第5頁共5頁安裝承包合同格式范文工程名稱：視頻監控系統工程地址：發包單位：_____承包單位：_____甲方（發包方）：乙方（承包方）：為了明確甲乙雙方權利和義務，確保工程質量和進度，根據《中華人民共和國民法典》，并經雙方協商一致，達成如下協議：第一條工程概況：1、工程名稱：2、工程地點：3、工程內容：4、工程造價：（大寫）￥5、承包方式：6、開工日期（以接到甲方的開工通知為準）：7、竣工日期：第二條圖紙及資料：1、乙方負責繪制工程施工圖（設計費用為零），經甲方簽字，做合同附件;2、工程款報價單，經甲方簽字，做合同附件;3、甲方變更施工指示，應有書面形式，做合同附件;第三條工程代表：1、甲方代表（簽字）：2、乙方簽字（簽字）：3、各方應對己方工程代表的人選，出具授權委托書，其中應注明委托權限。工程代表負責執行本合同以及施工期間的所有具體事宜。各方如中途更換工程代表，則更換方應向另一方做書面通知并重新出具委托書。第四條雙方責任：1、甲方責任：（1）提供施工用水用電，滿足施工基本條件;（2）提供施工倉庫用房;（3）負責協調和其它工程商的交叉施工;（4）按合同約定支付工程款;2、乙方責任：（1）嚴格按甲方認可的施工圖紙施工，保證施工安全和施工質量;（2）做好施工管理，保持現場清潔，道路暢通，器材堆放整齊;（3）負責對甲方指定人員的相關技術培訓;（4）不得隨意拆改甲方原建筑結構及各種管線設施等;第五條工程質量及驗收：1、乙方施工所供材料或設備，列出清單，由甲方負責人驗收質量和數量，并經甲方負責人簽字認可方可使用;2、隱蔽工程須甲方現場驗收，否則乙方可推遲該工程;3、乙方在竣工后向甲方提出驗收申請，甲方須在收到申請之日起三日內調試驗收完畢，否則工程竣工之日視為工程甲方已驗收合格日;4、工程驗收標準、方法、程序：甲方收到乙方驗收申請后，應組織甲方、乙方和其它相關人員，組成驗收小組。參照《工程設計方案》、《工程合同》及相關資料設計標準和要求，由驗收小組共同檢驗，并簽署驗收文件。5、如工程未經驗收甲方就單方使用，即視為工程質量合格和甲方驗收合格;第六條工程保修：工程保修期為半年，自工程驗收合格之日起計算。在保修期內如出現施工質量問題，由乙方免費保修，若因甲方操作不當或其它不可抗力因素造成損壞的（除乙方施工質量及產品質量外），乙方可以收取維修費和材料費。第七條工程付款：1、自本合同簽訂之日起三日內，甲方向乙方支付總工程款，即元2、工程施工完畢，驗收合格，甲方向乙方支付總工程款的，即元;3、剩余5%作為質保金，即元，一年內付清。注：所有工程款支付以電匯形式匯入乙方指定帳號。第八條工程變更：1、合同簽訂后，乙方向甲方提出開工申請，甲方同意后，出具工程開工通知單。乙方按通知日期進場施工，開始計算施工工期;2、工程、工期變更：（1）甲方未及時付款，施工工期順延;從應付款日期算起，一直到款付為止，期間有幾天則工期向后順延幾天，責任歸甲方;（2）因甲方沒有盡到合同中規定的責任（第四條），造成施工工期延誤，施工工程順延，責任歸甲方。（3）因政府行為、相鄰關系、下雨、下雪、大風等不可抗力因素，影響施工以及造成停工的，因此導致的工期延誤，乙方沒有責任，工期應順延。3、如甲方提出合同外的工程要求、改變設計要求、改變合同相關內容、設備位置等，應當作出書面文件告知乙方，該文件為合同附件。與此同時，以上新要求所導致的以下情況，由甲方負責，并及時支付乙方相關費用：（1）施工工期順延;（2）根據設備、材料和工程量增加，相應要增加的工程款;第八條違約責任：1、乙方因違反本合同相關條款，而沒有按時竣工，逾期一天按工程造價的，向甲方支付違約金;2、甲方因違反本合同相關條款或不按時付款，逾期一天按工程總造價的，向乙方支付違約金;3、如甲方未及時支付工程款，拖延三日以上，乙方有權停工，所造成的工期延誤或其它后果，均由甲方承擔;4、一方擅自解除合同，應按沒有履行部分工程造價的第九條商業秘密：設計圖紙、場所結構、設計方案、工作程、產品規格、產地及報價為商業秘密，任何一方不得私自保留、影印或提供他人。第十一條補充條款：1、2、3、第十二條爭議解決：如雙方發生爭議，雙方協商，協商不成，到乙方所在地的人民法院解決。第十三條本合同未盡事宜雙方協商，本合同一式四份，甲乙各執兩份.甲方（簽章）：_____乙方（簽章）：_____法定代表人：_____法定代表人：_____委托代理人：_____委托代理人：_____電話：_____電話：_____日期：____日期：_____安裝承包合同格式范文（二）甲方：_____乙方：_____甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定，現就乙方承攬廣告牌（以下簡稱廣告牌）的安裝事宜達成如下一致協議。一、廣告牌安裝安裝地點：_____二、工程造價及支付方式1、廣告牌安裝費：按照安裝廣告面積計算金額。常規安裝：____元人民幣/㎡，大寫：____單立柱安裝：____元人民幣/㎡，大寫：_____高空安裝：____元人民幣/㎡，大寫：_____。2、支付方式：_____工程安裝完畢，甲方向乙方支付全部總價款。三、雙方權利、義務甲方：1、辦理廣告牌設置、安裝所必須的報批手續及相關費用。2、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工。3、負責施工現場的樹木、花、草可以移動。4、按本合同規定結算廣告牌的安裝費用。乙方：1、按甲方提供的安裝地點施工并安裝完畢。2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方協商修改確定。3、安裝期間出現的一切責任事故與甲方無關，全部由乙方負責。四、驗收1、乙方全部制作安裝完工后，甲方組織驗收，甲方在完工后_____周內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。驗收合格，進入保修期。2、工程質量驗收以國家鋼結構施工標準為依據，廣告結構安裝應當牢固，抗風力應達到8級。五、違約責任：1、乙方如無正當理由未能按規定按時安裝完成廣告牌，每逾期____日，乙方應向甲方支付合同總金額的_____作為違約金。2、乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失。3、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。乙方有權就實際施工情況要求甲方繼續支付已完部分或全部的制作費。六、保修期限1、自驗收合格之日起，乙方制作的工程項目整體質保____年。2、保修期滿后，雙方另簽維修協議進行維修。甲方：_____乙方：_____聯系電話：_____聯系電話：_____日期：____年____月____日日期：____年____月____日安裝承包合同格式范文（三）甲方：_____乙方：_____根據《中華人民共和國民法典》等相關法規，結合本工程具體情況，為明確責權，保證工程順利進展，經甲、乙雙方友好協商，達成如下條款：第一條乙方所承攬的鍋爐安裝系包工包料。應保質，保量，保工期，保安全，保文明施工達到合格工程標準。第二條甲方只提供一臺2噸的蒸汽鍋爐，其他設備及輔助件均由乙方承擔。第三條乙方所有施工均應按照國家安全質量標準施工，鍋爐安裝使用應符合各項國家標準。第四條該鍋爐承攬工程總造價為人民幣_____（____元）。工程給付方式為分期給付安裝前需給付工程款40%;乙方的所有材料到廠后給付工程款30%;鍋爐安裝驗收合格后給付工程款20%;剩余10%的工程款于驗收合格起一年后給付。第五條施工工期從____年____月____日起至____年____月____日完工，項目工期為____天。第六條乙方在施工過程中的設備使用安全及人員安全責任由乙方獨立承擔。第七條乙方按鍋爐國家安裝標準施工后，由乙方負責組織進行驗收，驗收費用由乙方承擔。第八條雙方責任與義務：甲方：1、為乙方現場施工提供施工用電、場地，為乙方安裝人員提供住宿。2、按照合同約定，及時撥付工程款。乙方：1、按合同和甲方的技術要求，確保安裝工期與工程質量。2、符合安全生產的要求，文明施工。3、提供完整的工程資料。4、工程質量達不到約定標準的部分，如未達到安裝標準要求，甲方有權要求承包方無條件拆除和重新施工。承包方應立即整改施工，直到符合約定的標準，工期不予順延。第九條輔機設備須符合國家標準，保修一年（驗收合格后起算）。第十條除鍋爐單機外其余所有附屬設備、材料均由乙方負責運送到甲方施工場地。第十一條違約責任與爭議解決：1、如任一方違約，均由違約方承擔違約責任，并賠償對方損失。2、爭議解決程序：按照《中華人民共和國民法典》的規定，雙方友好協商，若協商不成，依法向____人民法院起訴。第十二條本合同一式叁份，甲方兩份，乙方一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。第十三條本合同未盡事宜，雙方協商解決。第十四條附輔機設備報價明細表。甲方（公章）：_____法定代表人（簽字）：_________年____月____日乙方（公章）：_____法定代表人（簽字）：_________年____月____日安裝承包合同格式范文（四）地址：_____甲方：_____乙方：_____質量是生命，安全出效益。為確保該工程按時按質竣工驗收，現將該工程所有水電安裝作業承包給乙方，特定如下合同：一承包方法：1承包形式：雙包，即包工包料。2工作量：工程上的水電安裝;臨時設施上包括：辦公室、門衛、倉庫、等的照明、插座等用電的接線、敷設。文明設施配套上：材料歸堆、材料進退場裝卸、現場文明清理等都屬乙方工程承包范圍。3承包價格，按國家招標建筑平方每平方米____元。按圖紙設計和甲方要求。二工程進度：按甲方及業主要求，總工期____天，基礎、主體階段跟著土建進度走，敷線盒、燈座、穿線、安裝開關等必須按甲方制定的生產小段進度計劃如數完成，乙方如完不成生產任務，甲方有權采取小段罰款進行制約。三質量上：項目部對該工程質量管理目標——一次性驗收合格，爭創優質主體。乙方必須熟悉圖紙、按圖紙施工精選技術力量過硬、素質高的施工隊伍，保證正常的使用功能，使業主、甲方滿意，確保竣工驗收順利圓滿。四安全上：必須保證施工安全，杜絕任何大小事故。乙方必須配備安全員，安全帽由各工種自備，但乙方需購置符合國家安監合格產品，對職工要簽定好安全合同，分項工程要有安全技術交底，服從現場安全管理，發現隱患及時匯報，所有施工中的安全由乙方（承包人）負責，甲方不承擔任何責任。五甲方負責一定的照明用電費用，其他超出的用電費用由乙方自理。六文明衛生現場每天保持整潔，講文明、講衛生，工種間互相協調、配合、不爭不吵，給業主和監理留下好印象。材料進場堆放整齊、垃圾歸堆，材料每天做到工完場清、不浪費，發現浪費加倍罰款。七罰款制度施工不帶安全帽罰款____元/人次;帽帶不扣罰款____元/人次;赤膊穿拖鞋施工罰款____元/人次;懸空拋物罰款____元/人次;井字架吊籃乘人罰款____元/人次;燒電熱水器、電炒鍋、電爐罰款____元，并沒收;點白日燈罰款____元，酗酒鬧事、打架斗毆出現一次處以__________元的罰款，除追究其責任外，情節嚴重的交當地執法部門處理;亂倒剩余飯菜罰款20元;在新建樓內大便罰款____元;不服從現場管理、指出問題而不及時整改者罰款____元。八合同期內乙方必須信守合同。如乙方在施工中質量和進度等達不到業主和甲方的要求，甲方有權中途更換承包人和采取其他制約措施;如乙方無理終止合同、合同期內自己退場或未解除合同前退場，承包金額將永久拒絕支付。九由甲方負責一定的用電費用（____度/月），超過規定用電量，由乙方自己負責。十乙方向甲方交納萬元作為的安全及質量保證金，工程竣工驗收合格且施工過程中未發生安全事故，甲方全額退還萬保證金給乙方，不計利息。甲方不再收取乙方其他管理費。十一付款方式十二此合同一式三份，雙方簽字后生效，各執一份為憑，存檔一份，并作為甲乙雙方當事人法律依據。甲方：_____乙方：_____日期：____年____月____日安裝承包合同格式范文（五）建設單位：_____（以下簡稱發包方）施工單位：_____（以下簡稱承包方）雙方經充分協商，達成如下協議：第一條：工程名稱：_____第二條：工程地點：_____第三條：建筑面積：_____第四條：工程價款及付款方法：_____第五條：工程期限（開工、竣工時間）第六條：工程質量標準第七條：承包形式及材料設備供應第八條：發包方義務：1.開工前____天，甲方給乙方施工圖一式____份，并做到“三通一平”;辦好施工許可證。（甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行簽訂協議執行）2.按協議分工，開工前____天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質量。