二級建造師·工程法規·考試真題與答案解析2014年————————————————————————————————————————一、單項選擇題

1.關于施工企業法人與項目經理部法律關系的說法。正確的是（）。

A.項目經理部具備法人資格

B.項目經理是企業法定代表人授權在建設工程施工項目上的管理者

C.項目經理部行為的法律后果由其自己承擔

D.項目經理部是施工企業內部常設機構

正確答案是B

解析項目經理部是施工企業為了完成某項建設工程施工任務而設立的組織。項目經理部是由一個項目經理與技術、生產、材料、成本等管理人員組成的項目管理班子，是一次性的具有彈性的現場生產組織機構。項目經理部不具備法人資格，而是施工企業根據建設工程施工項目而組建的非常設的下屬機構。項目經理根據企業法人的授權，組織和領導本項目經理部的全面工作。

2.單位甲委托自然人乙采購特種水泥，乙持授權委托書向供應商丙采購，丙向乙說明無法供供貨，乙表示愿意購買普通水泥代替，向丙出示加蓋公章的空白合同。經查，丙不知乙授權不足的情況，關于甲、乙行為的說法，正確的是（）

A.乙的行為屬于法定代理

B.甲有權拒絕接受這批普通水泥

C.如甲拒絕，應由乙承擔付款義務

D.甲應承擔付款義務

正確答案是D

解析《合同法》規定，行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后以被代理人名義訂立合同，相對人有理由相信行為人有代理權的，該代理行為有效。

3.根據《物權法》，土地承包經營權屬于（）

A.所有權

B.用益物權

C.擔保物權

D.準物權

正確答案是B

解析用益物權是權利人對他人所有的不動產或者動產，依法享有占有、使用和收益的權利。用益物權包括土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權和地役權。

4.關于不動產物權設立的說法，正確的是（）

A.經依法登記，發生設立效力

B.合同簽字蓋章，發生設立效力

C.依法屬于國家所有的自然資源，所有權必須登記

D.未經登記，不動產交易合同無效

正確答案是A

解析不動產物權的設立、變更、轉讓和消滅，應當依照法律規定登記，自記載于不動產登記簿時發生效力。經依法登記，發生效力；未經登記，不發生效力，但法律另有規定的除外。依法屬于國家所有的自然資源，所有權可以不登記。

5.工程建設中使用的計算機軟件是（）保護的客體，受知識產權保護。

A.專利權

B.商標權

C.著作權

D.發明權

正確答案是C

解析在建設工程中常見的知識產權主要是專利權、商標權、著作權、發明權和其他科技成果。計算機軟件也是工程建設中經常使用的，計算機軟件屬于著作權保護的客體。

6.根據《擔保法》，下列財產不可以抵押的是（）

A.廠房

B.可轉讓的專利權

C.生產原材料

D.公立幼兒園的教育設施

正確答案是D

解析下列財產不得抵押：

（1）土地所有權；

（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集體所有的土地使用權；

（3）學校、幼兒園、醫院等以公益為目的的事業單位、社會團體的教育設施、醫療衛生設施和其他社會公益設施；

（4）所有權、使用權不明或者有爭議的財產;

（5）依法被查封、扣押、監管的財產；

（6）依法不得抵押的其他財產。

7.根據《物權法》，下列財產不可以抵押的是（）

A.生產設備

B.建設用地使用權

C.正在建設的建筑物

D.集體所有的宅基地

正確答案是D

解析下列財產不得抵押：（1）土地所有權；（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集體所有的土地使用權；

（3）學校、幼兒園、醫院等以公益為目的的事業單位、社會團體的教育設施、醫療衛生設施和其他社會公益設施；（4）所有權、使用權不明或者有爭議的財產;（5）依法被查封、扣押、監管的財產；（6）依法不得抵押的其他財產。

8.某材料供應商由于自身原因，沒有按合同約定及時提供原材料，給工程建設項目造成了經濟損失，該供應商應承擔（）。

A.行政處分

B.違約責任

C.行政處罰

D.交納罰金

正確答案是B

解析民事責任可以分為違約責任和侵權責任兩類。違約責任是指合同當事人違反法律規定或合同約定的義務而應承擔的責任。

9.以市場主導，以守法、守信、守德、綜合實力為基礎進行綜合評價的是（）。

A.政府對市場主體的守法誠信評價

B.社會中介信用機構的綜合信用評價

C.市場主體的自我綜合信用評價

D.行業協會協助政府部門的綜合信用評價

正確答案是B

解析社會中介信用機構的綜合信用評價是市場主導，以守法、守信（主要指經濟信用，包括市場交易信用和合同履行信用）、守德（主要指道德、倫理信用）、綜合實力（主要包括經營、資本、管理、技術等）為基礎進行綜合評價。

10.承攬工程不符合規定質量標準造成損失的，施工企業與使用本企業名義施工的單位承擔（）。

A.按份責任

B.補充責任

C.連帶責任

D.公平責任

正確答案是C

解析無

11.建設工程招標的基本程序主要包括：

①發售招標文件；②編制招標文件；③委托招標代理機構；④旅行項目審批手續；⑤開標、評標；⑥簽訂合同；

⑦發布招標公告或投標邀請書；⑧發出中標通知書。

上述程序正確的排列順序是（）。

A.①②③④⑤⑥⑦⑧

B.③②④⑦①⑤⑧⑥

C.②③①④⑦⑤⑥⑧

D.④③②⑦①⑤⑧⑥

正確答案是D

解析建設工程招標的基本程序主要包括：履行項目審批手續、委托招標代理機構、編制招標文件及標底、發布招標公告或投標邀請書、資格審查、開標、評標、中標和簽訂合同，以及終止招標等。

12.按照《建筑施工場界環境噪聲排放標準》，建筑施工場界環境噪聲排放限值為（）。

A.晝間60dB（A），夜間50dB（A）

B.晝間65dB（A），夜間50dB（A）

C.晝間70dB（A），夜間55dB（A）

D.晝間75dB（A），夜間60dB（A）

正確答案是C，回答正確

解析

按照《建筑施工場界環境噪聲排放標準》GB12523—2011的規定，建筑施工過程中場界環境噪聲不得超過規定的排放限值。建筑施工場界環境噪聲排放限值，晝間70dB（A）,夜間55dB（A）。夜間噪聲最大聲級超過限值的幅度不得高于15dB（A）。

13.根據《最高人民法院關于適用《中華人民共和國仲裁法》若干問題的解釋，當事人申請只想仲裁裁決的案件，由（）管轄。

A.仲裁機構所在地中級人民法院

B.仲裁機構所在地高級人民法院

C.被執行人住所地或者被執行財產所在地高級人民法院

D.被執行人住所地或者被執行財產所在地中級人民法院

正確答案是D，回答正確

解析仲裁裁決作出后，當事人應當履行裁決。一方當事人不履行的，另一方當事人可以依照我國《民事訴訟法》的規定，向人民法院申請執行。根據我國最高人民法院的相關司法解釋，當事人申請執行仲裁裁決案件，由被執行人所在地或者被執行財產所在地的中級人民法院管轄。

14.在招標投標過程中，投標人發生合并、分立、破產等重大變化的，應當（）。

A.撤回投標

B.提高投標保證金額

C.撤銷投標

D.及時書面告知招標人

正確答案是D

解析投標人發生合并、分立、破產等重大變化的，應當及時書面告知招標人。投標人不再具備資格預審文件、招標文件規定的資格條件或者其投標影響招標公正性的，其投標無效。

15.關于建筑工程施工分包行為的說法，正確的是（）

A.承包人并未對該工程的施工活動進行組織管理的，視同轉包

B.個人可以承攬分包工程業務

C.建設單位有權直接指定分包工程承包人

D.建設單位推薦的分包單位，總承包單位物權拒絕

正確答案是A

解析分包工程發包人將工程分包后，未在施工現場設立項目管理機構和派駐相應人員，并未對該工程的施工活動進行組織管理的，視同轉包行為。

16.關于建筑市場誠信行為的公布時限的說法，正確的是（）

A.不良行為記錄信息公布期限一般為6個月至3年

B.良好行為記錄信息公布期限一般為6個月

C.招標投標違法行為記錄公告期限為1年

D.依法限制招標投標當事人資質公告期限為3個月

正確答案是A

解析《建筑市場誠信行為信息管理辦法》規定，建筑市場誠信行為記錄信息的公布時間為行政處罰決定做出后7日內，公布期限一般為6個月至3年；良好行為記錄信息公布期限一般為3年。

17.發包人發生以下情形，且在催告的合理期限內仍未履行相應義務，承包人請求解除建設工程施工合同，人民法院應予支持的是（）

A.未按約定支付工程價款致使承包人無法施工

B.拖欠墊資利息

C.施工現場安裝攝像設備全程監控

D.遲延交付施工場地發生停窩工損失拒絕賠付

正確答案是A

解析《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規定，發包人具有下列情形之一，致使承包人無法施工，且在催告的合理期限內仍未履行相應義務，承包人請求解除建設工程施工合同的，應予支持：

1）未按約定支付工程價款的；

（2）提供的主要建筑材料、建筑構配件和設備不符合強制性標準的（3）不履行合同約定的協助義務的。

18.關于我國節約能源法律、法規及相關規定，說法錯誤的是（）

A.任何單位不得對能源消費實行包費制

B.施工圖紙經審查符合民用建筑節能強制性標準的，才能頒發施工許可證

C.建筑工程保溫材料的安裝采取監理工程師事后簽字確認制

D.建筑工程不符合民用建筑節能強制性標準，不得出具竣工驗收合格報告

正確答案是C

解析墻體、屋面的保溫工程施工時，監理工程師應當按照工程監理規范的要求，采取旁站、巡視和平行檢驗等形式實施監理。未經監理工程師簽字，墻體材料、保溫材料、門窗、采暖制冷系統和照明設備不得在建筑上使用或者安裝，施工單位不得進行下一道工序的施工。

19.根據《合同法》，應當采用書面形式的合同是（）

A.設備租賃合同

B.建設工程合同

C.承攬合同

D.貨物買賣合同

正確答案是B

解析《合同法》規定，當事人訂立合同，有書面形式、口頭形式和其他形式。法律、行政法規規定采用書面形式的，應當采用書面形式。當事人約定采用書面形式的，應當采用書面形式。《合同法》明確規定，建設工程合同應當采用書面形式。

20.某項目由具備相應建筑業企業資質的建設單位自行施工，關于確定監理單位的說法，正確的是（）

A.應當自行委托監理

B.應當招標選擇監理單位

C.可不委托監理單位

D.應當由建設主管部門指定監理單位

正確答案是C

解析無

21.根據《民用建筑節能條例》，注冊執業人員未執行民用建筑節能強制性標準的，由縣級以上人民政府建設主管部門責令停止執業（），情節嚴重的，由頒發資格資格證書的部門吊銷執業資格證書，5年內不得注冊。

A.3個月以上6個月以下

B.3個月以上1年以下

C.6個月以上2年以下

D.1年以上3年以下

正確答案是B

解析注冊執業人員未執行民用建筑節能強制性標準的，由縣級以上人民政府建設主管部門責令停止執業3個月以上1年以下；情節嚴重的，由頒發資格證書的部門吊銷執業資格證書，5年內不予注冊。

22.下列建設工程不良行為中，屬于施工企業資質不良行為的是（）

A.超越本單位資質等級承攬工程

B.以他人名義承攬工程的

C.施工中偷工減料的

D.將工程轉包的

正確答案是A

解析資質不良行為認定標準

（1）未取得資質證書承攬工程的，或超越本單位資質等級承攬工程的；

（2）以欺騙手段取得資質證書承攬工程的；

（3）允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程的；

（4）未在規定期限內辦理資質變更手續的；

（5）涂改、偽造、出借、轉讓《建筑業企業資質證書》的；

（6）按照國家規定需要持證上崗的技術工種的作業人員未經培訓、考核，未取得證書上崗，情節嚴重的。

23.施工人員在施工中發現文物隱匿不報或者拒不上交，或者未按照規定移交揀選文物，情節嚴重但尚不構成犯罪的，可處以（）罰款。

A.1千元以上1萬元以下

B.5千元以上5萬元以下

C.1萬元以上10萬元以下

D.5萬元以上50萬元以下

正確答案是B

解析有下列行為之一，尚不構成犯罪的，由縣級以上人民政府文物主管部門會同公安機關追繳文物；情節嚴重的，處5000元以上5萬元以下的罰款：

（1）發現文物隱匿不報或者拒不上交的；

（2）未按照規定移交揀選文物的。

24.甲代理乙與丙鐵路運輸公司簽訂了多式聯運合同，由丙和丁汽車運輸公司通過鐵路、公路聯運方式將貨物送至乙的工地。因在公路運輸途中發生重大交通事故，致使貨物受損，無法按期交貨。關于責任承擔的說法，正確的是（）

A.丙應向甲承擔違約責任

B.甲只能向乙主張損害賠償

C.丙應向乙承擔違約責任

D.乙應自行承擔貨物損失

正確答案是C

該題有爭議

解析所謂多式聯運，是指由兩種及其以上的交通工具相互銜接、轉運而共同完成的運輸過程。多式聯運經營人負責履行或者組織履行多式聯運合同，對全程運輸享有承運人的權利，承擔承運人的義務。

25.某生產經營單位主要負責人在本單位重大生產安全事故調查處理期間擅離職守，其受到的處理不包括（）。

A.撤職

B.降職

C.刑罰

D.行政拘留

正確答案是D

解析《安全生產法》規定，生產經營單位主要負責人在本單位發生重大生產安全事故時，不立即組織搶救或者在事故調査處理期間擅離職守或者逃匿的，給予降職、撤職的處分，對逃匿的處15日以下拘留；構成犯罪的，依照刑法有關規定追究刑事責任。

26.下列法律文書中，屬于可以強制執行的是（）

A.雙方簽收的人民法院調解書

B.雙方簽收的人民調解委員會制作的調解書

C.雙方簽收的建設行政主管部門制作的調解書

D.一方拒絕簽收的仲裁調解書

正確答案是A

解析仲裁庭在作出裁決前，可以先行調解。當事人自愿調解的，仲裁庭應當調解。調解不成的，應當及時作出裁決。調解達成協議的，仲裁庭應當制作調解書或者根據協議的結果制作裁決書。調解書與裁決書具有同等法律效力。調解書經雙方當事人簽收后，即發生法律效力。在調解書簽收前當事人反悔的，仲裁庭應當及時作出裁決。

27.工程項目質量安全第一責任人是（）

A.總經理

B.部門經理

C.安全經理

D.項目經理

正確答案是D

解析《建筑施工企業負責人及項目負責人施工現場帶班暫行辦法》規定，項目負責人是工程項目質量安全管理的第一責任人，應對工程項目落實帶班制度負責。項目負責人帶班生產是指項目負責人在施工現場組織協調工程項目的質量安全生產活動。

28.根據《建筑法》，開工報告制度是指（）

A.建設單位對施工企業開工條件的確認

B.政府主管部門的一種行政審批制度

C.監理單位對施工企業開工準備工作的確認

D.政府部門對施工企業開工條件的確認

正確答案是B

解析國務院規定的開工報告制度，不同于建設監理中的開工報告工作。二者之間有著諸多不同：

（1）性質不同，前者是政府主管部門的一種行政許可制度，后者則是建設監理過程中的監理單位對施工單位開工準備工作的認可；

（2）主體不同，前者是建設單位向政府主管部門申報，后者則是施工單位向監理單位提出；

3）內容不同，前者主要是建設單位應具備的開工條件，后者則是施工單位應具備的開工條件。

29.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的，當在（）提出。

A.中標候選人公示期間

B.中標通知書發出之后

C.合同談判期間

D.評標報告提交之前

正確答案是A

解析投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的，應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復；作出答復前，應當暫停招標投標活動。

30.下列有關仲裁的事項中，不屬于?仲裁法?規定仲裁協議應當具有的內容是（）。

A.仲裁事項

B.選定的仲裁委員會

C.請求仲裁的意思表示

D.仲裁裁決的效力

正確答案是D

解析合法有效的仲裁協議應當具有下列法定內容：

（1）請求仲裁的意思表示；

（2）仲裁事項；

（3）選定的仲裁委員會

31.某礦山企業的如下工作安排中，不違反?勞動法?中關于勞動保護規定的是（）。

A.安排懷孕4個月的李某夜班看護儀表

B.未對未成年工進行定期健康檢查

C.安排女職工王某從事井下作業

D.安排未成年工進行井下作業

正確答案是A

解析《勞動法》規定，禁止安排女職工從事礦山井下、國家規定的第4級體力勞動強度的勞動和其他禁忌從事的勞動。《勞動法》規定，禁止用人單位招用未滿16周歲的未成年人。不得安排未成年工從事礦山井下、有毒有害、國家規定的第4級體力勞動強度的勞動和其他禁忌從事的勞動。用人單位應對未成年工定期進行健康檢查。

32.監理單位重新檢查已隱蔽部位，檢查結果合格，說法正確的是（）。

A.費用由施工企業承擔

B.工期不予順延

C.視為建設單位違約

D.施工企業可主張合理利潤

正確答案是D

解析承包人覆蓋工程隱蔽部位后，發包人或監理人對質量有疑問的，可要求承包人對巳覆蓋的部位進行鉆孔探測或揭開重新檢查，承包人應遵照執行，并在檢査后重新覆蓋恢復原狀。經檢查證明工程質量符合合同要求的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤；經檢查證明工程質量不符合合同要求的，由此增加的費用和（或）延誤的工期由承包人承擔。

33.下列變更中，屬于應當經合同當事人雙方協商一致情形的是（）。

A.采購數量變更

B.公司名稱變更

C.合同簽約人員變更

D.公司法定代表人變更

正確答案是A

解析

合同生效后，當事人不得因姓名、名稱的變更或者法定代表人、負責人、承辦人的變動而不履行合同義務。

34.根據《勞動合同法》，勞動者在試用期內的工資最低位勞動合同工資的（），并不得低于用人單位所在地的最低工資標準。

A.60%

B.75%

C.80%

D.90%

正確答案是C

解析勞動者在試用期的工資不得低于本單位相同崗位最低檔工資或者勞動合同約定工資的80%,并不得低于用人單位所在地的最低工資標準。

35.注冊建造師采取弄虛作假等手段取得注冊建造師繼續教育證書的，一經發現（）。

A.立即吊銷其注冊建造師證書

B.立即注銷其建造師資格證書

C.立即取消其繼續教育記錄，記入不良用記錄，對社會公布

D.處以1萬元罰款

正確答案是C

解析對于采取弄虛作假等手段取得《注冊建造師繼續教育證書》的，一經發現，立即取消其繼續教育記錄，并記入不良信用記錄，對社會公布。

36.訴訟時效期間應當從（）起計算。

A.侵害行為停止時

B.當事人知道或應當知道權利被侵害時

C.當事人權利被侵害并產生損害后果時

D.當事人提起賠償主張之日

正確答案是B

解析訴訟時效期間從知道或應當知道權利被侵害時起計算。

37.下列建設項目中，屬于依法應當進行公開招標范圍的是（）。

A.涉及國家安全，國際秘密的項目

B.使用各級財政預算資金的項目

C.使用企業事業單位自有資金的項目

D.使用上市公司資金的項目

正確答案是B

解析《招標投標法》規定，在中華人民共和國境內進行下列工程建設項目包括項目的勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，必須進行招標：

（1）大型基礎設施、公用事業等關系社會公共利益、公眾安全的項目；

（2）全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目；

（3）使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。

38.各級人民檢察院對審判監督程序以外的其他審判程序中審判人員的違法行為，（）。

A.必須向同級人民法院提出檢察建議

B.有權向同級人民法院提出檢察建議

C.必須向上一級人民法院提出檢察建議

D.有權向上一級人民法院提出檢察建議

正確答案是B

解析各級人民檢察院對審判監督程序以外的其他審判程序中審判人員的違法行為，有權向同級人民法院提出檢察建議。

39.下列行為中不符合承攬合同特征的是（）。

A.承攬人應當以自己的設備，技術和勞動力完成所承攬的工作

B.承攬合同以完成一定的工作并交付工作成果為標的

C.承攬人獨立完成合同義務，不受定作人的指揮管理

D.承攬人不得將承攬的主要工作交由第三人完成

正確答案是D

解析（一）承攬合同以完成一定的工作并交付工作成果為標的；

（二）承攬人須以自己的設備、技術和勞力完成所承攬的工作；

（三）承攬人工作具有獨立性。

40.施工企業不執行公安部門作出的停工決定，由（）強制執行。

A.建設單位

B.人民法院

C.建設行政主管部門

D.公安部門

正確答案是D

解析：無。

41.根據《建筑工程施工許可管理辦法》，對于未取得施工許可且不符合開工條件的項目責令停止施工，應對（）處以罰款。

A.勘察單位

B.建設單位和施工企業

C.設計單位

D.建設單位和建立單位

正確答案是B

解析：無。

42.根據《建筑起重機械安全監督管理規定》，應當報廢的起重機械是（）。

A.須大修才能達到安全技術標準的

B.超過制造廠家規定的使用年限的

C.無安全技術檔案的

D.無齊全有效的安全保護裝置的

正確答案是B

解析有下列情形之一的建筑起重機械，不得出租、使用：

（1）屬國家明令淘汰或者禁止使用的；

（2）超過安全技術標準或者制造廠家規定的使用年限的；

（3）經檢驗達不到安全技術標準規定的；

（4）沒有完整安全技術檔案的；

（5）沒有齊全有效的安全保護裝置的。

建筑起重機械有以上第（1）、（2）、（3）項情形之一的，出租單位或者自購建筑起重機械的使用單位應當予以報廢，并向原備案機關辦理注銷手續。

43.建筑施工企業出借資質證書允許他人以本企業的名義承攬工程，情節嚴重的，其可能受到的最嚴重的行政處罰是（）。

A.吊銷資質證書

B.責令改正，沒收違法所得

C.降低資質等級

D.處以罰款

正確答案是A

解析《建設工程質量管理條例》規定，勘察、設計、施工、工程監理單位允許其他單位或者個人以本單位名義承攬工程的，責令改正，沒收違法所得……；對施工單位處工程合同價款2%以上4%以下的罰款；可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書。

44.施工企業項目經理未履行安全生產管理職責，被施以刑法，依法5年內不得擔任任何施工企業的主要負責人，項目負責人。該期間的起算時間為（）。

A.犯罪行為發生之日

B.案件移送審查之日

C.刑法執行完畢之日

D.刑事判決生效之日

正確答案是C

解析《注冊建造師管理規定》中規定，申請人有下列情形之一的，不予注冊：（5）因執業活動受到刑事處罰，自刑事處罰執行完畢之日起至申請注冊之日止不滿5年的.

45.某有獨立請求權的第三人，因不能歸責于本人的事由未參加訴訟，但有證據證明生效判決的部分內容錯誤，損害其民事權益，則該第三人行使撤銷之訴的法定期間是（）個月。

A.24

B.18

C.12

D.6

正確答案是D

解析獨立請求權的第三人，因不能歸責于本人的事由未參加訴訟，但有證據證明發生法律效力的判決、裁定、調解書的部分或者全部內容錯誤，損害其民事權益的，可以自知道或者應當知道其民事權益受到損害之日起6個月內，向作出該判決、裁定、調解書的人民法院提起訴訟。

46．（單項選擇題）關于施工合同特征的說法，錯誤的是（）。

A．施工合同是雙務合同

B．施工合同是要式合同

C．施工合同客體是工程

D．施工合同是有償合同

正確答案是C，回答正確

47．某工地施工揚塵嚴重，市環保局接到群從舉報并進行查實后，依法判其做出停工整改并處以3萬元罰款的行政處罰，施工企業認為處罰過高，（

）申請行政復議。

A．市環保局

B．省建設廳

C．市人民政府

D．省人民政府

正確答案是A

48．根據《勞動合同法》用人單位自用工之是起超過1個月不滿1年未與勞動者訂立書面勞動合同的，應當向勞動者每月支付（

）倍的工資。

A．1.5

B．2

C．3

D．4

正確答案是B，回答正確

解析：無

49．因設計變更導致建設工程的工程量或者質量標準發生變化，當事人對該部分價款不能協商一致的，可以參照（

）建設行政主管部門發布的計價方法或者計價標準結算工程價款。

A．簽約時的簽約地

B．履約時的簽約地

C．履約時的項目所在地

D．簽約時的項目所在地

正確答案是C

50．檢測結果利害關系人對檢測結果發生爭議，由（

）。

A．雙方共同認可的檢測機構

B．原檢測機構

C．上級檢測機構

D．建設行政主管部門

正確答案是A

51.某建設工程項目公開招標，甲公司借用乙公司資質證書承攬工程，獲得中標，但甲承攬工程不符合質量標準給建設單位造成了損失。關于該合同關系的說法，正確的是（）。

A.甲、乙應承擔連帶賠償責任

B.甲與乙屬于聯合體投標

C.實際施工并造成損失的是甲，與乙無關

D.投標人是乙，只能由乙承擔賠償責任

正確答案是A

52.職工認為是工傷，用人單位不認為是工傷的，由（）承擔舉證責任。

A.職工

B.鑒定機構

C.勞動部門

D.用人單位

正確答案是D

53.某建設工程項目施工招標，甲公司和乙公司均參與投標，并都委托了丙單位辦理投標事宜，甲、乙的行為屬于（）。

A.聯合投標

B.合法投標

C.串通投標

D.獨立投標

正確答案是C

解析有下列情形之一的，視為投標人相互串通投標：

（1）不同投標人的投標文件由同一單位或者個人編制；

（2）不同投標人委托同一單位或者個人辦理投標事宜；

（3）不同投標人的投標文件載明的項目管理成員為同一人；

（4）不同投標人的投標文件異常一致或者投標報價呈規律性差異；（5）不同投標人的投標文件相互混裝；

（6）不同投標人的投標保證金從同一單位或者個人的賬戶轉出。

54.下列單位中，屬于建設工程竣工驗收主體的是（）。

A.質量檢測站

B.項目咨詢單位

C.監理單位

D.建設行政主管部門

正確答案是C

解析《建設工程質量管理條例》規定，建設單位收到建設工程竣工報告后，應當組織設計、施工、工程監理等有關單位進行竣工驗收。

55.關于租賃合同特征的說法，正確的是（）。

A.租賃合同是單務合同

B.租賃合同成立以租賃物的交付為要件

C.出租方轉移租賃物的所有權

D.承租人獲得租賃物的使用收益權

正確答案是D

解析租賃合同是轉移租賃物使用收益權的合同，也是諾成合同和雙務、有償合同。

56.關于二級注冊建造師執業的說法，正確的是（）。

A.不得同時擔任同一工程相鄰分段發包的施工項目負責人

B.可以擔任二級及以下建筑企業資質的建設工程項目施工的項目經理

C.可以同時在一個施工企業和一個設計單位執業

D.不得在一級建筑業企業執業

正確答案是B

解析《建造師執業資格制度暫行規定》中規定，建造師的執業范圍包括：（1）擔任建設工程項目施工的項目經理。

（2）從事其他施工活動的管理工作。

（3）法律、行政法規或國務院建設行政主管部門規定的其他業務。二級建造師可以擔任二級及以下建筑業企業資質的建設工程項目施工的項目經理。

57.投標人以行賄手段謀取中標的法律責任不包括（）。

A.由工商行政管理機關吊銷營業執照

B.取消其1年至2年參加依法必須進行招標的項目的投標資格

C.構成犯罪的，有關責任人和單位要承擔相應的刑事責任

D.由招標行政主管部門責令改正并處罰金

正確答案是D

解析投標人相互串通投標或者與招標人串通投標的，投標人以向招標人或者評標委員會成員行賄的手段謀取中標的，中標無效，處中標項目金額5%。以上10%。以下的罰款，對單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員處單位罰款數額5%以上10%以下的罰款；有違法所得的，并處沒收違法所得；情節嚴重的，取消其1年至2年內參加依法必須進行招標的項目的投標資格并予以公告，直至由工商行政管理機關吊銷營業執照；構成犯罪的，依法追究刑事責任。給他人造成損失的，依法承擔賠償責任。

58.關于《建設工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的是（

）。

A．當事人必須采用示范文本

B．采用示范文本是

C．供當事人訂立合同時參考

D．不采用示范文本

正確答案：C

59.某施工企業在混凝土攪拌場所私設排污口，將廢水直接排入水溝，致使村里的十幾畝水稻受損嚴重。有權作出行政罰款的主管部門是（）。

A.該村的村民委員會

B.建設行政主管部門

C.環保行政主管部門

D.規劃行政主管部門

正確答案是C

解析《水污染防治法》規定，排放水污染物超過國家或者地方規定的水污染物排放標準，或者超過重點水污染物排放總量控制指標的，由縣級以上人民政府環境保護主管部門按照權限責令限期治理，處應繳納排污費數額2倍以上5倍以下的罰款。

60.涉及結構安全的材料，見證取樣和送檢的最低比例是有關技術標準規定的應取樣數量的（）。

A.30%

B.50%

C.75%

D.80%

正確答案是A

二、多項選擇題

61.（多項選擇題）根據《建設工程質量管理條例》，法定質量保修范圍有（）。

A.土石方工程

B.地基基礎工程

C.電氣管線工程

D.景觀綠化工程

E.屋面防水工程

正確答案是BCE

解析《建設工程質量管理條例》規定，在正常使用條件下，建設工程的最低保修期限為:（1）基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎工程和主體結構工程，為設計文件規定的該工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年；（3）供熱與供冷系統，為2個采暖期、供冷期；（4）電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，為2年。其他項目的保修期限由發包方與承包方約定。

62.（多項選擇題）根據國家發展和改革委員會等9部門聯合頒布的?標準施工招標文件?，投標文件應當包括（）。

A.招標管理機構

B.已標價工程量清單

C.擬轉包項目情況表

D.資格審查資料

E.施工組織設計

正確答案是BDE

解析國家發展和改革委員會、財政部、住房和城鄉建設部等9部門聯合頒布的《〈標準施工招標資格預審文件〉和〈標準施工招標文件〉暫行規定》中進一步明確，投標文件應包括下列內容：（1）投標函及投標函附錄；（2）法定代表人身份證明或附有法定代表人身份證明的授權委托書；（3）聯合體協議書；（4）投標保證金；（5）巳標價工程量清單；（6）施工組織設計；（7）項目管理機構；（8）擬分包項目情況表；（9）資格審査資料；（10）投標人須知前附表規定的其他材料。但是，投標人須知前附表規定不接受聯合體投標的，或投標人沒有組成聯合體的，投標文件不包括聯合體協議書。

63.（多項選擇題）用人單位可以解除勞動合同，但是應當提前30日以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者一個月工資的有（）。

A.嚴重違反用人單位規章制度的.

B.勞動者患病或者非因工負傷，在規定的醫療期滿后不從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排工作的

C.嚴重失職，營私舞弊，對用人單位造成重大損害的

D.勞動者不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的

E.勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使勞動合同無法履行，經當事人協商不能就變更勞動合同內容達成協議的

正確答案是BDE

得2分

解析《勞動合同法》第40條規定，有下列情形之一的，用人單位提前30日以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者1個月工資后，可以解除勞動合同：（1）勞動者患病或者非因工負傷，在規定的醫療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的；（2）?勞動者不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的；（3）勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使勞動合同無法履行，經用人單位與勞動者協商，未能就變更勞動合同內容達成協議的。

64.（多項選擇題）生產安全事故等級劃分的主要因素有（）。

A.政治

B.心理

C.人身

D.主觀惡意

E.經濟

正確答案是CE

得2分

解析事故等級的劃分包括了人身、經濟和社會3個要素，可以單獨適用。

65.（多項選擇題）下列責任中，屬于違約責任的承擔方式的有（）。

A.定金

B.罰金

C.違約金

D.罰款

E.消除危險

正確答案是AC

解析B屬于刑事責任承擔方式，D屬于行政責任承擔方式，E屬于侵權責任承擔方式。

66.（多項選擇題）合同未約定違約責任，當事人一方不履行合同義務的，違約方應當承擔的違約責任有（）。

A.賠禮道歉

B.繼續履行

C.賠償損失

D.采取補救措施

E.支付違約金

正確答案是BCD

解析合同當事人違反合同義務，承擔違約責任的種類主要有：繼續履行、采取補救措施、停止違約行為、賠償損失、支付違約金或定金等。但題目表明“合同中未約定違約責任”，因此支付違約金或定金的方式不能適用。

67.（多項選擇題）根據《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》，關系社會公共利益、公眾安全的基礎設施項目的范圍包括（）。

A.防洪、灌溉、排澇、引（供）水、灘涂治理等水利項目

B.垃圾處理、地下管道、公共停車場等城市設施項目

C.郵政、電信樞紐、通信、信息網絡等郵電通訊項目

D.供水、供電、供氣、供熱等市政工程項目

E.生態環境保護項目

正確答案是ABCE

解析經國務院批準的《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》進一步規定，關系社會公共利益、公眾安全的基礎設施項目的范圍包括：（1）煤炭、石油、天然氣、電力、新能源等能源項目；（2）鐵路、公路、管道、水運、航空以及其他交通運輸業等交通運輸項目；（3）郵政、電信樞紐、通信、信息網絡等郵電通訊項目；（4）防洪、灌溉、排澇、引（供）水、灘涂治理、水土保持、水利樞紐等水利項目；（5）道路、橋梁、地鐵和輕軌交通、污水排放及處理、垃圾處理、地下管道、公共停車場等城市設施項目；（6）生態環境保護項目；（7）其他基礎設施項目。

68.（多項選擇題）關于合同成立時間的說法，正確的有（）。

A.合同書自雙方簽字時成立

B.雙方意思表示一致合同即成立

C.承諾生效時合同成立

D.口頭合同自交付標的物時成立

E.按照數據電文合同的要求簽訂確認書時合同成立

正確答案是ABCE

解析《合同法》第二十五條規定承諾生效時合同成立。第三十二條規定當事人采用合同書形式訂立合同的，自雙方當事人簽字或者蓋章時合同成立。第三十三條規定當事人采用信件、數據電文等形式訂立合同的，可以在合同成立之前要求簽訂確認書。簽訂確認書時合同成立。

69.（多項選擇題）下列建設工程合同中屬于無效合同的有（）。

A.承包人未取得相應建筑業企業資質訂立的合同

B.沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義訂立的合同

C.建設單位因對工程內容有重大誤解而訂立的合同

D.分包單位脅迫施工企業訂立的合同

E.建設單位為逃脫而訂立的施工合同

正確答案是ABE

得2分

解析《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規定，建設工程施工合同具有下列情形之一的，應當根據《合同法》第52條第5項的規定（即違反法律、行政法規的強制性規定），認定無效：（1）承包人未取得建筑施工企業資質或者超越資質等級的；（2）沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義的；（3）建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的。所以選AB。選項E屬于以合法形式掩蓋非法目的。

70.（多項選擇題）根據《招投標法實施條例》，按照國家有關規定需要履行項目審批的依法進行招標的項目，其（）應當報項目審批核準。

A.招標范圍

B.招標文件

C.招標方式

D.招標組織形式

E.招標代理機構

正確答案是ACD

解析《招標投標法實施條例》進一步規定，按照國家有關規定需要履行項目審批，核準手續的依法必須進行招標的項目，其招標范圍,招標方式，招標組織形式應當報項目審批，核準部門審批，核準。項目審批，核準部門應當及時將審批，核準確定的招標范圍，招標方式，招標組織形式通報有關行政監督部門。

71.（多項選擇題）依法必須進行招標的項目的招標投標活動違反法律規定，對中標結果造成實質性影響，且不能采取補救措施予以糾正的，應（）。

A.認定招標、投標、中標無效

B.依法重新招標

C.依法重新評標

D.由行政監督部門接管剩余招標投標工作

E.依法禁止就改項目再次招標

正確答案是ABC

解析《招標投標法實施條例》規定，依法必須進行招標的項目的招標投標活動違反招標投標法和本條例的規定，對中標結果造成實質性影響，且不能采取補救措施予以糾正的，招標，投標，中標無效，應當依法重新招標或者評標。

72.工程監理單位的主要安全責任有（）。

A．采取措施保護施工現場毗鄰區域內地下管線

B．組織搶救生產安全事故

C．審查專項施工方案

D．對施工安全事故隱患要求整改

E．及時報告生產安全事故

正確答案是CD

73.（多項選擇題）下列投標行為中，屬于弄需作假騙取中標的有（）。

A.使用偽造、變造的許可證件

B.提供虛假的財務狀況或者業績

C.提供虛假的信用狀況

D.提供虛假的項目負責人或者主要技術人員簡歷、勞動關系證明

E.不同投標人的投標文件相互混裝

正確答案是ABCD

解析《招標投標法》規定，投標人“不得以他人名義投標或者以其他方式弄虛作假，騙取中標”。《招標投標法實施條例》進一步規定，使用通過受讓或者租借等方式獲取的資格，資質證書投標的，屬于招標投標法第33條規定的以他人名義投標。投標人有下列情形之一的，屬于招標投標法第33條規定的以其他方式弄