.因設備監理工程師原因造成工程未能進行中間驗收，致使業主受到損失

D.因分包商過錯，致使業主受到損失

【答案】：D129、承包商應從現場撤走所有屬于承包商的貨物的時限是()。

A.工程通過竣工試驗后

B.業主接收工程前

C.承包商收到履約證書后

D.缺陷通知期屆滿前

【答案】：C130、合同當事人約定了違約金，也約定了定金。合同履行過程中發生違約后，()。

A.未違約一方可以選擇定金或違約金要求對方賠償

B.違約一方可以選擇定金或違約金承擔賠償責任

C.未違約一方可以同時采用定金和違約金要求對方賠償

D.違約金和定金的約定同時無效，需采用其他方式追究違約責任

【答案】：A131、基于現場保安，負責阻止未經授權的人員進入現場的是()。

A.工程師

B.承包商

C.業主

D.保安公司

【答案】：B132、承包商按照工程師的指示更新了進度計劃，并按照新的進度計劃實施設備工程。承擔由此帶來的風險和費用的是()。

A.工程師承擔風險，承包商承擔費用

B.工程師承擔風險，業主承擔費用

C.承包商承擔風險和費用

D.業主承擔風險和費用

【答案】：C133、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規定，如果承包商無正當理由延誤了竣工試驗，工程師可通知承包商要求其在收到通知后()內進行竣工試驗。

A.14天

B.21天

C.28天

D.35天

【答案】：B134、承包商向工程師提交承包商在履行合同過程中的各類人員的數量以及每類施工設備的數量的時間周期是()。

A.1周

B.2周

C.1個月

D.2個月

【答案】：C135、根據《專利法》，發明專利權的期限為()年。

A.10

B.15

C.20

D.50

【答案】：C136、某建筑設計院超越資質等級承攬設計任務，且設計中未按照工程建設強制性標準進行設計，建設行政主管部門查證后對其作出吊銷資質證書的處罰，設計院欲對該處罰提起行政訴訟。對此，下列說法正確的是()。

A.作出具體行政處罰的工作人員是本案的被告

B.設計院應在知道處罰之日起2個月內提起訴訟

C.人民法院可就此爭議在判決前對原告和被告進行調解

D.人民法院對該案件應當公開宣告判決

【答案】：D137、根據世界銀行《生產設備設計、供應和安裝采購標準招標文件》，招標文件包括()。

A.招標程序、業主要求以及合同條件和合同格式

B.投標人須知、招標資料表和投標保函

C.投標人須知、業主要求和設計文件

D.招標程序、招標資料表、合同條件和進度計劃

【答案】：A138、按照FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規定，()是工程師可以行使的權力之一。

A.修改施工計劃

B.解除承包商根據合同應承擔的責任

C.在工程進行中向承包商發布信息和指示

D.解除雇主根據合同應承擔的責任

【答案】：C139、買賣合同中標的物毀損、滅失的風險，不屬于買受人承擔的是()。

A.因買受人的原因致使標的物不能按照約定的期限交付的

B.交由承運人運輸的在途標的物

C.因標的物質量不符合要求，買受人拒受或解除合同的

D.出賣人完成了標的物交付，但未按約定交付有關單證資料的

【答案】：C140、勞動爭議仲裁時效期間為()。

A.60天

B.6個月

C.1年

D.2年

【答案】：C141、根據《產品質量法》的規定，以下說法正確的是()。

A.產品責任的訴訟時效期間為1年

B.因產品缺陷造成損害的賠償請求權，自造成損害的缺陷產品最初使用之日起滿5年喪失

C.產品只要在明示的安全使用期內因存在缺陷造成損害，生產者和銷售者都應承擔產品責任

D.因產品缺陷造成損害的賠償請求權，自造成損害的缺陷產品交付最初消費者之日起滿20年喪失

【答案】：C142、合同履行中行使先履行抗辯權的方式是()。

A.不履行合同

B.終止履行合同

C.中止履行合同

D.要求對方履行合同

【答案】：C143、承包商應當在()之前，任命承包商代表。

A.基準日期

B.開始現場工作

C.提交履約擔保

D.開工日期

【答案】：D144、某工程施工階段，安裝在電梯井口的護欄被撞落后長時間未予安裝，施工人員發現后，應立即報告給的管理人員是()。

A.班組長

B.監理工程師

C.本單位負責人

D.總監理工程師

【答案】：C145、設備采購合同中，買受人逾期付款，應依照()的計算方法，支付逾期付款利息。

A.合同約定

B.買受人提供

C.銀行延期付款規定

D.法律規定

【答案】：A146、FIDIC“新黃皮書”中，按合同規定的計量方法，實際支付給承包商的金額是()。

A.進度款

B.結算款

C.合同價格

D.保留金

【答案】：C147、下列關于承包人的工程價款優先權的說法，正確的是()。

A.承包人行使優先權的期限為1年

B.行使優先權的建筑工程價款包括承包人因發包人違約造成的損失

C.承包人就商品房享有的工程價款優先權不得對抗交付該商品房全部價款的消費者

D.抵押權人優先于承包人的工程價款受償

【答案】：C148、基于員工健康和安全保障的需要，承包商應至少指派一名稱職的()，負責現場的安全和預防事故工作，并賦予其發布指示和采取各種措施預防事故發生的職權。

A.專職安全員

B.施工監督員

C.應急救援人員

D.專職醫護人員

【答案】：A149、根據《行政訴訟法》，復議機關應當在收到復議申請書之日起()個月內作出復議決定，申請人不服復議決定的，可以在收到復議決定之日起15日內向人民法院提起訴訟。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：B150、《安全生產法》確定的安全生產管理方針是()。

A.行業管理、企業負責

B.安全為了生產、生產必須安全

C.安全第一、人人有責

D.安全第一、預防為主

【答案】：D151、合同履行是指合同當事人雙方依據()的規定，實現各自享有的權利，并承擔各自的義務。

A.合同法

B.合同條款

C.招投標法

D.政府采購法

【答案】：B152、根據《招標投標法》，評標委員會經過評審，認為所有投標都不符合招標文件要求的，可以()。

A.與投標人分別談判，重新確定合同條件

B.降低評標標準，宣布綜合得分最高者中標

C.向招標人建議中標候選人，由招標人酌情決定

D.否決所有投標

【答案】：D153、出賣人出賣交由承運人運輸的在途中的設備，毀損、滅失的風險自()起由買受人承擔。

A.自該設備運抵目的地時

B.自該設備買賣合同生效時

C.自該設備買賣合同成立時

D.自該設備交付買受人時

【答案】：C154、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，在()后，因法律變化引起工程費用增加的，應相應調整合同價格。

A.基準日期

B.合同生效

C.工程師通知開工

D.開工日期

【答案】：A155、產品質量責任雖然屬于綜合法律責任，但不包括()。

A.民事責任

B.行政責任

C.經濟責任

D.刑事責任

【答案】：C156、甲公司授權其業務員張某采購2臺設備，張某采購時認為價格便宜便購買了4臺，并簽訂了合同。此合同的效力為()。

A.有效

B.可撤銷

C.效力待定

D.無效

【答案】：C157、甲公司按合同向乙公司出售一臺通用設備，但合同中未約定設備的質量標準，則甲公司應按照()履行交貨義務。

A.地方標準

B.國家標準

C.乙方要求

D.甲方企業標準

【答案】：B158、FIDIC“新黃皮書”中，成本一詞的含義是指()。

A.承包商在現場內正當發生(或將要發生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤

B.承包商在現場內或現場外正當發生(或將要發生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤

C.業主在現場內正當發生(或將要發生)的所有開支，包括管理費和類似支出，包括利潤

D.業主在現場內或現場外正當發生(或將要發生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤

【答案】：B159、根據《仲裁法》，一方當事人向人民法院申請執行仲裁裁決，另一方當事人向人民法院申請撤銷仲裁裁決的

【答案】：C160、FIDIC新黃皮書規定，工程師簽發履約證書的期限是()的28天內。

A.通過竣工試驗后

B.完成缺陷修補工作后

C.缺陷通知期期滿后

D.承包商提交最終報表前

【答案】：C161、資金安排證明的應當由()出具。

A.工程師

B.業主

C.業主開戶銀行

D.保險公司

【答案】：C162、FIDIC新黃皮書規定，工程師應在收到有關報表和證明文件后的()天內，向業主發出期中付款證書。

A.14

B.28

C.42

D.56

【答案】：B163、FIDIC“新黃皮書”中，，業主和承包商在簽訂合同時，中標函和協議書中對實施、完成和修補設備工程所列明的金額是()。

A.中標合同金額

B.合同價格

C.承包商的報價金額

D.評標價格

【答案】：A164、甲與乙在訂立合同過程中，甲違反保密義務，給乙造成了損失，根據《合同法》規定，甲應承擔的法律責任是()。

A.違約責任

B.行政責任

C.經濟責任

D.締約過失責任

【答案】：D165、設備設計合同生效后，設計人由于自身原因拒不履行合同，下列關于設計人應承擔的責任形式陳述，正確的是()。

A.返還委托人已支付的定金

B.免收設計費

C.雙倍返還定金

D.委托人繼續履行合同

【答案】：C166、在下列計價方式中，承包商幾乎承擔了設備工程項目的所有風險的是()。

A.固定總價合同

B.純單價合同

C.單價與包干混合式合同

D.成本加固定費用

【答案】：A167、FIDIC“新黃皮書”規定，承包商應提前()天，通知工程師可以開始竣工試驗的日期。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C168、由于設計人員錯誤造成設備質量事故損失，設計人除負責采取補救措施外，應()。

A.免收直接受損失部分的設計費，并支付賠償金

B.重新設計、并支付賠償金

C.賠償委托人的實際損失

D.支付違約金并賠償損失

【答案】：A169、根據《招標投標法實施條例》，招標人具有編制招標文件和組織評標能力是指()。

A.招標人是具備法人資格的經濟實體

B.招標人是具有相應資質的企業法人

C.招標人是具有與招標項目規模和復雜程度相適應的技術、經濟等方面的專業人員

D.招標人是具有與招標項目規模和復雜程度相適應的專家庫

【答案】：C170、若由于業主原因使竣工試驗無法按預定的時間和地點進行，則承包商有權索賠因此造成的()。

A.缺陷通知期延長損失

B.費用支出，且含合理利潤

C.直接損失

D.費用支出，但不含合理利潤

【答案】：B171、有關組織或機構編制的合同條件范本，一般分為通用條件和專用條件，其中專用合同條件構成是()。

A.履約保證和合同格式

B.合同格式和合同數據

C.合同格式和對擬招標合同的特殊條款規定

D.合同數據和對擬招標合同的特殊條款規定

【答案】：D172、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規定，工程師應在收到承包商要求索賠的最終詳細報告后()內作出回應，表示批準或不批準并附具體意見。

A.14天

B.21天

C.28天

D.42天

【答案】：D173、甲乙在其訂立的設備買賣合同中約定：甲向乙支付貨款100萬元；一方不履行合同，應向對方支付違約金30萬元；甲向乙支付定金20萬元。后乙不交貨，給甲造成了30萬元的損失。如甲向法院起訴，能最大限度保護自己合法權益又能得到法院支持的訴求是()。

A.請求乙雙倍返還定金40萬元

B.請求乙支付違約金30萬元

C.請求乙支付違約金30萬元，并雙倍返還定金40萬元

D.請求乙支付違約金30萬元，并返還定金20萬元

【答案】：D174、生產設備在運輸過程中涉及的各類保險，應由()負責辦理投保手續。

A.承包商

B.業主

C.承運人

D.設備供應商

【答案】：A175、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，在投標函附錄中規定的保留金扣除限額的比例是()。

A.中標合同金額的5%

B.中標合同金額的10%

C.合同價格的5%

D.合同價格的10%

【答案】：A176、根據FIDIC《設計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同條件》的規定，承包商應在()仔細審查雇主要求。

A.基準日期前

B.基準日期后

C.開工日期前

D.開工日期后

【答案】：A177、根據《擔保法》，債權人和保證人對保證方式沒有約定或約定不明確的，保證人承擔保證責任的方式是()。

A.一般保證

B.保證人要求的方式

C.債權人要求的方式

D.連帶責任保證

【答案】：D178、如果因供貨方原因導致不能全部或部分交貨，應依照合同約定的()支付違約金。

A.違約金比例

B.違約金的比例乘以不能交貨的部分貨款計算

C.違約金加采購方的損失計算

D.供貨方實際違約情況

【答案】：B179、隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應當通知建設單位和()。

A.監理單位

B.設計單位

C.建設工程質量監督機構

D.建設行政主管部門

【答案】：C180、根據《合同法》規定，招標公告屬于()。

A.要約邀請

B.要約

C.再要約

D.承諾

【答案】：A181、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，實施工程的費用發生波動，根據合同的價格調整規定，對因市場價格變化不能完全得到補償時，()。

A.工程師應確定一個費用指數，重新價格調整的數額

B.獲得現行費用指數后，重新計算價格調整的數額

C.應被認為在中標合同金額中已經包含了這一部分物價波動的風險費

D.應被認為已經按照合同中規定的調價公式予以了調整

【答案】：C182、按照《安全生產法》規定：特別重大事故是指造成()的事故。

A.30人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經濟損失

B.20人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經濟損失

C.30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經濟損失

D.20人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經濟損失

【答案】：C183、根據《侵權責任法》，生產者采取召回措施責任的起始時間為產品“投入流通后”，該時間從()時起算。

A.產品離開生產者的成品倉庫

B.發現產品質量問題

C.產品造成人身傷害

D.受害人投訴

【答案】：A184、承包商出現的下列情況中，業主有權立即終止合同的是()。

A.收到違約通知不改正

B.企業破產

C.放棄工程

D.不按合同規定實施工程

【答案】：B185、工程師基于非承包商原因指示承包商暫停實施某一部分或全部設備工程后，負責對工程做好保護措施的是()。

A.工程師

B.業主

C.承包商

D.造成工程暫停的責任方

【答案】：C186、代理是代理人在代理權限內，以()的名義實施的、其民事責任由被代理人承擔的法律行為。

A.代理人和被代理人

B.被代理人

C.第三人

D.自己

【答案】：B187、甲方向乙方購買10臺設備，雙方在買賣合同中沒有約定履行順序。乙向甲供應了5臺設備，卻要求甲支付全部貨款。甲依法有權行使的權利是()。

A.同時履行抗辯權

B.先履行抗辯權

C.不安抗辯權

D.合同撤銷權

【答案】：A188、某施工企業依法獲得的安全生產許可證有效期即將屆滿，該企業辦理安全生產許可證延期手續的期限是()。

A.期滿前3個月內

B.期滿前6個月內

C.期滿后15日內

D.期滿后3個月內

【答案】：A189、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，工程師應將能夠證明的承包商的索賠款額，()中，支付給承包商。

A.簽發臨時付款證書

B.列入當月付款證書

C.列入竣工結算報表

D.簽發索賠付款證書

【答案】：B190、下列關于留置擔保的說法中，正確的是()。

A.定做人未向承攬人支付報酬，承攬人可以對工作成果實施留置

B.可以留置的財產包括不動產

C.定做人只是未向承攬人支付材料款，承攬人不可以對工作成果實施留置

D.承攬合同、設備工程合同都屬于法定可以采用留置擔保形式的合同

【答案】：A191、甲超越代理權使用乙公司的合同專用章、營業執照副本等證明材料，在乙不知情的情況下，以乙的名義與丙訂立合同。以上情況丙并不知情，則甲代理行為的效力為()。

A.有效

B.無效

C.乙追認后有效

D.乙拒絕后無效

【答案】：A192、承包商提交履約保證的期限是()。

A.收到中標函后的28天內

B.簽訂合同后的28天內

C.收到開工通知后的28天內

D.設備工程合同生效前

【答案】：A193、根據《擔保法》的規定，有關抵押表述正確的是()。

A.只能由債務人提供抵押物

B.抵押人轉移對抵押物的占有

C.抵押權人有權依法以抵押物的變賣價款優先受償

D.債務人不履行債務時，抵押物歸債權人所有

【答案】：C194、業主談判的目的不包括()。

A.宣傳自己的優勢

B.了解報價的構成

C.討論并共同確認某些局部變更

D.將過去的雙方業已達成的協議進一步確認和具體化

【答案】：A195、根據《民法通則》，訴訟時效期間屆滿之后，權利人喪失()。

A.實體民事權利

B.勝訴權

C.起訴權

D.抗辯權

【答案】：B196、如果工程師的指示導致承包商因提供合作發生了某些不可預見費用，則該項指示應構成()。

A.合同文件

B.索賠

C.爭議

D.變更

【答案】：D197、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商根據價值工程原理，向業主提出變更建議書時，編制建議書的費用由()承擔。

A.業主

B.工程師

C.承包商

D.業主和承包商共同

【答案】：C198、對于業主按照合同規定免費提供的材料，承包商在接收時，應進行()，并將結果通知工程師。

A.目視檢查

B.化學試驗

C.物理實驗

D.性能檢查

【答案】：A199、執行政府指導價的合同，當事人一方逾期提貨時恰遇政府指導價格上漲，應按()執行

A.原價格

B.新價格

C.原價和新價的平均價格

D.當地市場價格

【答案】：B200、躍興工程公司與建設單位簽訂了工程施工承包合同，建設單位的下列行為中，屬于違法行為的是()。

A.委托與建設單位同屬于一個集團的具有監理該項目資質的某監理公司實施工程施工監理

B.為早日實現投資效益，書面通知躍興公司將合同約定的13個月工期壓縮為12個月

C.向工地派駐1名建設單位的代表

D.所有取樣的試塊、試件送由建設單位委托具有相應資質的檢測機構進行檢測

【答案】：B201、由于業主原因造成未經竣工試驗而接收工程，應在缺陷通知期內進行竣工試驗的，工程師應按提前()天通知承包商進行竣工試驗的日期。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B202、按照FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》規定，竣工時間是指()中寫明的，從開工日期算起至工程或者某分項工程根據合同規定的要求竣工的全部時間。

A.投標書附錄

B.中標函

C.合同協議書

D.承包商建議書

【答案】：A203、根據我國招標投標法律、行政法規的規定，招標方式不包括()。

A.議標

B.公開招標

C.邀請招標

D.分兩階段進行招標

【答案】：A204、投標人參加投標的，應當在()送達投標文件。

A.投標有效期內

B.評標開始之前

C.開標時間之前

D.中標通知書發出之前

【答案】：C205、發包方在與承包方結算工程款時，發包方的財務人員誤將核定的工程結算額190.5萬元看成196.5萬元，因此多付6萬元。后來，在復核中發現該錯誤，發包方隨后向承包方索要6萬元。該債務關系屬于()之債。

A.合同

B.侵權行為

C.不當得利

D.無因管理

【答案】：C206、下列關于保證的說法不正確的是()。

A.學校不得為保證人

B.保證法律關系包括保證人和被保證人兩方當事人

C.保證的方式有兩種，即一般保證和連帶責任保證

D.當事人沒有約定或者約定不明確的，則按照連帶責任保證承擔保證責任

【答案】：B207、當事人依法經過協商，可以變更合同，當事人對合同變更的內容約定不明確的()。

A.按變更的內容確定

B.由仲裁機構裁決決定合同內容

C.推定為未變更

D.重新確定合同內容

【答案】：C208、根據《合同法》規定，按合同的約定，應當先履行義務的一方當事人有確切證據證明對方經營狀況嚴重惡化時，可以()。

A.行使同時履行抗辯權

B.變更合同

C.行使撤銷權

D.中止履行合同

【答案】：D209、如果業主未能按合同約定的時間和方式給予承包商進入和占用現場的權利，承包商有權獲得()的補償。

A.工期延長

B.相應費用

C.合理利潤

D.工期延長和相應費用加合理利潤

【答案】：D210、根據《物權法》的規定，下列關于質權的說法，正確的是()。

A.質物可以是正在建造的建筑物

B.質權分為動產質權和不動產質權

C.質權人對質物孳息享有收取權

D.質權人有權使用質物

【答案】：C211、甲、乙訂立合同后，甲以重大誤解為由向人民法院提出撤銷合同請求。人民法院依法撤銷了該合同。該合同自()時起無效。

A.合同訂立

B.甲提出撤銷請求

C.人民法院受理撤銷請求

D.人民法院判決撤銷

【答案】：A212、下列選項中，屬于合同收尾階段工作內容的是()。

A.修補質量缺陷

B.結算預付款

C.設計交底

D.裁決合同爭端

【答案】：A213、承包商的設計、承包商文件、工程的實施和完成，均應遵守的相關法律法規、技術標準和規范的版本，這些版本是指在()時正在使用的。

A.基準日期

B.投標截止日期

C.中標通知到達承包商

D.開工日期

【答案】：A214、FIDIC“新黃皮書”規定，確定竣工試驗的具體日期并發出指示的是()。

A.業主

B.工程師

C.工程師代表

D.承包商

【答案】：B215、根據索賠依據不同劃分索賠，當事人按照合同條款進行的索賠是()。

A.按約索賠

B.依法索賠

C.項目索賠

D.費用索賠

【答案】：A216、我國解決合同爭議采取“或裁或審”制度，如果當事人就合同爭議的解決方法未訂立有效的仲裁協議時，只能通過()方式最終解決合同爭議。

A.和解

B.調解

C.行政復議

D.訴訟

【答案】：D217、代理人在代理權限內作出的意思表示應該是()。

A.被代理人的意思表示

B.和第三人協商后的意思表示

C.代理人獨立的意思表示

D.代理人和被代理人的共同意思表示

【答案】：C218、設備工程安裝中，如果由采購方負責設備安裝調試，則供貨方的現場服務內容不應包括()。

A.提供現場的地下管線資料

B.派出必要的現場服務人員

C.重要工序須經供貨方現場技術人員簽字確定

D.整個安裝調試過程應在供貨方現場人員指導下進行

【答案】：A219、下列文件均屬于設備工程監理服務合同的組成部分，如果在運用時發生矛盾，應優先適用()。

A.監理投標書

B.中標通知書

C.專用條件

D.協議書及附件

【答案】：D220、質量技術監督部門對許可證獲準企業進行監督檢查的方式不包括()。

A.日常監督檢查

B.定期監督檢查

C.產品質量監督抽查

D.產品自查自檢

【答案】：D221、根據FIDIC《生產設備和設計-施工合同條件》的規定，承包商應為工程、生產設備、材料和承包商文件投保，保險的有效期應從()。

A.開工日期起到頒發工程接收證書止

B.開工日期起到頒發最終付款證書止

C.基準日期起到頒發工程接收證書止

D.基準日期起到頒發最終付款證書止

【答案】：A222、按照《招標投標法實施條例》的規定，投標人撤回投標文件的，招標人退還其已收取的投標保證金的期限是()。

A.投標截止時間前

B.收到投標人書面撤回通知時

C.收到投標人書面撤回通知之日起5日內

D.開標之日起15日內

【答案】：C223、FIDIC合同條件規定，如果業主在()天內未支付進度款，則應對延遲付款金額支付融資成本。

A.工程師收到承包商申請付款的月報表后28

B.工程師開出付款證書后28

C.工程師收到承包商申請付款的月報表后56

D.工程師開出付款證書后56

【答案】：C224、根據我國《招標投標法》規定，開標由()主持，邀請所有投標人參加。

A.招標地建設主管部門

B.工程項目所在地建設主管部門

C.招標人

D.招標代理機構

【答案】：C225、根據我國《合同法》，合同解除的方式包括()。

A.法定解除和約定解除

B.違法解除和合法解除

C.不安抗辯解除和同時履行抗辯解除

D.行政解除和司法解除

【答案】：A226、設備工程合同管理的根本任務是()。

A.設備工程合同的簽訂、履行、保修

B.設備工程合同約定的設計、制造、安裝

C.設備工程合同質量、進度、投資控制

D.與業主簽訂委托監理合同

【答案】：C227、下列()財產可以抵押。

A.土地所有權

B.抵押人依法承包但未經發包人同意的荒山的土地使用權

C.以公開協商方式取得的土地承包經營權

D.有爭議的財產

【答案】：C228、甲與乙訂立合同，合同約定：甲向乙購買600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供貨500m3，另100m3由丙向甲供貨。合同履行期限屆滿，乙如期供貨履行，但丙沒能如期供貨。在此合同中應由()承擔違約責任。

A.丙向甲

B.丙和乙共同向甲

C.乙向甲

D.丙和乙向甲連帶

【答案】：C229、設備工程合同履行中，承包商提交的進度計劃如與()不相符，工程師可隨時通知承包商修改進度計劃。

A.實際進度

B.進度計劃前鋒線

C.承包商經營計劃

D.承包商人員培訓安排

【答案】：A230、甲乙雙方于2009年6月1日簽訂了一份設備租賃合同，約定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。據此，出租方要求支付租金的訴訟時效起算的時間是()。

A.2009年6月1日

B.2009年6月15日

C.2009年6月17日

D.2009年6月30日

【答案】：C231、依據《合同法》的規定，出現()訂立的合同時，當事人可以向仲裁機構請求撤銷合同。

A.違反法律法規規定

B.當事人惡意串通損害第三人利益

C.以合法形式掩蓋非法目的

D.對方當事人采用欺詐手段

【答案】：D232、基于安全施工的保障，在()前，承包商應提供圍欄、照明設施、保衛器材等安全保障設施。

A.進入施工現場

B.工程開工

C.工程竣工移交

D.獲得履約證書

【答案】：C233、FIDIC新黃皮書對扣除保留金的規定是()。

A.保留金的限額為中標合同金額的10%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的5%

B.保留金的限額為中標合同金額的5%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的10%

C.保留金的限額為中標合同金額的10%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的10c%

D.保留金的限額為中標合同金額的5%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的5%

【答案】：B234、按照FIDIC新黃皮書對工程接收程序的規定，工程竣工的日期應當是()。

A.承包商完成全部工程的日期

B.工程通過竣工試驗的日期

C.工程師簽發接收證書的日期

D.接收證書中注明的竣工的日期

【答案】：D235、設備工程完工后，()應組織對設備工程項目進行驗收。

A.業主

B.設備監理工程師

C.設計人

D.承包人

【答案】：A236、如果業主基于自身利益的考慮而提出終止合同，則承包商獲得相應付款的根據是()條款。

A.不可抗力

B.索賠

C.風險與保險

D.竣工結算

【答案】：A237、在市場經濟條件下，()是民法的主要調整對象。

A.財產關系

B.人身關系

C.支配關系

D.生產關系

【答案】：A238、某工程公司使用變造的資質證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。

A.投標人相互串通投標

B.投標人與招標人串通招標投標

C.投標人以行賄手段謀取中標

D.投標人以弄虛作假方式騙取中標

【答案】：D239、與邀請招標相比，公開招標的特有程序是()。

A.開標

B.組織現場踏勘

C.發出投標邀請書

D.發布招標公告

【答案】：D240、李某于2004年2月5日在馬路上正常行走，被張某騎自行車撞倒，李某起來覺得無事沒說什么就走了，2月7日李某覺得頭痛，懷疑是張某撞的，2月9日到醫院檢查發現車撞部位有內傷，李某2月10日找張某要求支付治療費，張某不同意，根據訴訟時效規定，此案的訴訟時效應從()起算。

A.2月5日

B.2月7日

C.2月9日

D.2月10日

【答案】：C241、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，對承包商的設備進行投保時，保險金額應為()。

A.設備的購買價格

B.設備的殘值

C.設備的全部重置成本

D.設備的制造成本

【答案】：C242、甲公司于2006年3月10日收到了一審法院審理其工程承包合同糾紛的判決書，甲公司不服，應在()前提起上訴。

A.2006年3月15日

B.2006年3月25日

C.2006年4月10日

D.2006年9月10日

【答案】：B243、如果工程未能通過竣工試驗導致工程價值降低，但合同價格應予減少的扣減金額的方法在合同中沒有說明，經雙方協商確定后，承包商應在()前將扣減金額支付給業主，或根據業主的索賠約定支付。

A.重新試驗

B.承包商提交試驗報告

C.工程師認可試驗結果

D.簽發接收證書

【答案】：D244、對招標文件的響應存在細微偏差的投標書，()。

A.不予淘汰，在訂立合同前予以澄清、補正即可

B.不予淘汰，在評標結束前予以澄清、補正即可

C.不予淘汰，允許投標人重新報價

D.初評階段予以淘汰

【答案】：B245、根據《建設工程質量管理條例》，設備安裝工程的最低保修期限為()。

A.設計文件規定的合理使用年限

B.雙方約定的合理使用年限

C.2年

D.5年

【答案】：C246、根據我國《合同法》的規定，合同當事人承擔違約責任適用()責任原則。

A.無過錯

B.過錯

C.推定過錯

D.混合

【答案】：A247、承包商未遵守對履約保證的相關要求而導致業主終止合同的，業主應提前()天通知承包商。

A.10

B.14

C.20

D.28

【答案】：B248、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商按照合同提交索賠報告后的()天內，工程師應當作出處理決定。

A.14

B.28

C.35

D.42

【答案】：D249、根據《建設工程質量管理條例》的規定，施工人員對鋼筋混凝土梁中用到的鋼筋取樣時，應當在()。

A.建設單位的監督下取樣，并送交監理人員檢測

B.監理人員的監督下取樣，并送交建設單位檢測

C.設計單位的監督下現場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測

D.建設單位或者監理單位監督下現場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測

【答案】：D250、某施工合同履行中，發包人派駐施工現場的代表甲平時很少參與管理，都由發包人的員工乙對承包人完成的工程量確認并以甲的名義簽字后支付工程款，但乙并未獲得發包人法定代表人的書面授權。工程竣工結算時，甲對乙確認的其中幾項進度款提出異議。此時，對已支付的工程款()。

A.經乙簽字的均無效，全部由甲重新確認

B.經甲確認的有效，甲不予確認的無效

C.經乙簽字的全部有效

D.合同約定的全部設計費

【答案】：C251、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，仲裁解決合同爭議的，除非雙方另有商定，否則，應當適用()的仲裁規則。

A.國際商會

B.中國商會

C.中國國際經濟貿易仲裁委員會

D.FIDIC

【答案】：A252、對于一項重大的設備工程，設備工程的操作和維修培訓是一個重要環節，下列關于培訓的說法，正確的是()。

A.工程師應對業主人員進行操作和維修培訓

B.是否需要對業主人員進行培訓應在承包商建議書中規定

C.完成培訓工作是設備工程滿足接收要求而竣工的條件之一

D.合同中如果要求對業主人員進行培訓，相關方應在缺陷通知期內完成培訓工作

【答案】：C253、《合同法》