2024消防安裝工程施工合同書_第1頁
2024消防安裝工程施工合同書_第2頁
2024消防安裝工程施工合同書_第3頁
2024消防安裝工程施工合同書_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

2024消防安裝工程施工合同書合同編號:簽訂日期:年月日甲方（委托方）：單位名稱：X公司法定代表人：X地質：X方式：XX電子X乙方（承包方）：單位名稱：X公司法定代表人：X地質：X方式：XX電子X一、工程概況工程名稱：消防安裝工程。工程地點：X。工程內容：根據相關法律法規要求，乙方承擔在甲方指定地點進行消防設施的規劃、設計、施工、調試和驗收等全部工作。二、工期安排工期：本工程的工期為X個工作日。工作開始日期：工期從雙方簽署本合同之日起開始計算。工期延長：如果因不可抗力等特殊原因導致工期延誤，甲方有權根據實際情況與乙方協商并簽訂書面工期延長協議。三、費用清單項目數量單價金額設備材料施工費用質量保證金其他費用合計四、支付方式和時間甲方應于本合同簽署后的第三個工作日內支付設備材料款項的%作為預付款。施工費用按照工程進度完成情況階段性支付。施工完成后，甲方將支付工程結算款項的%。工程驗收合格后，甲方應支付乙方質量保證金，金額為工程總款項的%。所有款項應支付至乙方指定的銀行賬戶。五、質量保證和保修期乙方保證工程所使用的材料、設備符合相關法規標準，工程施工符合相關行業標準和規范。工程竣工后，乙方負責工程的維護保養和消防設備的定期檢測，在保修期內（保修期為驗收合格之日起X天），對工程及設備免費保修。在保修期外，如遇設備故障或異常情況，乙方將提供有償維修和服務。六、違約責任如果乙方未能按照合同約定時間完成工程，甲方有權要求乙方繳納每日工程總金額千分之X的違約金。如果甲方未按照合同約定支付款項，乙方有權暫停工程的施工，甲方每延遲一天支付款項，應支付延期工期%的違約金。如果乙方故意或重大過失造成工程質量問題，乙方將負責整改，并承擔由此引起的全部費用，包括但不限于重新施工等。七、保密條款雙方在履行本合同過程中涉及到的商務、技術等信息，應互相保密，不得向第三方泄露或披露。八、爭議解決本合同的解釋、履行以及爭議的解決，均適用法律。如發生爭議，雙方應本著友好協商的原則解決；協商不成的，由被告所在地人民法院進行解決。九、其他事項本合同自雙方簽署之日起生效，合同正本一式兩份，甲方和乙方各執一份，具有同等法律效力。本合同未盡事宜由雙方協商處理，并可簽訂補充協議作為本合同的附件，具有同等法律效力。甲

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論