標準工地工程合同書1.甲方與乙方1.1甲方甲方為建設工程的業主或委托人，以下簡稱“業主”。1.2乙方乙方為承包建設工程的施工單位或者作為業主的代表與業主簽訂建設工程施工合同的單位，以下簡稱“承包人”。2.工程項目2.1項目名稱工程項目的名稱為________________。2.2工程地點工程項目的地址為_________________。2.3工程內容根據設計文件和合同規定要求，由承包人按照工程招標文件中的技術規格、技術標準和有關法律、法規及標準進行的建設工程施工，包括工程設計、工程采購、工程施工、工程質量檢驗檢測、工程材料采購和運輸、工程樣板及驗收等所有工作。2.4工期工程合同約定的工期為_______________。3.工程質量3.1工程質量要求工程質量應符合合同要求，檢驗合格證明由________________出具。3.2質量保證承包人在工程期間，應當對工程實行質量保證，保證建設工程符合要求的技術規格、技術標準和有關法律、法規及標準等。3.3質量檢驗工程質量檢驗由__________________負責組織進行。4.工程造價4.1工程總價工程合同價款為_______________________元。4.2工程支付4.2.1工程合同價款總額以分期支付方式進行，每期付款金額及時間約定如下：第一期：_________________元，時間為_________________年月日。第二期：_________________元，時間為_________________年月日。第三期：_________________元，時間為_________________年月日。第四期：_________________元，時間為_________________年月日。4.2.2工程費用發生變化時，需另行協商約定支付時間及方式。5.索賠與爭議解決5.1索賠5.1.1如甲方發生索賠，甲方應當書面通知乙方，并說明索賠的理由和金額。5.1.2乙方收到索賠通知后，應當盡快進行核實和處理，并書面回復甲方。5.2爭議解決5.2.1雙方因本合同履行產生爭議，應當友好協商解決。5.2.2協商不成，可向合同簽訂地有管轄權的人民法院訴訟解決。6.合同解除與違約責任6.1合同解除6.1.1因不可抗力等原因導致合同無法履行，合同可解除。6.1.2其他一方違約造成合同無法履行，守約方有權解除合同并向違約方要求賠償。6.2違約責任6.2.1甲方違約責任：如果甲方違約，乙方有權解除合同，并要求賠償因此遭受的損失。6.2.2乙方違約責任：如果乙方違約，甲方有權解除合同，并要求賠償因此遭受的損失。7.其他7.1合同生效本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。7.2合同修改本合同如有修改，應當經過雙方協商一致，并通過書面形式進行。7.3合同附件本合同附件包括：附件一：工程招標文件。附件二：技術規格書。附件三：施工圖紙。7.4合同效力本合同正本和副本持有雙方各一份，毀損、遺失或被盜的當事人應當協商解決。7.5合同解釋本合同的解釋權屬于雙方當事人。若出現相關爭議，應當遵循合同的原始意愿以及相關法律、法規和規定。7.6合同爭議的管轄法院及適用法律本合同的爭議，雙方協商無果的，交由_____________法院解決，并適用____________法律。8.