城鎮道路施工合同_第1頁
城鎮道路施工合同_第2頁
城鎮道路施工合同_第3頁
城鎮道路施工合同_第4頁
城鎮道路施工合同_第5頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

城鎮道路施工合同范本1.合同概述2.合同內容2.1項目描述2.1.1項目名稱：城鎮道路施工工程2.1.2項目位置：（填寫具體地質）2.1.3項目內容：根據城鎮道路設計圖紙和技術要求，進行道路工程的施工，包括但不限于道路平整、鋪設路面、標線等工作。2.1.4工期：起始日期為（填寫起始日期），截止日期為（填寫截止日期），總工期為（填寫總工期）。2.2付款方式2.2.1項目總造價為（填寫具體金額）人民幣。第一次付款：合同簽署后的5個工作日內，支付合同總價款的30%，即（填寫具體金額）人民幣。第二次付款：工程完成50%后，業主支付合同總價款的40%，即（填寫具體金額）人民幣。第三次付款：工程完成100%后，業主支付合同總價款的30%，即（填寫具體金額）人民幣。2.3資金保證2.3.1承包商應在合同簽署后的5個工作日內，向業主提供相當于合同總造價30%的履約保證金，即（填寫具體金額）人民幣。2.3.2履約保證金將作為合同履行的保證。2.3.3工程竣工并且經業主驗收合格后，履約保證金將在5個工作日內退還給承包商。2.4施工責任和工期延誤2.4.1承包商應按照合同約定的規格和質量要求，按時進行施工，并保證施工質量。2.4.2如承包商因自身原因造成工期延誤，每延誤一天業主有權要求扣除應付款項的1%，直至工期延誤期滿。2.4.3如不可抗力因素導致工期延誤，雙方將根據實際情況進行協商，并及時通知對方。2.5變更和解除2.5.1對于變更合同內容的需求，應經雙方協商一致后，以書面形式作出變更協議。2.5.2任何一方嚴重違反合同條款的，對方有權解除合同，并要求違約方承擔相應的違約責任。2.6保密條款2.6.1雙方應對在履行合同過程中所知悉的對方的商業秘密和技術信息進行保密。2.6.2未經對方書面同意，任何一方不得向第三方披露或使用對方的商業秘密和技術信息。3.合同生效與效力3.1本合同自雙方代表簽字或蓋章之日起生效。3.2本合同的附件為合同的有效組成部分，具有同等效力。3.3本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等效力。4.法律適用與爭議解決4.1本合同適用的法律。4.2出現與本合同有關的爭議時，雙方應通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均有權將爭議提交至本合同簽署地的人民法院解決。5.合同終止雙方協商一致終止合同；發生不可抗力事件導致合同無法履行；雙方一方嚴重違反合同條款。5.2合同終止后，雙方應按照已完成工程和已付款項進行結算，并履行相應的返還義務。

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論