2023年一級建造師之一建工程法規題庫檢測試卷A卷附答案單選題（共180題）1、關于施工中發現文物的報告和保護的說法，正確的是(）。A.發現人應當在12小時內報告當地文物行政部門B.文物行政部門接到報告后，應當在48小時內趕赴現場C.文物行政部門成當在10日內提出處理意見D.任何單位或者個人發現文物，應當保護現場【答案】D2、關于工程竣工日期的說法，錯誤的是（）。A.經竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期B.未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有建設工程之日為竣工日期C.承包人已經提交竣工驗收報告，發包人拖延驗收的，以承包人提交竣工驗收報告之日為竣工日期D.建設工程竣工前，當事人對工程質量有爭議的，工程質量經鑒定合格后，以鑒定日期為竣工日期【答案】D3、根據《安全生產法》,對全國建設工程安全生產實施綜合監督管理的機構是（）。A.國務院負責安全生產監督管理的部門B.國務院鐵路、交通、水利等有關部門C.國務院D.國務院建設行政主管部門【答案】A4、2017年7月1日，某工程施工過程中發生坍塌事故，造成人員傷亡，次日在救援中找到2具尸體，另有10人受傷。根據《生產安全亊故報告和調查處理條例》，該事故造成的傷亡人數發生變化應當補報的最遲日期為（）。A.2017年7月6曰B.2017年7月8曰C.2017年7月15日D.2017年7月31日【答案】D5、注冊建造師有權()。A.超出聘用單位業務范圍從事執業活動B.在兩個或兩個以上單位受聘或執業C.允許信得過的人以自己的名義從事執業活動D.對本人執業活動進行解釋和辯解【答案】D6、下列保險中，屬于強制性保險的是（）。A.意外傷害保險B.建筑工程一切險C.安裝工程一切險D.工傷保險【答案】D7、在某一委托代理事項中，委托代理人B為被代理人A的利益需要轉托他人代理的，應當事先取得被代理人A的同意。事先沒有取得被代理人A同意的，應當在事后及時告訴被代理人A，如果被代理人A不同意，由()向所轉托的人的行為負民事責任。A.代理人B.被代理人AC.代理人B和被代理人A按比例D.代理人B和被代理人A連帶【答案】A8、根據《土地管理法》的有關規定，國家征收土地必須按法定程序進行，并根據被征收土地的（），,按照法定標準給予征地補償。A.原用途B.生產能力C.經濟價值D.區位【答案】A9、關于施工中產生的固體廢物污染環境防治的說法，正確的是（）。A.施工現場的生活垃圾實行散裝清運B.處置建筑垃圾的單位在運輸建筑垃圾時，應當隨車攜帶建筑垃圾處置核準文件C.施工企業可以將建筑垃圾交給從事建筑垃圾運輸的個人運輸D.轉移固體廢物，出省，自治區，直轄市行政區域處置的。應當同時向固體廢物移出地和接受地的省級環境保護行政主管部門提出申請【答案】B10、下列各項，不屬于建設工程法律責任構成要件的是（）。A.有損害事實發生B.違反職業道德規范C.存在違法或損害行為D.違法行為與損害事實有因果關系【答案】B11、甲某將自家的房產同時向乙某、丙某和丁某作了抵押，其中，乙某的抵押沒有登記。后來由于不能按時償還債務，房產被拍賣，共收入15萬元人民幣，則（）。A.按照乙某、丙某、丁某平均分配這筆收入B.按照乙某無權分配，丙某和丁某平均分配這筆收入C.丙某和丁某按照登記先后順序分配這筆收入，若有剩余部分向乙某分配D.乙某、丙某和丁某按照債權比例分配這筆收入【答案】C12、《建設工程勘察設計企業資質管理規定》將工程勘察資質劃分為（）。A.綜合資質、專業資質和勞務資質B.綜合資質、行業資質和勞務資質C.總承包資質、專業承包資質和勞務分包資質D.總承包資質、行業承包資質和勞務分包資質【答案】A13、可撤銷的建設工程施工合同,有權撤銷的機構是()。A.人民法院B.建設行政主管部門C.工商行政管理部門D.監理單位【答案】A14、工程建設國家標準、行業標準均可分為()和推薦性標準。（2012）A.一般性標準B.特殊性標準C.建議性標準D.強制性標準【答案】D15、納稅人排放應稅大氣污染物或者水污染物的濃度值低于國家和地方規定的污染物排放標準30%的，減按（）征收環境保護稅。A.45%B.55%C.65%D.75%【答案】D16、根據《刑法》，建設單位、設計單位、施工單位、工程監理單位違反國家規定，降低工程質量標準，造成重大安全事故的，對直接責任人員處（）年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。A.2B.3C.4D.5【答案】D17、某工程監理單位在實施監理過程中，發現施工單位未按照經審查批準的專項施工方案組織施工，存在嚴重的安全事故隱患。對此，該監理單位應當（）。A.要求施工單位整改B.要求施工單位整改，并及時報告建設單位C.要求施工單位暫時停止施工，并及時報告建設單位D.要求施工單位暫時停止施工，并及時報告有關主管部門【答案】C18、下列哪一項不屬于領取安全生產許可證的條件（）。A.有職業危害救援預案和應急預案B.專職安全生產生產管理人員經考核合格C.為施工現場從事危險作業的人員辦理意外傷害保險D.管理人員和作業人員每年至少進行1次安全生產教育培訓并考核合格【答案】A19、下對損失和費用中，屬于建筑工程一切險的保險責任范圍的是（）。A.爆炸造成的施工企業人員傷亡B.設計錯誤引起的損失和費用C.自燃造液的保險財產自身的損失和費用D.維修保養的費用【答案】A20、甲施工企業于2005年承建某單位辦公樓，2006年4月竣工驗收合格并交付使用。2011年5月，甲致函該單位，說明屋面防水保修期滿及以后使用維護的注意事項。此事體現了合同法的（）原則。A.公平B.自愿C.誠實信用D.維護公共利益【答案】C21、當事人雙方分別違反了自身的義務，應當()。A.按比例承擔責任B.各自承擔相應的責任C.責任抵消后由責任重大的一方承擔責任D.各承擔50％的責任【答案】B22、施工起重機械在安全檢驗合格有效期（）向特種設備檢驗檢測機構提出定期檢驗要求。A.屆滿前1個月B.有效期內C.屆滿后15日內D.屆滿前15日內【答案】A23、實行施工總承包的工程項目，應由（）統一組織編制建設工程安全事故應急救援預案。A.建設單位B.施工總承包單位C.監理單位D.各分包單位【答案】B24、根據《建筑市場誠信行為信息管理辦法》規定，對發布有誤的信息，應()。A.撤銷該信息B.縮短信息公布期限C.縮小信息公布范圍D.由發布該信息的建設行政主管部門進行修正【答案】D25、下列糾紛、爭議中，適用于《仲裁法》調整的是（）。A.財產繼承糾紛B.勞動爭議C.婚姻糾紛D.工程款糾紛【答案】D26、下列法律責任的承擔方式中，不屬于行政處分的是（）。A.記過B.行政拘留C.開除D.降職【答案】B27、施工企業拒不執行公安消防機構作出的禁止施工處罰決定的，將由()負責強制執行。（2012）A.作出決定的公安消防機構B.公安機關C.人民法院D.建設行政主管部門【答案】A28、導致申請專利的發明創造在申請日前6個月內喪失新穎性的情形是（）。A.他人未經申請人同意而泄露其內容的B.他人私下經申請人同意而公開其內容的C.在規定的學術會議或者技術會議上首次發表的D.在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的【答案】B29、根據《中華人民共和國合同法》，關于代位權行使的說法，正確的是（）。A.債權人可選擇以自己的名義或債務人的名義起訴次債務人B.代位權是債權人行使的抗辯權C.債權人可以代位行使的權利必須不是專屬于債務人自身的債權D.債權人自己承擔行使代位權的必要費用【答案】C30、在同一法律體系中，根據一定的標準和原則制定的同類法律規范的總稱是（）。2017A.法律形式B.法律部門C.法律規章D.法律制度【答案】B31、國家標準、行業標準的制訂一般分為（）四個程序。☆2014真題A.準備、征求意見、修正、送審B.征求意見、修正、送審、報批C.準備、專家會審、征求意見、報批D.準備、征求意見、送審、報批【答案】D32、根據《建設工程安全生產管理條例》，國家對嚴重危及施工安全的工藝、設備、材料實行淘汰制度，具體目錄由（）制定并公布。A.國務院建設行政主管部門B.國務院建設行政主管部門會同國務院其他有關部門C.省級以上人民政府建設行政主管部門D.國務院發展與改革委員會會同國務院其他有關部門【答案】B33、下列屬于民事責任的是（）。A.繼續履行B.記過C.撤職D.罰金【答案】A34、建設工程在超過合理使用年限后需要繼續使用的，產權所有人應當委托()鑒定，并根據鑒定結果采取加固、維修等措施，重新界定使用期（2013）A.勘察、設計單位B.監理單位C.建筑安全監督管理機構D.工程質量監督機構【答案】A35、項目建設完工后，施工企業已經提交竣工驗收報告，但建設單位未按預期組織竣工驗收，當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的，該項目的竣工日期（）。A.相應順延B.以施工企業提交竣工驗收報告知之日為準C.以合同約定計劃竣工日期為準D.以實際通過竣工驗收之日為準【答案】B36、合同當事人向人民法院主張的訴訟請求中，可以得到支持的是（）A.繼續履行并賠償損失B.繼續履行并解除合同C.支付違約金和雙倍返還定金D.確認合同無效并支付違約金【答案】A37、根據《建筑業企業資質管理規定》，由省級人民政府住房城鄉建設主管部門辦理的施工企業資質證書的變更結果，應當報國務院住房城鄉建設主管部門備案。變更結果備案的時限標準為資質證書變更后（）內。A.15日B.5日C.10日D.20日【答案】A38、關于建設工程見證取樣的說法，正確的是()。（2012）A.施工人員對工程涉及機構安全的試塊、試件和材料，應當在建設單位或工程監理單位監督下現場取樣B.設計結構安全的試塊、試件和材料見證取樣和送檢比例不得低于有關技術標準中規定應取樣的50%C.墻體保溫材料必須實施見證取樣和送檢D.見證人員應由施工企業中具備施工試驗知識的專業技術人員擔當【答案】A39、下列關于專職安全生產管理人員的配備要求的說法，不正確的是（）。A.建筑施工總承包資質序列企業中特級資質不少于6人B.勞務分包資質不應少于2人C.分公司、區域公司等較大的分支機構可設置兼職安全生產管理人員D.采用新技術、新工藝、新材料的工程項目，項目專職安全生產管理人員的數量應當根據施工實際情況，相應增加配備標準【答案】C40、甲施工單位與乙物資供應單位于2013年5月10日簽訂了一份采購合同，在合同履行期間，因采購的防水材料質量問題發生爭議，雙方經過多次的協商，但一直沒有達成和解，則關于此爭議的處理，下列說法中，正確的是()。A.雙方依仲裁協議申請仲裁后，仍可以和解B.如果雙方在申請仲裁后達成了和解協議，該和解協議即具有法律強制執行力C.如果雙方通過訴訟方式解決爭議，不能再和解D.如果在人民法院執行中，雙方當事人達成和解協議，則原判決書終止執行【答案】A41、建筑施工企業違反規定,在城市市區噪聲敏感建筑物集中區域夜間進行產生環境噪聲污染的建筑施工作業的,地方人民政府環境保護行政主管部門不可能對應采取的處罰措施是()。A.警告B.停工整頓C.責令改正D.罰款【答案】B42、承包人在施工中遇到暴雨襲擊，導致工程停工，同時發生各項費用損失，按照不可抗力索賠處理原則，下列()費用，發包人不予賠償。A.被沖壞已施工的基礎工程B.停工期間設備閑置C.清理現場，恢復施工D.被沖壞的現場臨時道路恢復【答案】B43、某招標人于2018年5月1日發出招標文件，招標文件中要求投標人于2018年5月30日前提交投標文件。招標人要對發出的招標文件進行修改，根據《招標投標法》的規定，招標人至少應當在（）前以書面形式通知所有招標文件收受人。A.2018年5月10日B.2018年5月15日C.2018年5月20日D.2018年5月80日【答案】B44、以下屬于用益物權的是（）。A.地役權B.抵押權C.質權D.留置權【答案】A45、《生產安全事故報告和調查處理條例》規定，()由國務院或者國務院授權有關部門組織事故調查組進行調查。A.重大事故B.特別重大事故C.一般事故D.較大事故【答案】B46、當事人在合同中約定免除或者限制其未來責任的合同條款無效的是()。A.因意外事故造成對方財產損失的B.造成對方人身傷害的C.因自然因素造成對方財產損失的D.因社會因素造成工程滯后的【答案】B47、關于租賃合同的說法，正確的是（）。A.租賃期限超過6個月的，可以采用書面形式B.租賃合同應當采用書面形式，當事人未采用的，視為租賃合同未生效C.租賃期限超過20年的，超過部分無效D.租賃物在租賃期間發生所有權變動的，租賃合同解除【答案】C48、關于表見代理的說法，正確的是（）。A.表見代理屬于無權代理，對本人不發生法律效力B.本人承擔的表見代理產生的任后，可以向無權代理人追償因理行為而遭受的損失C.表見代理中，由行為人和本人承擔連帶責任D.第三人明知行為人無權代理仍與之實施民事行為，構成表見代理【答案】B49、某建設單位為方便施工現場運輸，借用項目相鄰單位道路通行，雙方約定建設單位每月支付20000元費用，據此，建設單位享有的權利是().（2012）A.建設用地使用權B.地役權C.相鄰權D.宅基地使用權【答案】B50、在某案件的仲裁采用合議仲裁庭，有甲、乙、丙三人組成，甲為首席仲裁員，開庭后，3名仲裁員各持己見，不能達成一致，此案的裁決應當()。A.暫不作出B.仲裁中止，重新組成仲裁庭后繼續進行C.由仲裁委員會主任決定D.按照首席仲裁員甲的意見作出【答案】D51、甲訴乙建設工程施工合同糾紛一案，人民法院立案審理。在庭審中，甲方未經法庭許可中途退庭，則人民法院對該起訴訟案件（）。A.移送二審法院裁決B.按撤訴處理C.按缺席判決D.進入再審程序【答案】B52、關于無資質的“實際施工人”利益受到侵害時處理的說法，正確的是（）。A.無資質承包主體的勞務分包合同無效，其合同權益不受法律保護B.實際施工人不能向沒有合同關系的建設工程項目的發包方主張權利C.實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院不應當受理D.建設工程項目發包人只在欠付工程價款的范圍內對實際施工人承擔責任【答案】D53、《建設工程質量管理條例》規定，裝修工程和主體結構工程的最低保修期限為（）A.2年和3年B.5年和合理使用年限C.2年和5年D.2年和合理使用年限【答案】D54、下列關于安全許可證的表述不符合法律規定的是（）。A.省級政府建設主管部門頒發安全許可證B.安全生產許可證的有效期為5年C.企業應當于期滿前3個月向原機關辦理延期手續D.企業在有效期內，嚴格遵守法律法規，未發生死亡事故的，許可證有效期屆滿時，經原機關同意，不再審查，安全生產許可證有效期延期3年。【答案】B55、根據《住房和城建設部辦公廳關于做好工程建設領域專亞技術人員職業資格“掛證等違法規行為專項懲治工作的補充通知）,下列實際工作單位與注冊單位一致,但社會保險微納單位與注冊單位不一致的人員,原則上不認定為“掛證的是（）A.某國有企業改制,按該企業政策內退,但仍由該企業繳納社會保險的職工B.在適價咨詢公司注冊年實際工作,但由某商貿公司繳納社會保險的軍隊轉業人員C.某城建大學所屬設計院聘用的該校在職教師D.在某監理公司注冊并實際工作,但由某勞務公司繳納社會保險的因征地拆遷暫無居所的人員【答案】C56、關于施工合同變更的說法，正確的是（）。A.施工合同變更應當辦理批準登記手續B.工程變更必須導致施工合同條款變更C.施工合同非實質性條款的變更，無需雙方當事人協商一致D.當事人對施工合同變更內容約定不明確的推定為未變更【答案】D57、某施工現場產生大量建筑垃圾，現場負責人指揮工人將部分垃圾排入某大江支流，造成污染。市環境保護行政主管部門接到群眾舉報，經查證屬實，遂對施工單位處以罰款。對該事件處理體現的原則是（）A.污染者付費B.依靠群眾保護環境C.政府對環境質量負責D.預防為主、防治結合【答案】B58、根據《最髙人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》的相關規定，承包人催告無效，可以解除施工合同的情形不包括（）。A.長期拖欠工程款的B.發包人提供的建筑材料不符合強制標準且拒不更換的C.發包人拒不按照合同約定履行協助義務的D.合同中約定承包人墊資施工且拒不更正的【答案】D59、合同內容約定不明確，不能達成補充協議，按照交易習慣或合同有關條款不能解決時，根據我國《民法典》的規定，錯誤的說法是（）。A.價款不明確的，可按照合同履行時履行地的市場價格履行B.價款不明確的，執行政府定價的，按照有關規定履行C.履行期限不明確的，債權人可以隨時要求履行，但應當給對方必要的準備時間D.履行期限不明確的，債務人可以隨時履行【答案】A60、施工單位在施工組織設計中未編制安全技術措施、施工現場臨時用電方案或者專項施工方案且情節嚴重的()。A.責令限期改正，逾期未改正的，責令停業整頓B.僅承擔賠償責任C.降低資質等級，直至吊銷資質證書D.追究刑事責任【答案】C61、某高層住宅工程結構設計合理使用年限50年，屋面防水為一級，設計使用年限15年，工程于2007年8月5日竣工驗收合格并交付使用，施工單位出具的質量保修書中有下列內容，其中不符合法律法規要求的有()。A.基礎工程的保修期限為50年B.屋面防水工程的保修期限為7年C.供熱系統的保修期限為自2007年采暖期起，到2009年采暖期結束日止D.電氣管線、給水排水管道、裝修工程的保修期限為1年【答案】D62、物權變更自登記時發生法律效力的是（）。A.船舶所有權B.土地抵押權C.機動車所有權D.地役權【答案】B63、民事法律關系的內容是指（）A.民事權利和民事義務B.民事權利和民事責任C.民事規范和民事責任D.民事義務和民事責任【答案】A64、監理工程師在建筑結構混凝土澆筑施工過程中，需要連續不斷地監督檢查，此種監理形式稱為()。A.旁站B.巡視C.平行檢驗D.巡查【答案】A65、建筑施工企業，在向建設行政主管部門申請資質時，不是必須具備的條件是（）。A.有符合規定的注冊資本和凈資產B.有符合規定的專業技術人員、技術裝備C.有符合規定的工程質量保證體系D.已完成的建設工程業績【答案】C66、根據《招標投標違法行為記錄公告暫行辦法》，關于建筑市場誠信行為公告的說法，正確的是（）。A.不良行為記錄按照其社會影響程度不同，分為當地發布和全國發布B.對于取消擔任評標委員會成員資格的行政處理決定應當給予公告C.被公告的招標投標當事人認為公告記錄與行政處理決定的相關內容不符的，可向公告部門提出書面更正申請，公告部門應在接到申請后停止公告D.行政處理決定在被行政復議或行政訴訟期間，公告部門應暫停對違法行為記錄的公告【答案】B67、某施工企業向某玻璃廠發出購買玻璃的要約，要求玻璃廠5月20日之前確認，玻璃廠于5月25日答復同意。玻璃廠同意的行為應視為（)。A.要約邀請B.承諾C.承諾意向D.新要約【答案】D68、某市建設行政主管部門在對施工工地安全檢查時，發現某施工單位在尚未竣工的建筑物內設置民工宿舍，于是對其進行了罰款處理，該懲罰措施屬于()法律責任形式。A.民事責任B.行政處分C.刑事責任D.行政處罰【答案】D69、當事人不服地方人民法院一審裁定的，應當()。A.自判決書送達之日起20日內向上一級人民法院提起上訴B.自裁定書送達之日起15日內向上一級人民法院提起上訴C.自裁定書送達之日起10日內向上一級人民法院提起上訴D.自判決書送達之日起10日內向上一級人民法院提起上訴【答案】C70、甲乙進行房屋買賣交易，甲購買乙名下的一套房產，1月1號簽訂了購房合同，2月10號進行房屋變更登記，下列說法正確的是（）。A.1月1號物權發生變動B.2月10號之前合同不成立C.2月10號進行房屋登記，合同發生效力D.2月10號房屋物權發生變更【答案】D71、某建設單位與某施工企業簽訂了施工合同，約定開工日期2019年5月10日，并于5月15日與保險公司簽訂了建筑工程一切險保險合同。同年7月20日施工企業將建筑材料運至工地。實際開工日期為同年8月10日，該建筑工程一切險責任起始日期為（）。A.2019年5月10日B.2019年5月15日C.2019年7月20日D.2019年8月10日【答案】C72、關于抵押實現的說法，正確的是（）。A.抵押物折價后，其價款超過債權數額的部分歸債務人所有，不足部分由債務人清償B.債務履行期屆滿抵押權人未受清償的，可以與抵押人協議以拍賣該抵押物所得價款受償C.同一財產向兩個以上債權人抵押，抵押合同自簽訂之日起生效的，拍賣、變賣抵押物所得價款按照合同生效的先后順序清償D.同一財產向兩個以上債權人抵押，抵押合同以登記生效的，拍賣、變賣抵押物所得價款按債權比例清償【答案】B73、《建筑法》規定,取得開工報告的建筑工程,因故不能按期開工時,建設單位應當及時向批準機關報告情況。如果因故不能按期開工超過()的,應當重新辦理開工報告的批準于續。A.1個月B.3個月C.6個月D.12個月【答案】C74、投標人應當具備（）的能力。A.編制標底B.組織評標C.承擔招標項目D.融資【答案】C75、甲、乙雙方因工程款糾紛引發訴訟，案件經過兩級法院審理終結。由于對二審判決結果不服，甲欲向上一級人民法院申請再審。甲提出的下列事實和理由不能得到法院準許的有()。A.二審判決書未經甲方簽收B.有新的證據足以推翻原判決C.二審判決適用法律有明顯錯誤D.二審法官應當回避的沒有回避【答案】A76、下列關于地役權的表述中，正確的是（）。A.從性質上說，地役權是按照當事人的約定設立的用益物權B.設立地役權，當事人應當采取書面形式訂立地役權合同C.地役權自登記時設立D.土地上已設立土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權等權利的，未經用益物權人同意，土地所有權人不得設立地役權E.需役地以及需役地上的土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權部分轉讓時，轉讓部分涉及地役權的，受讓人同時享有地役權【答案】A77、下列屬于施工作業人員安全生產的權力的是（）。A.正確使用安全防護用具B.接受安全生產教育培訓C.施工安全隱患報告D.對本單位的安全生產工作提出建議【答案】D78、注冊建造師簽章完整的工程施工管理文件方為有效，對此，實踐中出現下列情況時，正確的做法是()。A.當施工項目包含多個專業時，該項目施工管理文件應由總監理工程師簽章B.當施工項目包含多個專業時，該項目施工管理文件應由擔任施工項目負責人的注冊建造師簽章C.修改注冊建造師簽章的施工管理文件時，應當由所在企業指定同等資格的注冊建造師進行D.分包工程的施工管理文件應當由總包單位的注冊建造師簽章【答案】B79、李某日工資100元，按規定向公司提出休帶薪年假5天。因工作需要未獲批準。如李某同意不跨年度帶薪年假，則公司應額外支付李某()元年假工資。A.500B.1000C.1500D.2000【答案】B80、總承包的企業受建設單位的委托，按照合同的約定，對工程項目的勘察、設計、采購、施工、試運行（竣工驗收）等實行全過程或若干階段的承包被稱為()。A.施工總承包B.工程總承包C.工程服務總承包D.工程咨詢總承包【答案】B81、中標人按照合同約定或者經招標人同意，可以將中標項目的()分包給他人完成。A.全部工作B.主體工作C.部分非關鍵性工作D.肢解部分【答案】C82、根據《民法典》，下列合同為無效合同的是()。A.供應商欺詐施工單位簽訂的采購合同B.某開發商與施工企業訂立的施工合同未按規定備案C.建設單位要求某總承包商帶資承包的合同D.村委會負責人為獲得回扣與施工單位高價簽訂的村內道路施工合同【答案】D83、對于進入新崗位和新施工現場的新職工,施工企業至少要對其進行安全培訓（）,每年進行再培訓至少()。A.20學時,32學時B.32學時,20學時C.48學時,20學時D.48學時,32學時【答案】B84、關于城市護建設稅的說法,正確的是（A.城市維護建設稅,以納稅人應當繳納的消費稅、增值稅、營業稅稅額為計稅依據B.城市維護建設稅,與消費稅、增值稅、營業積分別繳納C.城市維護建設稅稅率統一為5%D.凡激納消費稅、增值稅、營業稅的單位,都是城市維護建設稅的納稅義務人【答案】D85、某工程投標出現下列情形，評標委員會應當否決的投標是（）。A.甲公司的報價超過標底的上浮范圍B.乙公司的報價超過標底下浮范圍C.丙公司的報價高于招標文件設定的最低投標限價D.丁公司的報價低于工程成本【答案】D86、因企業合并而新設立的建筑業企業，需承繼原建筑業企業資質的，下列有關其資質等級確定的說法，正確的是（）。A.重新核定建筑業企業資質等級B.按照降低一級原企業的資質等級確定C.按照合并前各方中較低的資質等級確定D.按照合并前各方中較高的資質等級確定【答案】A87、甲、乙雙方因施工合同糾紛經仲裁機構裁決乙方應承擔責任，然而乙方拒不履行生效裁決。根據《仲裁法》規定，甲方可以（）。A.向法院申請撤銷裁決B.向人民法院起訴C.向上級仲裁機構申訴D.向人民法院申請執行【答案】D88、關于安全生產許可證的有效期，下列說法正確的是（）。A.未取得施工許可證的，不得頒發安全生產許可證B.經審查合格后，安全生產許可證有效期才能延期C.申請補辦安全生產許可證后應當在公眾媒體上聲明原許可證作廢D.建筑施工企業被撤銷的，應當將安全生產許可證交回原發證機關注銷【答案】D89、下列行為中，屬于建設工程施工企業承攬業務不良的（）。A.將承包的工程轉包或違法分包B.拖欠工程款C.允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程D.對建筑安全事故隱患，不采取措施予以消除【答案】A90、某施工企業在與其聘用的員工簽訂的勞動合同中約定，工傷事故導致人員死亡時最大賠償額度為5萬元。按照合同法的規定，此合同應為（）。A.有效合同B.無效合同C.部分無效合同D.效力待定合同【答案】C91、無證經營的包工頭王某的農民工建筑隊，掛靠在具有二級資質的某建筑公司下承包了一棟住宅樓工程，因工程質量不符合質量標準而給業主造成了較大的經濟損失，慈經濟損失應由（）承擔賠償責任。A.王某B.某建筑公司C.某建筑公司和王某連帶D.雙方按事先約定【答案】C92、下列關于法人的說法,正確的是()。A.營業執照簽發日期為營利法人的成立日期B.法定代表人以法人名義從事的民事活動,其法律后果由法人代表人承受C.機關法人屬于非營利性法人D.法定代表人因執行職務造成他人損害的，法人承擔民事責任后，不能再向有過錯的法定代表人追償【答案】A93、民事訴訟活動中,訴訟代理人代為承認、放棄、變更訴訟請求的,必須有托人的授權,該授權屬于（）A.一般授權B.特別授權C.無條件授權D.全面授權【答案】B94、（2020年真題）根據《行政強制法》，法律沒有規定行政機關強制執行的，作出行政決定的行政機關應當申請強制執行的機關是（）。A.人民法院B.人民政府C.公安機關D.監察機關【答案】A95、某建筑公司與應屆畢業的大學生王某以書面形式簽訂了一份為期2年的勞動合同，關于小王的試用期，以下說法正確()。A.不得約定試用期B.試用期不得超過1個月C.試用期不得超過2個月D.試用期不得超過6個月【答案】C96、當事人對合同變更的內容約定不明確的，()。A.按國家標準變更B.可以協議補充C.由權利方確定D.推定為未變更【答案】D97、關于注冊商標有效期的說法，正確的是（）。A.10年，自申請之日起計算B.10年，自核準注冊之日起計算C.20年，自申請之日起計算D.20年，自核準注冊之日起計算【答案】B98、按照原建設部《建筑市場誠信行為信息管理辦法》的規定，建筑市場誠信信息分為()。A.良好行為記錄和不良行為記錄B.公共服務信息和市場監管信息C.市場主體信息和市場客體信息D.公眾投訴信息和公眾評價信息【答案】A99、關于建設工程見證取樣的說法，正確的是()。（2012）A.施工人員對工程涉及機構安全的試塊、試件和材料，應當在建設單位或工程監理單位監督下現場取樣B.設計結構安全的試塊、試件和材料見證取樣和送檢比例不得低于有關技術標準中規定應取樣的50%C.墻體保溫材料必須實施見證取樣和送檢D.見證人員應由施工企業中具備施工試驗知識的專業技術人員擔當【答案】A100、某建筑工程項目實行的施工總承包，由（）支付意外傷害保險費。A.總承包單位B.分包單位C.建設單位D.總承包單位和分包單位共同【答案】A101、某工程項目于11月8日通過竣工驗收，根據《建設工程質量管理條例》的規定，建設單位應當在（）前將建設工程竣工驗收報告和規劃、公安消防、環保等部門出具的認可文件或者準許使用文件報建設行政主管部門或者其他有關部門備案。A.11月13日B.11月18日C.11月23日D.12月28日【答案】C102、（2019年真題）關于表見代理的說法,正確的是（）A.表見代理屬于無權代理,對本人不發生法律效力B.表見代理中,由行為人和本人承擔連帶責任C.表見代理對本人產生有權代理的效力D.第三人明知行為人無代理權仍與之實施民事法律行為,屬于表見代理【答案】C103、關于國有土地建設用地使用權的說法，錯誤的是（）。A.國有土地建設用地使用權屬于用益物權B.國有土地建設用地使用權可以通過出讓或劃撥方式設立C.國有土地建設用地使用權人有權將使用權轉讓、互換、出資、贈與或抵押D.國有土地建設用地使用權期間屆滿，自動續期【答案】D104、甲建筑公司計劃于2008年3月7日澆筑混凝土，由于現場施工場地原因，甲建筑公司決定購買商品混凝土進行施工，對此下面的說法正確的是()。A.商品混凝土必須要有出廠合格證，施工單位不需要對此進行檢驗B.施工單位需要對此商品混凝土進行檢驗，但是可以自行取樣C.施工單位需要對此商品混凝土進行檢驗，同時要在監理單位和建設單位的監督下現場取樣D.施工單位需要對此商品混凝土進行檢驗，接受委托的檢驗單位必須要具有相應的資質等級【答案】D105、關于法的效力層級，表述錯誤的是()。A.當一般規定與特別規定不一致時，優先適用特別規定B.法律之間對同一事項的新的一般規定與舊的特別規定不一致時，由全國人民代表大會常務委員會裁決C.行政法規之間對同一事項的新的一般規定與舊的特別規定不一致時，由國務院裁決D.部門規章之間、部門規章與地方政府規章之間對同一事項的規定不一致時，由全國人民代表大會常務委員會裁決【答案】D106、關于城市護建設稅的說法,正確的是（A.城市維護建設稅,以納稅人應當繳納的消費稅、增值稅、營業稅稅額為計稅依據B.城市維護建設稅,與消費稅、增值稅、營業積分別繳納C.城市維護建設稅稅率統一為5%D.凡激納消費稅、增值稅、營業稅的單位,都是城市維護建設稅的納稅義務人【答案】D107、根據《建設施工企業安全生產許可證管理規定》，關于已取得安全生產許可證的建筑施工企業發生重大安全事故所產生的法律后果說法，正確的是（）。A.暫扣安全生產許可證并限期整頓B.責令停止生產，并處罰款C.撒銷安全生產許可證D.吊銷安全生產許可證【答案】A108、下列對總承包單位和分包單位安全責任的描述中，錯誤的是（）。A.建設工程實行總包和分包的，總承包商具有施工現場的統一管理權B.總承包單位和分包單位對整體工程的安全生產承擔連帶責任C.分包單位不服從管理導致生產安全事故的，由分包單位承擔主要責任D.建設工程實行施工總承包的，由總承包單位對施工現場的安全生產負總責【答案】B109、根據授權制定的法規與法律規定不一致，不能確定如何適用時，由()裁決A.全國人大常委會B.最高法院C.國務院D.全國人民代表大會【答案】A110、《節約能源法》規定，設計單位、施工單位、監理單位違反建筑節能標準的，由()責令改正，處10萬元以上50萬元以下罰款。A.發證機關B.產品質量監督部門C.建設主管部門D.市級以上人民政府【答案】C111、在土地承包經營期限內，對個別承包經營者之間承包的土地進行適當調整的，必須經村民會議（）以上成員或者村民代表的同意，并報鄉(鎮)人民政府和縣級人民政府農業行政主管部門批準。A.1/3B.1/2C.2/3D.3/4【答案】C112、甲施工企業承建的辦公樓項目已經交付使用，發包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在A.可撤銷.B.有效C.可變更D.無效【答案】D113、社會保險行政部門應當自受理工傷認定申請之日起60日內作出工傷認定的決定，并()通知申請工傷認定的職工或其近親屬和該職工單位。A.書面B.口頭C.電話D.當面【答案】A114、下列關于建造師管理相關制度中正確的是()。A.建造師初始注冊證書有效期為3年，變更注冊后有效期也為3年B.大型工程項目的負責人可以由非本專業的注冊建造師擔任C.注冊證書由所聘用的單位保管使用，執業印章由本人保管使用D.信用檔案中除記錄不良行為外，還應記錄業績及良好行為【答案】D115、按照《勞動合同法》的規定，在下列選項中，用人單位提前30日以書面形式通知勞動者本人或額外支付1個月工資后可以解除勞動合同的情形是()。A.勞動者患病或非因工負傷在規定的醫療期滿后不能勝任原工作的B.勞動者試用期間被證明不符合錄用條件的C.勞動者被依法追究刑事責任的D.勞動者不能勝任工作，經培訓或調整崗位仍不能勝任工作的【答案】D116、人民法院使用普通程序審理的案件，應當在立案之日起()個月內審結完成。A.3B.4C.5D.6【答案】D117、某建設工程施工合同無效，但該工程竣工驗收合格，以下說法正確的是（）。A.合同無效是從訂立時起承包人的權益就不受法律保護，所以承包人無法獲取工程價款B.因為合同無效，承包人應提出要求對方賠償損失C.因合同無效，承包人可以請求參照市場價格支付工程價款D.雖然合同無效，但承包人可以請求參照合同約定支付工程價款【答案】D118、某建設工程施工合同約定工程開工，竣工日期分別為2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程實際竣工。由于發包人未按約定支付工程款，承包人與行使工程價款優先受償權，其最遲必須在（）前行使。（2015）A.2013年9月1日B.2015年4月1日C.2015年4月20日D.2015年10月20日【答案】C119、在仲裁程序中，當事人對仲裁協議的效力有異議的，應當在（）提出。A.答辯期內B.仲裁案件庭審結束前C.仲裁案件裁決作出前D.仲裁庭首次開庭前【答案】D120、某建設工程采用工程總承包模式,總包單位將起重機械安裝拆卸工程分包給了專業分包單位,則其安全專項施工方案()。A.可以由總承包單位或專業分包單位編寫B.必須由總承包單位編寫C.必須由專業分包單位編寫D.由總承包單位會同專業分包單位一同編寫【答案】A121、某勞務公司異地承接勞務工程，完工后，木工隊長王某沒有把公司下發的工資足額發給工人就離去，勞務公司補發工人工資后準備起訴王某，得知王某從原籍出來后已有兩年沒回去。在以下選項當中，有管轄權的法院是()。A.王某經常居住地基層法院B.王某戶籍所在地基層法院C.勞務公司住所地基層人民法院D.勞務公司住所地中級人民法院【答案】A122、2011年6月3日，承包商與廠家訂立了一個購買政府定價商品的合同，合同中約定2011年8月3日交貨。2011年6月3日的價格為每噸m萬元，2011年8月3日的價格為每噸n萬元，2011年8月3日，廠家按期交貨，則承包商應該以每噸（）元的價格支付貨款。A.mB.nC.(m+n)/2D.自由選擇m或者n【答案】B123、下列安全生產條件中，不屬于取得建筑施工企業安全生產許可證條件的是（）。A.制定完備的安全生產規章制度和操作流程B.配備專職安全生產管理人員C.各分部分項工程有應急預案D.管理人員每年至少進行1次安全生產教育培訓【答案】C124、某施工單位在居民區內承建一施工項目，下列關于該施工單位夜間施工的說法正確的是（）A.禁止夜間施工B.夜間24時前可以施工C.公告附近居民后，可以在夜間施工D.因特殊需要，取得主管部門證明并公告后可以施工【答案】D125、合同當事人雙方自訂立合同起，直到合同的履行、變更轉讓以及發生爭議時對糾紛的解決，都應當依據合同履行的原則，按照《民法典》的規定，根據合同的性質、目的和交易習慣善意地履行通知、協助和保密等附隨義務，體現了合同履行的（）。A.全面、適當履行的原則B.遵循誠實信用的原則C.公平合理、促進合同履行的原則D.當事人一方不得擅自變更合同的原則【答案】B126、某建設工程施工合同中約定了三種優先權，即①抵押權人的優先受償權；②消費者交付全部或者大部分購房款項后對房屋所有權的優先權；③承包人就欠款工程的拍賣價款享有優先受償權。前述三種優先權利的法定優先順序是()。A.②①③B.①②③C.②③①D.③②①【答案】C127、關于建造師的執業說法正確的是()。A.小型工程施工項目負責人必須由本專業注冊建造師擔任B.一級注冊建造師不可擔仟小型工程施工項目負責人C.一級注冊建造師的薪酬待遇應當高于二級建造師D.一級注冊建造師可從事建設工程技術經濟咨詢工作【答案】D128、根據《行政復議法》，下列事項中，屬于不可申請行政復議的情形是（）。A.對建設行政主管部門責令停止施工的決定不服的B.對建設行政主管部門撤銷施工企業資質證書的決定不服的C.對規劃行政主管部門撤銷建設工程規劃許可證的決定不服的D.對建設行政主管部門就建設工程合同爭議進行的調解結果不服的【答案】D129、超過訴訟時效期間，權利人在法律上喪失的是()。A.實體權利B.起訴權C.勝訴權D.上訴權【答案】C130、小剛未滿17歲即應聘于某施工單位,下列關于此事說法正確的是()A.小剛未成年,簽訂勞動合同屬于無效勞動合同B.因為是臨時工作,可以不簽勞動合同C.不得安排小剛從事有毒有害的勞動D.可以安排小剛從事有毒有害的勞動,但必須保證安全【答案】C131、根據《房屋建筑工程和市政機場設施工程實行見證取樣和送檢的規定》，下列試塊、試件和材料必須實施見證取樣和送檢的是（）。(2015真題)A.用于承重結構的混凝土試塊B.用于墻體混凝土使用的摻加劑C.用于砌筑結構的鋼筋及連接接頭試件D.用于防水工程的水泥制品【答案】A132、甲所在的乙建筑公司瀕臨破產，在2008年6月2日法定整頓期間，甲成為被裁減人員。如乙建筑公司在（）前錄用人員，應當優先錄用甲等被裁減人員。A.2008年7月2日B.2008年9月2日C.2008年12月2日D.2009年6月2日【答案】C133、取得勞務分包資質的企業，可以承接()或專業承包企業分包的勞務作業。A.監理單位B.分包單位C.設計單位D.施工總承包企業【答案】D134、某施工單位與建設單位簽訂了一個施工承包合同，合同中約定2005年10月1日竣工。2005年8月1日，該地區發生了地震，使得在建的工程坍塌，施工單位沒能按時交付工程，則施工單位沒能按時交付工程屬于（）。A.沒有違約，因為地震坍塌屬于外界因素，與施工單位無關B.構成違約，因為客觀上存在違約的事實C.沒有違約，因為是不可抗力所導致，施工單位可以申請免除責任D.構成違約，因為從主觀上說施工單位并沒有保證好質量，使其坍塌嚴重【答案】B135、關于城鎮土地使川稅每平方米年稅額的說法,正確的有()。A.大城市1.5~40元B.中等城市12~30元C.小城市0.9~25元D.縣城、建制鎮、工礦區0.6~12元【答案】D136、關于建筑施工企業安全生產許可證的說法，正確的是（）。2017A.未取得安全生產許可證從事施工活動不會產生行政責任B.申請補辦安全生產許可證應當在公眾媒體上聲明原許可證作廢C.只有經過再次審查，安全生產許可證有效期才可能延期D.施工企業是否具有安全生產許可證不影響施工許可證的核發【答案】B137、關于抵押權的說法，正確的是（）。A.當事人可以在抵押合同中約定抵押擔保的范圍B.抵押人沒有義務妥善保管抵押物并保證價值不變C.轉讓抵押物的價款僅需高于擔保債權D.抵押權可以與其擔保的債權分離而單獨轉讓【答案】A138、下列管轄權轉移的說法，正確的是（）。A.有管轄的上級法院不得將第一審民事案件交下級人民法院審理B.管轄權轉移是指沒有管轄權的法院把案件移送給有管轄權的法院審理C.管轄權轉移可能在上下級法院之間或者在同級法院間發生D.下級人民法院對它所管轄的第一審民事案件，認為需要由上級人民法院審理的，可以報請上級人民法院審理【答案】D139、按照《勞動合同法》及相關法規的規定，下列關于勞動者可以單方解除勞動合同的表述中，正確的是()。A.勞動者提前7天以書面形式通知用人單位，可解除勞動合同B.勞動者試用期內提前15天通知用人單位，可解除勞動合同C.勞動者被非法限制人身自由強迫勞動的，無需告知用人單位可立即解除勞動合同D.勞動者不滿意用人單位的嚴格管理，可隨時解除勞動合同【答案】C140、下列財產，可以進行抵押的是（）。A.施工單位現場使用的塔吊B.宅基地C.被查封、扣押的財產D.醫院【答案】A141、甲建筑設備生產企業將乙施工單位訂購的價值20萬元的某設備錯發給了丙施工單位，幾天后，甲索回該設備并交付給乙，乙因丙曾使用過該設備造成部分磨損而要求甲減少價款1萬元。關于本案例中債的性質的說法，正確的是（）。A.丙向甲返還設備屬于無因管理之債B.乙向甲支付設備款屬于合同之債C.甲向乙少收1萬元貨款屬于侵權之債D.丙擅自使用該設備對乙應承擔侵權之債【答案】B142、甲為某公司的法定代表人，某日與材料商乙簽訂了一份采購合同。按照公司章程的規定，甲已經超越了其法人對其代表權限的限制，但是，乙卻不知情，則該合同()。A.無效B.有效C.部分有效D.效力待定【答案】B143、建設單位為了貸款，將自己公司的一套房產抵押，對該抵押合同理解正確的是()。A.抵押擔保合同屬于貸款合同的從合同B.抵押擔保合同的效力低于貸款合同的效力C.貸款合同于抵押擔保合同各自獨立D.擔保合同被確認無效，由擔保人承擔全部責任【答案】A144、施工企業拒不執行公安消防機構作出的禁止施工處罰決定的，將由（）負責強制執行。A.作出決定的公安消防機構B.公安機關C.人民法院D.建設行政主管部門【答案】A145、根據《民法典》的相關規定，下列施工合同履行過程中發生的情形，當事人可以解除合同的是（）。A.發生泥石流將擬建工廠選址覆蓋B.工程經驗收不合格C.建設單位延期支付工程款，經催告后同意提供擔保D.施工單位施工組織不力，導致工程工期延誤【答案】A146、在公共場所施工，沒有設置明顯標志造成他人損害的，施工單位應承擔賠償責任。這種責任屬于()。A.刑事責任B.違約責任C.侵權責任D.行政責任【答案】C147、某施工企業于2002年承建單位辦公樓，2003年4月竣工驗收合格并交付使用。2008年5月，施工企業致函該單位，說明屋面防水保修期滿及以后使用維護的注意事項。此事體現了合同法的()原則。A.公平B.自愿C.誠實信用D.維護公共利益【答案】C148、作為施工許可證的法定審批條件，下列關于建設用地的說法中，正確的是（）。A.鄉村公益事業建設工程，需核發建設用地規劃許可證B.在城市規劃區以劃撥方式提供國有土地使用權的建設工程，可直接辦理建設工程規劃許可證C.在城市規劃區以出讓方式取得建設用地使用權的建設工程，簽訂國有土地使用權出讓合同后，還要補辦建設用地規劃許可證D.任何單位或個人進行建設需要使用土地的，必須依法申請使用國有土地【答案】D149、關于工傷保險的說法,正確的是A.事業單位、社會團體可以參加工傷保險B.工傷保險是面向用人單位全體員工的強制性保險C.工傷保險費用由用人單位和職工共同繳納D.工傷保險基金由用人單位繳納的工傷保險費及其利息構成【答案】B150、張先生購買體育彩票中了獎,獲獎金15000元,他應按（）稅率計算繳納個人所得稅。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】B151、根據《建設工程質量管理條例》,工程質量必須實行()。A.企業監督B.社會監督C.政府監督D.行業監督【答案】C152、關于安全生產事故調查管轄的說法,正確的是()。A.特別重大事故由省級人民政府授權有關部門組織事故調查組進行調查B.上級人民政府認為必要時,可以調查由下級人民政府負責調查的事故C.對于一般事故,縣級人民政府于可以委托事故發生單位組織調查組進行調查D.較大事故由縣級人民政府直接組織事故調查組進行調查,也可授權或者委托有關部門組織事故調查組進行調查【答案】B153、承包人已經提交竣工驗收報告，發包人拖延驗收的，竣工日期（）。A.以合同約定的竣工日期為準B.相應順延C.以承包人提交竣工報告之日為準D.以實際通過的竣工驗收之日為準【答案】C154、甲與乙訂立了一份施工項目的材料采購合同，貨款為40萬元，乙向甲支付定金4萬元，如任何一方不履行合同應支付違約金6萬元。甲因將施工材料另賣他人而無法向乙完成交付，在乙提出的如下訴訟請求中，既能最大限度保護自己的利益，又能獲得法院支持的訴訟請求是()。A.請求甲支付違約金6萬元B.請求甲支付違約金6萬元，同時請求返還支付的定金4萬元C.請求甲雙倍返還定金8萬元D.請求甲雙倍返還定金8萬元，同時請求甲支付違約金6萬元【答案】B155、《建設工程質量管理條例》規定，施工人員對于涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料，應當在（）監督下見證取樣，并送具有相關資質等級的質量檢測單位進行檢測。A.勘察單位B.設計單位C.建設單位或者工程監理單位D.工程質量監督機構【答案】C156、關于行政機關的行政行為的說法，正確的是（）。A.行政行為以國家強制力保障實施，帶有強制性B.行政主體實施行政行為必須與行政相對方協商或征得其同意C.行政行為均屬于無償行為D.行政行為具有不可裁【答案】A157、建設單位為工程項目辦理質量監督手續應在()。A.領取工程規劃許可證前B.領取工程規劃許可證時C.領取施工許可證前D.領取施工許可證后【答案】C158、對建設用地使用權的表述中，有誤的是()。A.建設用地使用權只能存在于國家所有的土地上B.建設用地使用權可以存在于集體所有的農村土地上C.建設用地使用權是因建造建筑物、構筑物及其附屬設施而使用國家所有的土地的權利D.取得建設用地使用權后，建設用地使用權人依法對國家所有的土地享有占有、使用和收益的權利【答案】B159、建設工程施工過程中，關于施工節材的說法，正確的是（）。A.應當使用散裝水泥B.禁止損毀耕地燒磚C.應當使用預拌混凝土D.禁止遠距離運輸【答案】B160、甲乙雙方當事人達成仲裁協議(仲裁協議有效)，甲方向人民法院起訴未聲明有仲裁協議，人民法院受理后，乙方在首次開庭前提交仲裁協議的，人民法院應當()。A.駁回起訴B.予以審理C.終止審理D.終止起訴【答案】A161、根據我國法律體系，其法律效力從高到低的排列正確地是()。A.憲法、建筑法、建設工程安全管理條例、天津市建設工程房屋拆遷管理辦法B.天津市建設工程房屋拆遷管理辦法、建設工程安全管理條例、建筑法、憲法C.憲法、建設工程安全管理條例、建筑法、天津市建設工程房屋拆遷管理辦法D.建筑法、憲法、建設工程安全管理條例、天津市建設工程房屋拆遷管理辦法【答案】A162、某工程項目工期為12個月，其中合同價款中安全防護、文明施工措施費用為100萬元。在合同沒有約定或約定不明情況下，建設單位預付該部分費用最低應為（）萬元。A.10B.20C.30D.50【答案】C163、甲、乙、丙、丁四家公司組成聯合體進行投標，則下列聯合體成員的行為中正確的是（）。A.該聯合體成員甲甲公司又以自己名義單獨對該項目進行投標B.該聯合體部分成員簽訂了共同投標協議C.該聯合體成員乙公司和丙公司組成一個新聯合體對該項目進行投標D.甲、乙、丙、丁四家公司應設立一個聯合體投標的牽頭人【答案】D164、關于建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用后又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的說法，正確的是()（2013）A.發包人以裝飾工程質量不符合約定主張索賠的，應予支持B.承包人應當在工程的合理使用壽命內對地基基礎和主體結構質量承擔責任C.凡不符合合同約定或者驗收規范的工程質量問題，承包人應當承擔責任D.承包人的保修責任可以免除【答案】B165、某甲與用人單位簽訂了勞動合同，合同尚未期滿，某甲擬解除勞動合同，某甲應當提前（）通知用人單位。A.10日B.20日C.15日以書面形式D.30日以書面形式【答案】D166、《民用建筑節能條例》規定，建設單位對不符合民用建筑節能強制性標準的民用建筑項目出具竣工驗收合格報告的，由縣級以上地方人民政府建設主管部門責令改正，處（）的罰款。A.5萬元以下B.10萬元以下C.民用建筑合同價款1％以上3％以下D.民用建筑合同價款2％以上4％以下【答案】D167、乙施工企業向甲建設單位主張支付工程款,甲以工程質量不合格為由拒絕支付，乙將其工程款的債權轉讓給丙并通知了甲。丙向甲主張該債權時,甲仍以質量原因拒絕支付。關于該案中債權轉讓的說法,正確的是（）。A.乙的債權屬于法定不得轉讓的債權B.甲可以向丙行使因質量原因拒絕支付的抗辯C.乙轉讓債權應當經過甲同意D.乙轉讓債權的通知可以不用通知甲【答案】B168、根據《建筑起重機械安全監督管理規定》，應當報廢的起重機械是()。A.須大修才能達到安全技術標準的B.超過制造廠家規定的使用年限的C.無安全技術檔案的D.無齊全有效的安全保護裝置的【答案】B169、甲將一處自有房屋賣給乙，與乙簽訂了買賣合同，尚未辦理登記時，甲又將該房屋賣給丙，與丙簽訂買賣合同并辦理登記。則（）。A.甲和丙的房屋買賣合同無效B.甲和乙的房屋買賣合同無效C.甲和乙、丙的房屋買賣合同均有效D.房屋所有權歸乙所有【答案】C170、建設行政管理部門對建設工程合同爭議進行調解，施工單位不服，施工單位可以采取的行為是（）A.申請行政復議或提起行政訴訟B.申請仲裁或提起民事訴訟C.申請行政復議后提起行政訴訟D.申請仲裁后提起民事訴訟【答案】B171、民事糾紛的法律解決途徑中，（）是當事人根據在糾紛發生前或糾紛發生后達成的協議，自愿將糾紛提交第三方作出裁決，糾紛各方都有義務執行該裁決的一種解決糾紛的方式。A.和解B.調解C.仲裁D.訴訟【答案】C172、商品混凝土供應商甲作為證人，欲證明施工單位乙用于承包工程的商品混凝土數量及價款等事實。以下說法不符合《關于民事訴訟證據的若干規定》的是()。A.詢問證人甲時，其他證人不得在場B.審判人員和當事人可以對甲進行詢問C.甲應當出庭作證D.甲可以旁聽法庭審理【答案】D173、下列不要求總監理工程師簽字是（）。A.竣工驗收B.撥付工程款C.建材、構配件、設備的使用及進入下道工序D.專項施工方案【答案】C174、關于民事訴訟證據的說法，正確的是（）。A.在民事訴訟中，書證可以只提交復印件B.凡是知道案件情況的單位和個人，都有義務出庭作證C.未經對方當事人同意私自錄制的談話資料不能作為證據使用D.對有缺陷的鑒定結論，應予重新鑒定【答案】B175、根據《民法典》，債務人不履行債務，債權人有留置權的是（）。2017真題A.施工合同B.買賣合同C.運輸合同D.租賃合同【答案】C176、某生產經營單位按照《安全生產法》的有關規定，只配備了兼職安全生產管理人員，則該單位從業人數上限是（）人。A.100B.200C.300D.500【答案】C177、投標人的報價一般由成本、稅金和利潤三部分組成。當報價為成本價時，企業利潤（）。A.最小B.最大C.為零D.不確定【答案】C178、（2020年真題）根據《建筑施工企業安全生產許可證管理規定》，下列安全生產許可證違法行為中，罰款額度區間最小的是（）。A.未取得安全生產許可證擅自從事施工活動B.轉讓安全生產許可證C.冒用安全生產許可證D.安全生產許可證有效期滿未辦理延期手續繼續從事施工活動【答案】D179、下列情形應當吊銷資質證書的是()。A.一切超越本單位資質等級承攬工程的B.一切承包單位將承包的工程轉包的C.一切違反法律規定進行分包的D.勘察、設計、施工、工程監理單位超越本單位資質等級承攬工程,情節嚴重的【答案】D180、下列哪些部位應當設置警示標志（）。A.出入通道口B.隧道內C.現場出口處D.基坑底部【答案】A多選題（共160題）1、（2019年真題）招標人的下列行為中，屬于以不合理條件限制，排斥潛在投標人或者投標人的有（）A.就同一招標項目向潛在投標人或者投標人提供有差別的項目信息B.對潛在投標人或者投標人采取不同的資格審查或者評標標準C.限定或者指定特定的專利，商標，品牌，原產地或者供應商D.依法必須進行招標的項目，限定潛在投標人或者投標人的所有制形式或組織形式E.根據招標項目的具體特點，設定資格，技術，商務條件【答案】ABC2、某工程項目工程主體結構已基本完工，由于建設單位未依約支付相應工程款，施工單位提出解除合同并通知了建設單位。雙方在協商時各自提出了自己的觀點，這些觀點中正確的是（）。A.合同解除后，對于主體未完成部分的工程，施工單位有義務完成B.合同解除后，已完的工程部分應予拆除恢復原狀C.合同的解除須經法院或者仲裁確認后才生效D.合同解除后，對于未完成部分的工程終止履行E.施工單位要求解除合同，同時可以要求賠償損失【答案】D3、根據《建設工程質量管理條例》，屬于違法分包的情形有（）。A.總承包單位將建設工程分包給不具備相應資質條件的單位的B.主體結構的勞務作業分包給具有相應資質的勞務分包企業的C.建設工程總承包合同中未有約定，又未經建設單位認可，承包單位將其承包的部分工程交由其他單位完成D.施工總承包單位將建設工程的主體結構的施工分包給其他單位的E.分包單位將承包的建設工程再分包的【答案】ACD4、根據《企業所得稅法》,關于企業所得稅中不征稅收入的說法,正確的有()A.財政撥款B.依法收取并納入財政管理的行政事業性收費C.依法收取并納入財政管理的政府性基金D.股息、紅利等權益性投資收益E.接受捐贈收入【答案】ABC5、關于工程建設缺陷責任期的說法，正確的有（）。2016A.缺陷責任期一般為6個月、12個月或24個月B.缺陷責任期從承包人提交竣工驗收報告之日起計C.缺陷責任期從工程通過竣工驗收之日起計D.發包人原因導致竣工遲延的，在承包提交竣工驗收報告后60天后，工程自動進入缺陷責任期E.承包人原因導致竣工遲延的，缺陷責任期從實際通過竣工驗收之日起計【答案】AC6、（2019年真題）關于施工總承包單位與分包單位對建設工程承擔質量責任的說法，正確的有()A.總承包單位應當對全部建設工程質量負責B.分包合同應當約定分包單位對建設單位的質量責任C.當分包工程發生質量問題，建設單位可以向總承包單位或分包單位請求賠償，總承包單位或分包單位賠償后有權就不屬于自己責任的賠償向另一方追償D.分包單位對分包工程的質量責任，總承包單位未盡到相應監管義務的，承擔相應的補充責任E.當分包工程發生質量問題，建設單位應當向總承包單位請求賠償，總承包單位賠償后，有權要求分包單位賠償【答案】AC7、民事訴訟特殊地域管轄中，合同當事人對履行地點沒有約定時，關于履行地確定的說法正確的有（）。2018真題A.交付不動產的，不動產所在地為合同履行地B.爭議標的為給付貨幣的，給付貨幣一方所在地為合同履行地C.即時結清的合同，標的物所在地為合同履行地D.其他標的，履行義務一方所在地為合同履行地E.合同沒有實際履行的，當事人雙方住所地為合同履行地【答案】AD8、下列人員均在相關領域工作滿8年，其中可以作為評標委員會專家成員的有（）。A.甲某，高等院校副教授B.乙某，投標人的獨立董事C.丙某，,高級會計師，己通過建造師執業資格考試,但尚未注冊D.丁某,高級工程師,曾因交通肇事罪受到過刑事處罰E.戊某，某中介公司高級經濟師【答案】ACD9、關于承包單位將承包的工程轉包或違法分包的，正確的行政處罰有()。（2012）A.責令改正,沒收違法所得B.對施工企業處工程合同價款0.5%以上1%以下的罰款C.追究刑事責任D.責令停業整頓,降低資質等級E.情節嚴重的,吊銷資質證書【答案】ABD10、根據《仲裁法》，關于仲裁的說法，正確的有（）。A.仲裁機構受理案件的依據是司法行政主管部門的授權B.勞動爭議仲裁不屬于《仲裁法》的調整范圍C.當事人達成有效仲裁協議后，人民法院仍然對案件享有管轄權D.仲裁不公開進行E.仲裁裁決作出后，當事人不服的可以向人民法院起訴【答案】BD11、當事人另有約定的除外,承攬合同的承攬人應當以自己的()完成主要工作。A.設備B.技術C.材料D.資金E.勞力【答案】AB12、甲、乙因工程款糾紛引起訴訟，在案件審理過程中，甲對法院委托的造價咨詢部門作出的鑒定結構有異議，申請重新鑒定。甲提出的理由能得到法院準許的有（）。A.鑒定機構不具備相關鑒定資格B.鑒定程序嚴重違法C.鑒定結論明顯依據不足D.鑒定結論沒有曰期E.鑒定人員不具備鑒定資格【答案】ABC13、下列建設工程合同中，屬于無效合同的有（）。A.施工企業超越資質等級訂立的合同B.發包人脅迫施工企業訂立的合同C.供應商欺詐施工單位訂立的采購合同D.施工企業與發包人訂立的重大誤解合同【答案】A14、關于施工許可制度和開工報告制度的說法，正確的有（）。A.實行開工報告批準制度的工程，必須符合國務院的有關規定B.建設單位領取施工許可證后因故不能近期開工的，最多可延期6個月C.建設工程因故中止施工滿一年的，恢復施工前應報發證機關核驗施工許可證D.實行開工報告批準制度的工程，因故不能近期開工超過6個月的工程，應當重新辦理開工報告審批手續E.實行開工報告批準制度的工程，其開工報告主要反映的是施工企業應具備的開工條件【答案】ABCD15、和解是指建設工程糾紛當事人在自愿友好的基礎上()，從而解決糾紛的一種方式。A.互相溝通B.通過仲裁委員會C.通過擔保人調解D.互相諒解E.雙方共同仲裁【答案】AD16、（2019年真題）在正常使用條件下,關于建設工程質量法定最低保修期限的說法,正確的有()。A.屋面防水工程為5年B.供熱與供冷系統為2個采暖期、供冷期C.基礎設施工程為設計文件規定的該工程的合理使用年限D.裝修工程為5年E.給排水管道為2年【答案】ABC17、合同的雙方當事人可以在書面合同中協議選擇（）人民法院管轄，但不得違反級別管轄和專屬管轄。A.可以不是被告住在地B.合同履行地C.合同簽訂地D.可以不是原告住所地E.標的物所在地【答案】BC18、關于工程建設缺陷責任期確定的說法，正確的有()。（2014）A.發包人導致竣工遲延的，在承包人提交竣工驗收報告后進入缺陷責任期B.缺陷責任期一般為6個月、12個月或24個月C.發包人導致竣工遲延的，在承包人提交竣工驗收報告后60天后，自動進入缺陷責任期D.缺陷責任期一般從工程通過竣(交)工驗收之日起計E.承包人導致竣工遲延的，缺陷責任期從實際通過竣工驗收之日起計【答案】BD19、拆遷人申請房屋拆遷許可證時，應向房屋所在地的市、縣人民政府拆遷管理部門提交()等資料。A.建設用地規劃許可證B.土地使用權批準文件C.建設工程規劃許可證D.拆遷計劃和拆遷方案E.拆遷補償安置資金證明【答案】ABD20、合同內容約定不明確,不能達成補充協議,按照交易習慣不能解決時,根據《民法典》,下列說法正確的有()A.質量要求不明確,可按照國家標準、行業標準履行B.履行期限不明確,債務人可以隨時履行,但應當給對方必要的準備時間C.價款不明確的,可按照合同簽訂時履行地的市場價格履行D.履行地點不明確,給付貨幣的,在給付貨幣一方所在地履行E.履行費用負擔不明確的,由債權人承擔【答案】ABC21、在可撤銷合同中，當事人享有的撤銷權在下列（）情況出現時，撤銷權消滅。A.當事人有爭議的B.合同已經履行完畢的C.經法院確認沒有撤銷權的D.具有撤銷權的當事人明確表示或者以自己的行為放棄撤銷權E.具有撤銷權的當事人自知道或者應當知道撤銷事由之日起一年內沒有行使撤消權【答案】D22、建設工程債的發生根據有（）。A.合同B.侵權C.政策規定D.無因管理E.不當得利【答案】ABD23、施工單位下列用水做法符合《綠色施工導則》的是()A.自然養護混凝土B.現場機具、車輛沖洗用循環水C.生活、工程用水分別計量管理D.現場設置雨水搜集利用系統E.現場供水管網就近設置多個用戶點【答案】BCD24、某施工單位需租用施工機械，雙方約定租賃期限為8個月，則下列關于該租賃合同的說法，錯誤的是（）。A.可以采用書面或者口頭形式訂立合同B.若以口頭方式訂立，則租賃期視為6個月C.租賃期間施工單位經過出租人同意轉租該施工機械，原租賃合同終止D.若以口頭方式訂立，承租人可隨時解除合同E.施工單位承擔租賃期間施工機械的維修義務【答案】ABC25、關于工程文件與檔案的整理立卷、驗收移交要求的說法，符合《建設工程文件歸檔整理規范》的有（）。A.建設工程項目由幾個單位承包的，各承包單位形成的文件由負責主要施工任務的施工單位整理立卷，并及時向建設單位移交B.在施工合同中，建設單位應對工程文件的套數、費用、質量、移交時間等提出明確要求C.在組織工程竣工驗收前，建設單位應提請當地城建檔案管理機構對工程檔案進行驗收D.未取得工程檔案驗收認可文件，建設單位不得組織工程竣工驗收E.建設工程實行總承包的，各分包單位可將匯總、收集的檔案直接向建設單位移交【答案】BD26、2012年，工程公司在與發包方開發公司簽訂6000萬元的建設工程施工合同。隨后，其將工程全部轉包給無施工資質的建筑公司施工。2013年，工程竣工驗收合格，但建筑公司一直未得到其價款。2014年，建筑公司以其系實際施工人為由，以開發公司為被告，主張工程款6000萬元（發包方已支付3300萬余元）。有關此案件，下列說法正確的是（）。A.工程公司與建筑公司簽訂的合同為無效合同B.建筑公司只能向工程公司主張權利C.建筑公司以開發公司為被告主張權利，人民法院應當追加工程公司為本案當事人D.建設單位應承擔6000萬的責任E.建設單位應承擔2700萬的責任【答案】AC27、下列選項中屬于施工單位主要負責人的安全生產方面主要職責的是（）。A.確保安全生產費用的有效使用B.及時、如實報告生產安全事故C.制定安全生產規章制度和操作規程D.保證本單位安全生產條件所需資金的投入E.對所承建的建設工程進行定期和專項安全檢查，并做好安全檢查記錄【答案】CD28、關于施工企業項目負責人安全生產責任的說法，正確的有（）。A.開展項目安全教育培訓B.對建設工程項目的安全施工負責C.確保安全生產費用的有效使用D.監督作業人員安全保護用品的配備及使用情況E.及時、如實報告生產安全事故【答案】BC29、下列人員中,屬于建筑施工企業特種作業人員的有()。A.建筑電工B.混凝土工C.起重信號工D.起重機械安裝拆卸工E.鋼筋工【答案】ACD30、某建筑公司對區環保局環保罰款處罰決定不服特提起行政復議，則下列說法正確的是()A.建筑公司只能先提起行政復議B.建筑公司可以不行政復議，直接提起行政訴訟C.建筑公司對復議決定不服，可以再提起行政訴訟D.建筑公司對復議決定不服，不能提起行政訴訟E.建筑公司對行政訴訟判決不服，可以再提起行政復議【答案】BC31、某招標人委托某招標代理機構辦理招標事宜，并委托公證機構對開標進行公證，招標文件規定2012年6月6日14時為投標截止時間。甲、乙、丙、丁4家承包商參加投標，并均于6月5日17時前提交了投標文件，但6月6日14時前，丙公司又提交了一份補充文件，而丁公司則由于某種原因書面提出撤回已提交的投標文件。對此，下列情況中正確的是（）。A.開標會由該招標代理機構主持B.由于某評標專家遲到1小時，開標會推遲到2012年6月6日15時進行C.開標時，由公