第第頁關于短期承包合同

關于短期承包合同

發包人：〔以下簡稱甲方〕承包人：〔以下簡稱乙方〕按照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和老實信譽的原那么，就本建立工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。一、工程概況1、工程名稱：；2、工程地點：；3、工程范圍：；〔詳見施工圖紙內容〕；4、承包方式：_。5、材料及工藝補充說明〔詳見施工圖紙內容〕。二、合同工期及工期延誤1、開工日期：________年____月____日，開工日期________年____月____日，合同工期總天數天〔以實際進場施工之日算起〕；2、由于承包人的責任未按本合同規定的日期開工，每逾期____日，承包人向發包人支付合同價款萬分之__的違約金，算至驗收合格之日；3、因以下原因造成工期延誤，工期相應順延：a、發包人未能按約定提供〔或確認〕施工圖紙及開工條件；b、發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款；c、發包人代表〔或監理工程師〕未按約定提供指令、批準等，致使施工不能正常進展；d、設計變更或工程量增加；e、非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過小時；f、不可抗力；g、其他非因承包人原因造成停工累計超過小時。4、承包人在以上情況發生后____日內，就延誤的工期以書面形式向發包人代表〔或監理工程師〕提出報告；發包人代表〔或監理工程師〕在收到報告后____日內予以確認，逾期不予確認提出修改意見，視為同意順延工期。三、質量標準工程質量標準：合格、按照《鋼構造施工質量驗收標準》驗收。四、合同價款總計合同金額〔大寫〕〔人民幣〕，小寫。五、工程款結算及支付1、主鋼構進場之日起____日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款；2、綱構造主體完工之日起____日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款；3、工程全部完工之日起____日內，發包人向承包人支付工程合同總價款的的進度款；承包人向發包人開具工程合同總價款的銀行保函作為保修金，發包人于________年內返還承包人；六、施工準備1、承包人在合同簽定后____日內完成圖紙的設計和細化，完成后由發包人提交給設計院，承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。2、發包人在施工前應負責做好三通一平工作，提供基準測量點，提供施工用水、電；3、發包人應辦理完備工程報建、圖樣簽章手續，協調好周邊及有關部門關系；4、承包人于接到審查合格圖紙____日內完成主構件的加工并運抵工地現場5、承包人嚴格按照施工圖紙中的材料進展采購和加工，并提供主要鋼材，彩板的質量保證書；七、平安施工與檢查1、承包人應遵守工程建立平安消費有關管理規定，嚴格按平安標準組織施工，并隨時承受行業平安檢查人員依法施行的監視檢查，采取必要的平安防護措施，消除事故隱患；2、發包人應對其在施工場地的工作人員進展平安教育，；發包人不得要求承包人違犯平安管理規定進展施工，因發包人原因導致的平安事故，由發包人承當相應責任及發生的費用；3、如發生平安事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門并通知發包人，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承當發生的費用；4、當發包人與承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。八、工程開工驗收及保修1、承包人在工程開工前____日內，應將驗收日期以書面形式通知發包人屆時驗收，如發包人不能按期參加驗收，須提早通知承包人，并與承包人另行商定驗收日期，但發包人必須成認承包人的`開工時間；發包人推延驗收，其間所發生的管理費和其他損失均由發包人承當；2、發包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發包人提早使用的，視為驗收合格；3、開工工程經歷收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起____日內移交完畢，如發包人不按期接收，致使工程發生損失，應由發包人承當；4、工程已根本開工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期開工，可作減項開工，并對已完成工程進展開工驗收和辦理移交手續；5、自工程開工驗收合格之日起________年內承包人對工程負責保修，保修期限屆滿后，承包人提供終身優惠效勞。九、現場代表發包人現場代表_____，承包人現場代表__，雙方代表的權利義務按本合同約定，解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理；如一方換人時應提早三天書面通知對方。十、違約責任一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金萬元。十一、爭議解決雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時，雙方應及時協商，協商不成，任何一方應向人民法院起訴。十二、附那么本合同未盡事宜，雙方可根據詳細情況結合有關規定議定附那么條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力；本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式四份，發包人與承包人各執二份，具有同等法律效力。組本錢合同的文件包括：1、本合同2、標準、標準及有關技術文件3、圖紙4、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件合同訂立時間：________年____月____日合同訂立地點：____________________本合同共_頁甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：_________法定代表人〔簽字〕：_________法定代表人〔簽字〕：_________________年____月____日________年____月____日