承攬合同和加工合同（匯編7篇）

我們都知道,在加工和承攬業務中,合同是必不行少的,但詳細如何簽訂合同呢?以下是合同屋我為大家收集整理的承攬合同和加工合同，歡迎閱讀并下載。

承攬合同和加工合同第1篇

定作單位：某某項目經理部（以下簡稱甲方）

承攬單位：某某海陸模壓有限公司（以下簡稱乙方）

依據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關規定，甲方將本工程項目加工制作托付給乙方承攬加工，結合詳細狀況，雙方本著公允合理的原則，經充分協商一樣，簽訂本補充合同，以資共同遵照履行。

一、加工品名：某某某某高爐大修工程高爐斜橋上料弧型軌道加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方托付加工的構件。

二、加工總價：捌仟元整人民幣（￥：8000.00元人民幣）

三、本加工構件合同總價一次包定，不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響；已包含了加工制作時所要發生及所涉及到的全部加工內容及費用，加工制作范圍內將不再發生的其它費用支出。

四、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規費，乙方開具發票。

五、加工期限：暫定某某日歷天。按甲方施工進度要求、加工依次和出廠時間剛好交付加工構件。詳細交付日期甲方提前五天通知乙方。

六、交付狀態：按甲方供應的加工制作圖圖示狀態交付。

七、交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。

八、本補充合同作為原合同之附件，與原合同具有同等效力。本補充合同其它規定同原合同相同。

九、本補充合同經雙方代理人鑒字、單位蓋章后即生效，至全部構件交付驗收合格、結清款項，保修期滿后自動失效。

定作單位：某某項目經理部

承攬單位：某某海陸模壓有限公司

單位地址：某某省某某市錦豐鎮

單位地址：某某省某某市楊舍鎮

托付代理人：托付代理人：

執行人：執行人：

電話號碼：電話號碼：

簽訂日期：___年___月___日

承攬合同和加工合同第2篇

甲方（定作方）：

代理人：

地址：

聯系電話：

乙方（承攬方）：

代理人：

地址：

聯系電話：

為明確雙方在合同中的權利、義務和經濟責任，確保合同全面履行，經雙方同等協商一樣，依據《中華人民共和國合同法》及有關規定訂立以下條款，以資雙方共同遵照執行。

第一條定作物名稱、數量、規格、質量、價款

防盜門名稱___________，規格___________，單位___________，數量___________，單價（元/M2）___________。

注：以實際安裝樘數結算，面積以現場實際測量面積為準。以上價格為一次性包死價。需方接著訂貨時，提前7天向供方供應安排通知單通知乙方。

工期要求：

其次條承攬方式、材料的供應

2.1承攬方式：乙方包工包料，全部材料由乙方供應。負責制作、安裝，運輸到施工安裝現場；

2.2本合同價格內已包含：制作、安裝、運輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部內容；

2.3材質標準：

2.3乙方產品必需附有產品出廠合格證，需檢驗的，應供應檢驗合格證，作為質量資料向甲方供應。禁止運用不合格產品和假冒偽劣產品，如有發生乙方無條件退貨重作。

第三條承攬范圍

3.1乙方承攬加工范圍：

3.2工程地點：

第四條合同價款的計算、結算、支付方式4.1計算方法：面積以現場實際測量面積為準。

4.2本合同簽訂后，乙方必需供應樣品，經甲方同意后方可大量運用，乙方全額墊資。

4.3付款方式：安裝完畢閱歷收合格付總價款的95%，余5%作為質量保證金，待竣工驗收合格后無質量問題質保期滿后付清。

第五條合同價款與酬金

本合同價款共計：以實結算_________元整。

第六條加工制作安裝要求

6.1甲方在本合同簽訂后剛好向乙方供應相關資料，詳細施工尺寸由乙方現場實測。

6.2乙方進入場后甲方協作接通電源、安裝電表，相關費用及電費由乙方擔當。

6.3乙方必需嚴格根據甲方要求設計門型，甲方審核簽字后方可制作生產

6.4乙方在施工階段應協作主包單位工作，按進度要求剛好供應安裝。

6.5為了保證工程的進度和質量，總包單位應協作乙方在施工階段清理門口障礙物，乙方負責愛護安裝成品，屬于乙方愛護不當造成損壞費用乙方自理。

第七條工期

7.1開工前三天甲方向乙方下達開工通知書，工期由甲乙雙方與土建施工方協商確定后乙方以書面報甲方進度報表。乙方必需保證加工安裝進度，不得影響甲方工程按期竣工驗收。

7.2如遇下列狀況，經甲方現場代表簽證后，工期相應順延：

（1）按施工打算規定，不能供應施工場地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件，影響進場施工；

（2）在施工中如因現場連續停電24小時以上影響正常施工

（3）人力不行抗拒的因素而延誤工期。

第八條工程質量標準和驗收方法

8.1本工程質量要求達到國家現行不銹鋼門窗規范合格標準。

8.2乙方必需嚴格根據施工圖紙、說明文件和國家頒布的建筑工程規范、規格和標準進行施工，并接受甲方派駐代表的監督和整改。

8.3乙方在施工中發生質量事故，應剛好報告甲方派駐代表和當地建筑工程質量監督站，一般質量事故的處理結果應送發包方和質量監督站備案；重大質量事故的處理方案，應經設計單位、質量監督站、發包方等單位共同探討，并經設計單位簽證后實施，所發生的費用由承包方負責。平安培訓交底、平安責任、防護由乙方負責。

第九條質量保修工程竣工并閱歷收合格后，乙方按規定對所承攬工程實行保修，保修時間按國家規定執行，在此期間凡屬乙方制作安裝產品質量問題乙方免費修理或更換。

甲方通知乙方返修時，乙方應剛好修理，如乙方未能剛好修理甲方有權支配人員修理，一切費用從質保金中扣除。質保期滿后無發生保修費用，甲方全額退還質保金。

第十條平安及特殊約定

1、乙方在施工過程中必需嚴格根據國家操作規程進行操作，高空作業配平安帶，進入施工現場戴平安帽等。如因乙方緣由造成平安事故，甲方負責協調、協作，全部責任及費用均由乙方擔當。

2、乙方應當以自己的設備、技術和勞力，完成主要工作，但當事人另有約定的除外。禁止將本合同內容向第三方轉包，如有發覺，甲方有權隨時解除本合同。

第十一條違約責任

11.1工程質量不符合合同約定的，乙方負責無償修理、返工。

11.2由于修理或返工造成逾期交付的，乙方向甲方償付逾期違約金，每逾期一天，向甲方支付合同價款的千分之一。

11.3甲方未能根據合同約定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。

第十二條爭議的處理如在本合同履行過程中雙方發生爭議，應當首先通過友好協商解決。如協商不成時，可通過______________人民法院訴訟解決。

本合同未盡事宜，可由雙方協商一樣后訂立補充協議處理，補充協議為本合同的組成部分。

第十三條合同的生效和份數

本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自雙方簽字蓋章后生效。

甲方（蓋章）：

代理人（簽字）：

合同簽訂地：

_________年____月____日

乙方（蓋章）：

代理人（簽字）：

合同簽訂地：

_________年____月____日

承攬合同和加工合同第3篇

訂做方（以下簡稱需方）：

承攬方（以下簡稱供方）：

訂做方托付承攬方加工25米箱梁芯模模板，依據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

一、標的物名稱、規格、數量、單價、金額：（此合同單價為稅前價）

品名規格數量單位重量（噸）單價元/噸價款（元）備注

箱梁芯模25米正交2套11700077000約計重量

總計

總金額（大寫）柒萬柒仟元整

二、技術資料供應方法：需方供應標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；

三、質量要求：供方嚴格按圖紙加工，產品質量符合行業相關規范要求，并協作甲方的監督檢查；

四、交貨地點：供方廠內驗收交貨；

五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，其次套芯模10月13日交貨。

六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結算；

七、結算方式：合同簽訂后需方預付材料款貳萬伍仟元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項（以實際加工產品數量、品種為準）。

八、標的物全部權自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方全部。

九、運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現場，供方幫助配貨，供方擔當運輸費用.工地卸車及其它費用由需方擔當。

十、本合同解除的條件：合同執行完畢或未付材料預付款。

十一、違約責任：由違約方負責；

十二、解決合同糾紛的方式：協商方式，如協商不成，提交仲裁委員會解決，或依法向人民法院起訴；

十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。

十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。

訂做方：承攬方：

單位：單位：

法定代理人：法定代理人：

托付代理人：托付代理人：

電話：電話：

開戶行：戶名：

帳號：卡號：

郵編：郵編：

簽訂時間：

承攬合同和加工合同第4篇

供方：合同編號：

需方：簽訂地點：

產品名稱、型號、廠家、數量、金額簽訂時間：

產品名稱

商標

規格型號

備注

計量單位

數量

價款

單價

總價

攪拌澆灌機

混凝土發泡砌塊技術及發泡劑制作技術

混凝土物理發泡技術及發泡劑制作技術

首付定金（）

合計人民幣金額（大寫）：

第一條設備部分

1、供方負責供應免蒸養砌塊全套設備(攪拌機、儲料倉等設備)

2、供方負責設備的安裝、試運營，必需達到需方的要求（需方只供應水泥罐和管道）。

3、供方收到定金在15個工作日內交貨。

其次條技術部分

1、供方負責供應免蒸養砌塊化學發泡技術物理植物發泡技術，保溫磚砌塊填充物的發泡技術。

2、供方負責供應以上兩種成形材料的發泡劑制作技術，保證達到客戶的要求。

3、供方負責需方的要求至達到檢測合格（泡沫混凝土標準）。

4、供方供應的技術做出來得產品容重每立方不能超過140公斤，每立方價格不能超過90元。

第三條付款方式

定設備時首付10%定金，設備制作成形運到需方目的地，設備到達需方要求付40%，余額50%至發泡技術發泡劑的制作技術完成后付清。（注：付款后配方的原料及制作技術全部供應給對方）

第四條違約責任

本合同一經簽字，雙方必需無條件遵守，如有一方違約，付給受害方總價款60%違約金。

1、合同爭議的解決方式：本合同發生爭議，由雙方人當事人協商解決，協商不了的向供方人民法院提起訴訟。

2、本合同自簽字之日起生效。

第五條在供方沒有營業執照等因素，需方托付武漢半島磚機設備有限公司監督，督促協作半島公司完成需方的要求。

供方需方

單位名稱：單位名稱：

單位地址：單位地址：

托付代理人：托付代理人：

電話：電話：

傳真：傳真：

開戶銀行：開戶銀行：

賬號：賬號：

此合同有效期二年

承攬合同和加工合同第5篇

訂立合同雙方：

承攬方：_________________

定作方：__________________

定作方托付承攬方加工木門油漆，經雙方充分協商特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工產品：

品名、規格、單位、數量等見清單

其次條加工成品質量要求：按定作方的工藝要求制作，（門厚45mm），加工定作物品，須要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據。

第三條技術資料，樣塊供應方法：

承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發覺供應的樣塊或技術要求不合理，應當剛好通知定作方；定作方應剛好回復，提出修改看法。2，承攬方對于承攬的工作，定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

第四條合同總價為小寫￥42690.00大寫肆萬貳仟陸佰玖拾元整。油漆加工完畢提貨時支付￥40500.00，大寫肆萬零伍佰元整，安裝完畢，如油漆沒有質量問題，驗收合格后支付余款￥2190.00，大寫貳仟壹佰玖拾元整！

附：產品明細表

產品及價目明細表

名稱

單位

數量

單價

總額

備注

子母門和對開門

套

40

480

19200

單開門

套

81

290

23490

合計

42690

第五條驗收標準和方法：

根據合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發覺質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方運用或保管不當等緣由而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構供應檢驗證明。）

第六條提貨的時間和地點：

提定作物期限應當20xx年4月16日提貨，根據合同規定履行。任何一方要求提前或延期提定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。2，提定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；托付運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必需留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第七條包裝要求：里面用愛護膜包裝，外面用紙皮包裝！

第八條違約責任：

1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并擔當逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍舊須要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再須要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并擔當因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金，為總金額的5％；

5、未按合同規定的方法和期限對定作方供應的原材料進行檢驗，或經檢驗發覺原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量擔當責任。

本合同自20xx年月日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式貳份，雙方各留存一份。

定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）

代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）

地址：地址：

電話：電話：

_____年_______月______日簽訂

承攬合同和加工合同第6篇

訂立合同雙方：

承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守．

第一條加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│規格（長，寬，高cm）│單位│數量│備注│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料臺面柜臺│180x101x95│件│10│其中不│

│││││帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃臺面柜臺│180x101x95│件│20││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│180x40x200│件│10││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架│180x50x200│件│80││

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

其次條加工成品質量要求：

一，材種：柜臺，貨架一律采納水曲柳．

二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．

三，嚴格駕馭木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必需嚴密，堅實、表面必需平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝便利．

四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據．

第三條原材料由甲方供應．

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發覺供應的圖紙不合理，應當剛好通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改看法．甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．

第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元．

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必需到廠驗收．驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準．雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局供應檢驗證明．

第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必需在事先與對方達成協議，并按協議執行．交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續．

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按４元計算，共計９８０元，全部費用由乙方負擔．

第九條運輸方法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按２元計算，共計４９０元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款２００００元（貳萬元）．甲方不履行合同時，除擔當違約責任外，必需如數返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還．

第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款．

第十二條甲方的違約責任

一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并擔當逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償．

二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍舊須要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再須要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．

四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．

五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值２０％的違約金．

六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收．

第十三條乙方的違約責任

一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失．

二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值

３０％的違約金．

三，乙方如未按合同規定的時間向甲方供應圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失．

四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金．

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失．

六，乙方如變更交付定作物的地點，應擔當因此而多支出的費用．

第十四條不行抗力：在合同規定的履行期限內，由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予擔當違約責任．但甲方應當實行主動措施，盡量削減損失，如不行抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方拖延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當擔當責任，并賠償甲方因此造成的損失．

第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以干脆向人民法院起訴．

本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效．

本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份．

甲方：××縣木具廠（蓋章）

代表人：黃華新（簽名）

地址：七都鎮

電話：６６．８９７１

開戶銀行：××縣支行七都鎮營業所

帳號：１０４７５０

乙方：××縣百貨公司

代表人：王新法

地址：城關中山街５號

電話：３３．７３４７

開戶銀行：××縣支行

帳號：００３４８５

一九八五年一月二十五日

承攬合同和加工合同第7篇

承攬方(甲方)：_________

定作方(乙方)：_________

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

定作物名稱：_________

型號：_________

規格：_________

質量要求：_________

計量單位：_________

數量：_________

加工費：_________

單位總價：_________

其次條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用擔當定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費擔當。

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費擔當定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款擔當。

第四條乙方供應原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。

材料名稱：_________

型號：_________

規格：_________

質量要求：_________

計量單位：_________

數量：_________

單價：_________

總價：_________

圖紙、技：_________

術資料及：_________

交付時間：_________

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

材料名稱：_________

交付時間：_________

交付地點：_________

交付數量：_________

包裝要求：_________

檢驗方法：_________

運輸方法：_________

運費擔當：

第六條加工費結算方法與時間_________。

第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的`，無權懇求返還定金。甲方不履行合同的，除擔當違約責任外，必需如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以懇求返還。

第八條甲方的違約責任

1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并擔當逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍舊須要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再須要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第九條乙方的違約責任

1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

3.乙方如未按合同規定的時間向甲方供應圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

6.乙方如變更交付定作物地點，應擔當因此而多支出的費用。

第十條聲明及保證

(一)甲方：

1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有實力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細行政行

為。

4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

(二)乙方：

1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有實力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細行政行為。

4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業隱私(技術信息、經營信息及其他商業隱私)予