鋼結構工程承包合同鋼結構工程承包合同7篇

鋼結構工程承包合同怎樣寫？鋼結構工程是以鋼材制作為主的結構，主要由型鋼和鋼板等制成的鋼梁、鋼柱、鋼桁架等構件組成，各構件或部件之間通常采納焊縫、螺栓或鉚釘連接，是主要的建筑結構類型之一。下面是我給大家帶來的鋼結構工程承包合同，盼望能夠幫到你喲!

鋼結構工程承包合同【篇1】

甲方(定作方)：

乙方(承攬方)：

依據《中華人民共和國合同法》規定，結合本工程實際狀況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

一、加工制作內容

1、按甲方供應之圖紙加工，甲方供應圖紙項目全稱為。

2、制作內容

(1)主鋼構：

(2)次鋼構材質：

(3)其他：以上主構件進行拋丸除銹，由定作方供應油漆，刷面漆道，底漆道。

二、合同價款及結算方式

1、合同總價暫定為元。

2、合同簽訂當日甲方付元，給乙方作為合同定金(最終一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。

3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最終一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

三、質量要求

1、乙方必需根據國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范)仔細加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。

2、乙方需向甲方供應原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

3、要求第三方檢測單位為：

(1)檢測內容：抗滑移系數試驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□

(2)其他檢測項目：。

(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□

四、交貨地點和時間

1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。

2、交貨時間：年月日開頭提貨。

五、包裝及運輸

1、乙方負責裝車，裝車時應根據規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避開運輸過程中消失構件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內。

2、甲方負責運輸，運輸標志應當按要求實施(詳細要求由甲方在發運前另行交底)。

3、運輸費用由甲方擔當，構件到位后甲方負責卸車。

六、雙方權利及義務

1、甲方向乙方供應完整的構件圖紙套，并簽字認可。由乙方根據甲方圖紙進行加工制作。

2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問準時賜予解答，若需要修轉變更的應當準時通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。

3、甲方如現場發覺嚴峻質量問題應準時通知乙方進行整改，乙方接到通知后小時內趕到現場幫助解決。

4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并擔當返工費及直接費用。

七、違約責任

按《中華人民共和國合同法》相關規定執行。

八、合同糾紛處理方式

甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向人民法院起訴。

九、附則

1、本合同式份，雙方各執份。

2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為年月日至年月日。

3、未盡事宜，雙方協商解決另訂補充合同。

甲方(蓋章)：

乙方(蓋章)：

法定代表人：

托付代理人：

法定代表人：

托付代理人：

鋼結構工程承包合同【篇2】

承攬方：________________________

代表人：____________職務：____________電話：____________

定作方：________________________

地址：____________電話：____________

定作方托付承攬方加工，經雙方充分協商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。

第一條承攬項目概況

1、項目名稱：________________________。

2、項目地點：________________________。

3、項目內容：________________________。

4、建筑面積：________________________。

5、承攬方式：承攬方包工包料。

6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進場日期計算。

7、共計：____________元。

其次條圖紙或技術資料

雙方商定圖紙或技術資料實行下列方式供應：

定作方自行設計并供應圖紙或技術資料，圖紙或技術資料____________式____________份，定作方、承攬方各執____________份。

第三條定作方義務

(1)負責向承攬方供應水、電。

(2)參加項目質量和項目進度的監督，負責材料進嘗竣工驗收。

第四條承攬方義務

(1)根據圖紙或技術資料的要求進行加工，按期保質完成承攬項目;

(2)參與項目的竣工驗收。

第五條項目變更

(1)承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，發覺供應的圖紙或技術要求不合理，應當以書面形式準時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起____________天內回復，并提出修改看法。承攬方在上述時間內未得到答復的，應連續按圖紙或技術要求進行工作，由此而產生的一切責任或損失全部由定作方擔當。承攬方在上述時間內得到答復的，應按定作方答復看法進行工作，因按定作方答復看法進行工作導致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方擔當，延誤的工期相應順延。

(2)承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術要求進行變更，定作方應提前____________天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方擔當，延誤的工期相應順延。

第六條確定變更合同價款及工期

(1)發生變更后，承攬方應提出適當的變更價格，送定作方批準后調整合同價款。

(2)變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調整竣工日期。

第七條材料的供應

(1)由定作方供應材料的，定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續;

(2)由承攬方供應材料的，承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗;

第八條質量標準

雙方商定本項目質量標準：

(1)項目質量達到圖紙或技術資料的要求。

(2)全部圖紙設計符合國家規范要求

第九條項目驗收和保修

(1)項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內根據合同規定的質量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續，出具驗收看法。如定作方在規定時間內無正值理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。

第十條合同價款支付方式

1、承攬方包工包料的，雙方商定按下列方式支付合同價款：

雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進度支付。剩余____________%作為質保金保修期滿付清。

第十一條違約責任

1、承攬方的違約責任

(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。

(2)無正值理由逾期交付定作物，應當按延期天數每日向制作方償還合同價款____________‰違約金。

2、定作方的違約責任

(1)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失;

(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款____________‰的違約金;

(3)超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。

甲方：____________乙方：____________

日期：____________年_______月_______日

鋼結構工程承包合同【篇3】

建設單位(甲方)：

施工單位(乙方)：

依據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合本工程實際狀況，經雙方友好協商，達成以下協議：

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、工程內容：±0.000以上鋼結構工程、彩鋼板工程，不包括任何土建、水、電、暖、門、窗、消防及防火涂料工程。

四、承包方式：包工包料

五、合同總價款：大寫：元整;小寫：￥：元整。

六、付款方式

1、甲方在合同簽訂后大寫：萬元，小寫：￥：元整;

2、主鋼構進入工地日內，甲方付乙方工程進度款，大寫：萬元整，小寫：￥：元整;

3、鋼構安裝完畢、屋面板或墻面板進入工地付乙方工程進度款：大寫：萬元整，小寫：￥：元整;

4、工程竣工驗收后日內，甲方付乙方工程驗收款：大寫：萬元整，小寫：￥：元整。

七、工期與質量

1、工期：甲方預付工程款到乙方賬上起工期天，制作工期天，進入現場安裝天(有效工作日)內安裝完畢，不行抗力或遇四級以上風及雨雪天氣工期順延。

2、工程質量按國家現行鋼構施工驗收規范及設計要求執行，鋼板、型鋼及彩鋼板正負公差在規范許可范圍內。

3、乙方對所施工的工程自雙方驗收合格壹年內免費保修，發生費用由乙方擔當，保修期滿后乙方對該工程負責終身維護，基本材料費用及人工費由甲方負責。

八、雙方工作

1、甲方派駐工地代表一位，并為乙方供應便利的施工條件;負責施工現場的“三通一平”、乙方施工人員食宿地方、協調地方關系等;甲方所在地各行政部門的不合理收費或當地群眾無理取費，均由甲方負責處理并擔當其全部費用。

2、乙方派駐工地代表一位，負責與土建方溝通并與甲方代表一同對本工程施工質量進行全程監控，直至本工程通過竣工驗收。

3、在施工過程中，如甲方工程變更，必需以甲方、乙方代表共同簽字為依據，最終以實際增減工程量決算。

九、違約責任

1、甲方不按合同商定日期和金額付款即視為違約，乙方有權停工，除工期順延外，甲方擔當乙方停工損失，甲方按合同總金額的1%支付日違約金，乙方不能按期竣工即視為違約，乙方支付合同總金額的1%做為日違約金;以上違約金累計計算。

2、乙方施工完畢后即通知甲方進行驗收(時間自乙方正式通知甲方七日內)，甲方如不協作或有意拖延驗收、擅自動用或提前使用本工程均視為本工程已驗收為合格工程，由此發生的質量或其它問題均由甲方負責。

3、本合同自簽訂之日起生效。任何一方擅自解除或終止本合同即視為違約，違約方除全額賠償守約方實際損失外，另支付守約方合同總金額的5%作為補償。

十、爭議解決方式：雙方發生爭議后，協商解決，協商未果，由守約方所在地人民法院訴訟解決或仲裁委員會仲裁解決。

十一、其它商定事項

1、雙方會審認可后圖紙、簽證、變更及來往函件均視為本合同的有效組成部分，前后抵觸時以日期在后為準。

2、本合同雙方法定代表簽字、蓋章后生效，雙方將合同條款履行完畢后自行終止。

3、本合同不含配套費，即鋼構承建方與土建方互不支付費用。

十二、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

十三、補充條款

1、地腳錨栓由甲方托付土建施工方預埋并由其擔當材料費、安裝費、措施費，乙方免費派技術人員現場指導;

2、乙方施工期間現場施工人員聽從甲方管理，遵守甲方規章制度;

5、本工程成交價為不含稅價，如工程所在地稅務機關追究應由甲方出面協凋處理，乙方不擔當任何費用;

6、乙方免費為甲方設計鋼構圖紙，并供應施工圖兩套。

甲方：乙方：

住宅：住宅:

法人代表：法人代表：

托付代理：托付代理：

電話：電話：

傳真：傳真：

開戶銀行：開戶銀行：

賬號：賬號：

年月日年月日

鋼結構工程承包合同【篇4】

甲方：____________________________________(發包方)

乙方：___________________________________(承包方)

經甲乙雙方友好協商，遵循《中華人民共和國合同法》、《建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條款》以及當地有關法律、法規，本著自愿、公平、互惠互利、誠懇信用的原則，雙方就本工程建設施工事項達成共識，詳細內容如下：

第一條：工程概況

1、工程名稱

2、工程地點：

3、工程內容及承包范圍：

4、建筑規模：

5、工程造價：

6、質量等級：合格。

7、設計變更按甲方書面通知并經甲方代表簽字蓋章確認的變更通知為準。

8、承包方式：本工程采納包工包料，包質量、包工期、包平安、包文明施工的承包方式。

其次條施工預備

1、工程所需鋼結構構件和部件制作，由乙方制作供應，油漆及其他配件由乙方負責供應。

2、安裝所需設備，包括吊機生產車等由乙方解決。

3、場地包括人員日常生活所需場地和安放場地等由甲方供應。

第三條雙方主要責任

1、甲方的責任

(1)甲方按時向乙方供應工程施工所需的現場條件，協調現場狀況，為乙方正常施工制造條件。

(2)甲方督促檢查工程進度，工程質量，施工技術及平安生產。

(3)支配指定現場的施工人員的生活區位置。

(4)統一審核工程預決算和竣工結算。

2、乙方的責任

(1)確保本協議規定的質量、平安、工期按期完成。

(2)進場前七天內，向甲方呈報項目部組織人員名單。

(3)進場后七天內，編制出工程施工組織設計及進度方案，報甲方批準后實施。

(4)準時向甲方報送工程方案、統計、技術、質量、平安等有關資料，并接受甲方職能部門的檢查指導。

(5)如安裝中途不符合要求，甲方有權要求乙方返工、停工整頓、直到達到合格要求為準，由此造成的全部相關費用由乙方擔當;在規定時間內，乙方未能準時返工整改，甲方有權指出乙方出場、停止安裝，并擔當一切經濟損失。

第四條工程工期

1、開工日期__年__月__日，竣工日期__年__月__日，本工程有效工期__天，法定節假日除外。

2、開工日期以實際開工日為準。各分部分項工程的工期支配詳見甲方審定的工程總進度方案，協議簽署后乙方應在__年__月__日內進駐現場，并根據商定時間開工。

3、乙方施工的實際進度落后于進度方案時，甲方及監理工程師可向乙方發出指令，要求乙方人員、機械加班工作，乙方在接到指令后要加班加點按時完成施工方案(加班時間不能超出市內作業時間標準)。

第五條工程質量

1、嚴格根據施工圖與說明書，根據《鋼結構安裝工程施工驗收技術規范》、《鋼結構安裝工程質量檢驗評定標準》細心組織施工，確保工程達到合格。

2、工程質量達不到合格等級，由乙方負責;達到合格等級，不獎不罰。

3、在施工中，必需無條件接受甲方及有關質量部門的檢查，監督和處理。

4、在規定的保修期內，由乙方無償進行修理。

5、乙方所承建項目嚴格根據國家現行有關建筑法律法規、施工規范、標準及地方文件進行施工和管理，如工程在檢查驗收中經評定為不合格工程，甲方有權向乙方索賠，由此造成的一切損失由乙方擔當。

6、施工過程中質量不符合要求時，甲方或監理有權要求乙方停工整頓或返工處理，情節嚴峻的賜予每次1000～20__0元懲罰，如乙方返工后仍達不到合格要求，甲方有權解除合同，由此造成的一切損失由乙方擔當。

7、乙方在施工中，為確保工期、質量、平安，必需使用符合平安標準的施工機械，對危及生產平安的機械一律不得進入現場施工。

8、在施工中及施工現場消失的一切平安事故由乙方負責。

第六條：文明、平安生產

1、施工現場必需滿意省市有關平安文明施工規定。

2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工檢查評分細則執行。

3、施工期間必需留意平安生產，嚴格遵守平安生產的有關規定，遵守勞動用工條例，工地發生的任何責任事故，由乙方擔當全部責任。

第七條：工程款的支付與結算

1、雙方同意根據進行結算。

2、施工用水電

甲方負責施工現場的三通一平全部到位。施工產生的水、電費由乙方擔當(分包單位生活所用水、電費用由分包單位擔當，產生費用乙方按實收取)。

第八條合同履約保證金

1、甲乙雙方簽定本協議后，乙方人員進場，乙方向甲方交合同履約保證金__萬元。

2、在甲、乙雙方商定的開工時間內，因甲方緣由造成工程未能按時開工，工期可以順延，在甲方具備工程開工條件時，本工程協議連續有效。

3、合同履約保證金退還：工程施工至證金__%，具備竣工驗收條件退還履約保證金__%。

第九條付款方

1、乙方墊資施工至后，經甲方核實確認工程量價款后15日內向乙方支付已完工程量的__%工程款。

2、工程驗收合格后，付至工程總造價的。

3、工程竣工驗收合格后，乙方指派有資質的專職工程核算人員樂觀協作審計結算。結算時間為2個月。工程結算審計2個月內完成。竣工資料移交甲方驗收合格后，付到工程決算款的%;備案完成后付到工程決算款%。

4、余留工程款的%為保修款，按雙方保修協議支付，直至結清全部工程價款。

第十條材料

工程中所需材料及裝飾方面的材料必需先以書面形式上報甲方，并附合格證、試驗報告，經監理和甲方按工程管理條例要求認可簽字蓋章后方能用于工程中。

第十一條付款違約條款

1、甲方不按合同書商定支付工程款，乙方有權停止施工，由此造成的工期延長，工期相應順延。

2、工程完工后，甲方不按合同書商定支付工程款的，甲乙雙方協商解決方法，如協商不成，乙方有權申請人民法院進行依法解決。

第十二條質量保修

質保期內如消失質量問題，乙方接到甲方通知48小時內不進行修理，甲方有權支配他人修理，所產生的費用從質量保修金中扣除，不足之處有乙方補足。

第十三條違約責任

1、協議后效后，某一方不履行協議或單方終止協議、或單方緣由造成對方終止協議的，應擔當工程總造價%的違約金。

2、乙方不能按商定的竣工日期如期完工，逾期交工的，乙方向甲方交納元/每天的違約金，每提前一天甲方向乙方獎金元。

3、乙方在通過竣工驗收之日起20日內供應完整的竣工資料;逾期提交乙方向甲方交納元/每天的違約金，每提前一天甲方向乙方獎金元。

第十四條其他

1、在開工前雙方簽定鋼結構工程施工合同。

2、乙方負責按時清理施工產生的建筑垃圾和生活垃圾。

3、此協議中的全部條款均為合同的內容，均納入合同管理中。本協議條款與大合同有沖突的地方，以本協議條款為準。

4、本協議與施工合同具有同等的法律效力。

5、本協議一式肆份，甲、乙雙方各持兩份，雙方簽字蓋章生效，工程款付清后自行作廢。

6、如有爭議，雙方友好協商處理，協商無果至當地仲裁委員會或施工所在地人民法院訴訟解決。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

鋼結構工程承包合同【篇5】

發包單位(甲方)：_____

承_____包_____人(乙方)：_____

第一條_____工程概況

工程名稱：_____

工程地點：_____

工程內容：_____結構安裝以實際主鋼次鋼實際噸位為準。實際噸位_____噸。360元/噸。彩鋼安裝以實際發生面積為準，_____12元/平。

其次條_____工程承包方式：_____

承包方式：_____清包，甲方負責全部材料進場。如有二次倒料甲方負責。

第三條_____工程工期要求：_____

第四條_____結算內容及工程款交付：_____乙方進駐現場設備安裝完畢，甲方付給乙方全部工程款的30%，計：__________元。結構安裝完畢，甲方付給乙方全部工程款的30%計_____元。彩板門窗安裝完畢甲方付給乙方全部工程款的30%計_____元。在工程結算驗收合格，甲方付給乙方全部工程款的10%計元。

第五條_____雙方其他商定

(一)_____水電部分：_____

在建筑過程中：_____甲方負責水電，電安裝到現場。

(二)_____工程質量：_____

根據國家要求安裝結構及屋面墻體彩板安裝。

(三)_____乙方負責伙食，乙方自行負責施工人員及設備平安，消失一切事故均由乙方擔當。

(四)_____在工程施工期間甲方必需根據合同商定按時給付乙方工程款，如消失拖欠款項造成工程延誤等由甲方負責。

(五)_____乙方負責保修一年，從工程結束驗收合格之日起。

(六)_____不盡事宜甲乙雙方協商解決。

本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

發包單位(甲方)：__________承包人(乙方)：_____

代表簽字：__________身份證號：_____

簽訂日期：__________年_____月_____日

鋼結構工程承包合同【篇6】

甲方：

乙方：

簽約地點：工程地點：

依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》和《建筑工程承包合同條例》規定及相關法律、行政法規、遵循公平、自愿、公正和誠懇信用的原則下，雙方達成以下協議：

一、工程內容：鋼結構屋架和屋面的制作安裝等。

二、計算方式和價格：甲方總工程約200㎡，乙方承包以屋面滴水面積計算，每平方85元/㎡起（不含稅價。）

三、雙方責任：

甲方供應施工圖紙，如有變更準時賜予解答，甲方供應原材料堆放場地，供應電源、水力，伙食等并協調工地人員交叉作業等施工中消失的問題。

四、付款方式：

1、甲乙雙方協商日期開工，待工程完畢全部結清工程款。

2、若因甲方拖欠乙方工程款，影響工程進度造成乙方停工，窩工而帶來的各種損失，應由甲方擔當。

五、平安施工

乙方工人進入工地必需遵守工地的平安規范，統一支配。

六、開工及延期開工

甲、乙雙方協商開工，如甲方因緣由造成開工延期，甲方必需通知乙方，推遲開工，并相應順延工期，如甲方未提前通知乙方，給乙方造成損失，由甲方擔當。

七、工程質量

工程質量保修期為一年，如有工程質量，乙方應準時修理。

八、爭議

本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應協商解決，協商不成的可向工程所在地仲裁委員會仲裁或直接向各自所在地人民法院捍訴訟。

本合同一式四份，甲乙雙方各持兩份，工程結算完畢，付清工程款后，合同自動失效。

甲方：（簽章）

乙方：（簽章）

身份證：

電話：

年月日

身份證：

電話：

年月日

鋼結構工程承包合同【篇7】

發包方(甲方)：_____

承包方(乙方)：_____

依據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，為明確雙方責任，保證工程順當實施，經友好協商，雙方達成以下合同條款，以共同遵守。

一、工程概況：_____鋼結構廠房一層，約3868.25㎡。

1、工程名稱：_____十堰市神針工貿有限公司

2、工程地址：_____十堰工業新區

3、工程內容：_____鋼結構安裝

4、承包范圍：_____地腳螺栓制作預埋，主鋼構、屋面、墻面瓦、C型鋼等構件安裝，主鋼構面漆，次鋼構制作安裝、除銹、刷漆，雨棚、大門制作安裝、油漆，落水系統安裝等鋼構工程范圍內的全部工作內容及次構件在廠加工裝車和現場裝卸車。

二、工程工期：_____

自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。計_____天。

三、質量標準：_____

1、乙方對鋼結構工程的施工安裝質量和乙方現場制作的構件質量負責。

2、乙方必需嚴格按施工圖和說明文件及國家有關規范、規定標準施工。

3、乙方應按鋼結構工程質量驗收規范對分項、分部工程質量進行評定。主構件安裝完工時，應通知甲方及有關部門，進行中間結構驗收，驗收合格后方可進入下一道工序。

四、工程造價：_____

1、工程面積：_____3868.25㎡。

2、工程單價：_____27元/㎡。

3、工程造價：_____104442.75元。

五、結算方式：_____

1、主鋼構安裝完畢，付進度款52221.4元，占總