設備監理師之設備監理合同能力提升備考B卷附答案

單選題（共100題）1、地處北京的甲公司就購買某一專用設備于2010年4月1日向地處廣州的乙公司發出要求，要約書規定乙公司承諾的截止日期為4月30日，22日乙公司發出承諾書，通?？梢杂?月27日前到達甲公司，但4月23日京廣線突遇洪水，承諾于5月5日到達，甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無效。乙公司于6月15日將該設備托運給甲公司，甲拒收，為此給乙造成損失，訴至法院，法院判決應由()承擔該損失。A.乙公司B.甲公司C.郵電部門D.雙方各一半【答案】B2、某廠開發一種新型節能爐具，先后制造出10件樣品，后來樣品有6件丟失。1996年某戶居民的燃氣罐發生爆炸，查明原因是使用了某廠丟失的6件樣品爐具中的一件，而該爐具存在重大缺陷。該戶居民要求某廠賠償損失，某廠不同意賠償，下列理由中哪一個最能支持某廠立場()。A.該爐具尚未投入流通B.該戶居民如何得到爐具的事實不清C.該戶居民偷盜樣品，由此造成的損失應由其自負D.該戶居民應向提供給其爐具的人索賠【答案】A3、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商按照合同提交索賠報告后的()天內，工程師應當作出處理決定。A.14B.28C.35D.42【答案】D4、建設工程施工總承包企業依法將專業工程分包，關于工程質量責任承擔的說法正確的是()。A.分包工程質量由分包企業負總責B.分包工程質量由分包企業單獨承擔責任C.總承包企業對分包工程質量承擔連帶責任D.分包企業接受總承包企業的質量管理可不承擔責任【答案】C5、如果工程師的指示導致承包商因提供合作發生了某些不可預見費用，則該項指示應構成()。A.合同文件B.索賠C.爭議D.變更【答案】D6、根據《行政訴訟法》，復議機關應當在收到復議申請書之日起()內作出復議決定，申請人不服復議決定的，可以在收到復議決定之日起15日內向人民法院提起訴訟。A.15日B.2個月C.3個月D.6個月【答案】B7、下列()財產可以抵押。A.土地所有權B.抵押人依法承包但未經發包人同意的荒山的土地使用權C.以公開協商方式取得的土地承包經營權D.有爭議的財產【答案】C8、合同當事人約定了違約金，也約定了定金。合同履行過程中發生違約后，()。A.未違約一方可以選擇定金或違約金要求對方賠償B.違約一方可以選擇定金或違約金承擔賠償責任C.未違約一方可以同時采用定金和違約金要求對方賠償D.違約金和定金的約定同時無效，需采用其他方式追究違約責任【答案】A9、乙施工企業承包的由甲投資建設的某工程項目，合同約定，竣工驗收合格后15日內甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工驗收合格，3月3日乙向甲提交工程結算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲遲遲未能結算工程款，乙于6月10日向法院起訴，關于延期結算利息的計付日的確定，()是正確的。A.2012年3月3日B.2012年3月16日C.2012年3月20日D.2012年6月10日【答案】B10、設備采購合同，供貨方負責代運設備的，交付設備日期以()的日期為準。A.發運設備時承運部門簽發設備單上的戳記B.采購方收到設備C.采購方在承運部門簽收設備單上簽收D.供貨方將設備交到承運部門【答案】A11、FIDIC新黃皮書對扣除保留金的規定是()。A.保留金的限額為中標合同金額的10%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的5%B.保留金的限額為中標合同金額的5%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的10%C.保留金的限額為中標合同金額的10%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的10c%D.保留金的限額為中標合同金額的5%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的5%【答案】B12、根據《勞動法》，用人單位在法定休假日安排勞動者工作的，應當按照不低于工資的()支付勞動者工資報酬。A.100%B.150%C.200%D.300%【答案】D13、設備工程合同履行中，承包商提交的進度計劃如與()不相符，工程師可隨時通知承包商修改進度計劃。A.實際進度B.進度計劃前鋒線C.承包商經營計劃D.承包商人員培訓安排【答案】A14、根據《合同法》規定，按合同的約定，應當先履行義務的一方當事人有確切證據證明對方經營狀況嚴重惡化時，可以()。A.行使同時履行抗辯權B.變更合同C.行使撤銷權D.中止履行合同【答案】D15、對竣工后試驗的結果進行評價時，要考慮()使用工程可能對測試結果產生的影響。A.承包商在竣工試驗中B.業主在缺陷通知期屆滿之前C.業主在竣工之前D.承包商維修缺陷工程中【答案】C16、李某于2004年2月5日在馬路上正常行走，被張某騎自行車撞倒，李某起來覺得無事沒說什么就走了，2月7日李某覺得頭痛，懷疑是張某撞的，2月9日到醫院檢查發現車撞部位有內傷，李某2月10日找張某要求支付治療費，張某不同意，根據訴訟時效規定，此案的訴訟時效應從()起算。A.2月5日B.2月7日C.2月9日D.2月10日【答案】C17、甲公司與乙公司在合同中約定，乙公司向甲公司購買5臺設備，貨款由乙公司分別支付給丙公司和甲公司?，F乙公司未按約定向丙公司支付貨款，導致丙公司遭受損失。乙公司應承擔的責任是()。A.向丙公司承擔違約責任B.向甲公司承擔違約責任C.向丙公司承擔賠償責任D.與甲公司共同向丙公司承擔違約責任【答案】B18、如果工程師的指示導致承包商因提供合作發生了某些不可預見費用，則該項指示應構成()。A.合同文件B.索賠C.爭議D.變更【答案】D19、按照《安全生產許可證條例》的規定，建筑施工企業的安全生產許可證，應當由()頒發和管理。A.安全生產監督管理部門B.煤礦安全監察機構C.勞動監察主管部門D.建設行政主管部門【答案】D20、投標人參加投標的，應當在()送達投標文件。A.投標有效期內B.評標開始之前C.開標時間之前D.中標通知書發出之前【答案】C21、依法必須進行招標的項目，招標人公示中標候選人的公示期不得少于()日。A.lB.2C.3D.5【答案】C22、下列關于仲裁審理的說法，正確的是()。A.仲裁應當開庭審理，當事人也可以協議書面審理B.仲裁應當書面審理，當事人也可以協議開庭審理C.仲裁開庭審理的，應當公開審理情況D.仲裁開庭審理的，一次開庭必須查明全部案件事實【答案】A23、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規定，工程師應在收到承包商要求索賠的最終詳細報告后()內作出回應，表示批準或不批準并附具體意見。A.14天B.21天C.28天D.42天【答案】D24、承攬合同履行中，定作人未按約定支付報酬的，承攬人對完成的工作成果享有的權利是()。A.即時處分權B.使用權C.留置權D.收益權【答案】C25、根據《產品質量法》的規定，因產品存在缺陷造成損害要求賠償的請求權，在造成損害的缺陷產品交付最初消費者滿()年喪失；但是，尚未超過明示的安全使用期的除外。A.lB.2C.4D.10【答案】D26、下列關于解決合同糾紛方式的說法中，正確的是()。A.對仲裁裁決不服可以再向人民法院起訴B.協商是解決糾紛的重要方式，和解協議是具有強制執行的效力C.當事人可以通過調解程序解決合同爭議D.對法院一審判決不服，可以向仲裁機構申請仲裁【答案】C27、投標邀請書，是指招標人向()個以上具備承擔招標項目的能力、資信良好的特定法人或者其他組織發出的投標邀請通知。A.3B.5C.7D.9【答案】A28、根據《民法通則》的規定，下列情形中，訴訟時效期間為4年的是()。A.張某因工傷要求損害賠償B.某設備廠商因租用倉庫而拒付租金C.甲廠購買的機床存在質量缺陷D.某項目部進口日本的數控設備與合同不符，提起仲裁【答案】D29、承包商應按照()，為業主人員提供必要的設施。A.業主要求中的規定B.投標書附錄的規定C.工程師的指示D.業主人員的需要【答案】A30、如果一方因不可抗力事件將或已經使其履行合同義務受阻，通知另一方其受阻不能履行的具體合同義務的期限是，()。A.覺察到該不可抗力事件的14天內B.該不可抗力事件發生的14天內C.覺察到該不可抗力事件的28天內D.該不可抗力事件發生的28天內【答案】A31、一般情況下，設備采購合同中設備毀損、滅失風險的承擔原則是()。A.由出賣人負責B.由買受人承擔C.約定不明確時，由出賣人與買受人共同承擔D.設備交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔【答案】D32、每個設備工程合同簽訂后，合同正本應由()保管。A.合同管理部門B.財務管理部門C.合同執行部門D.技術管理部門【答案】A33、按照《安全生產法》規定：特別重大事故是指造成()的事故。A.30人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經濟損失B.20人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經濟損失C.30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經濟損失D.20人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經濟損失【答案】C34、設備監理工程師進行索賠審核時，其主要工作之一是()。A.提出索賠事由B.核定實際損失C.提出索賠依據D.提出賠償金額【答案】B35、下列關于解決合同糾紛方式的說法中，正確的是()。A.對仲裁裁決不服可以再向人民法院起訴B.協商是解決糾紛的重要方式，和解協議是具有強制執行的效力C.當事人可以通過調解程序解決合同爭議D.對法院一審判決不服，可以向仲裁機構申請仲裁【答案】C36、按照《招標投標法實施條例》的規定，投標人認為招標活動不符合法律規定進行投訴的，應當在自知道或者應當知道之日起10日內，向()投訴。A.有關行政監督部門B.仲裁機構C.人民法院D.行業協會【答案】A37、根據《招標投標法》及《招標投標法實施條例》，下列投標文件中，開標時應當作為廢標處理的是()。A.逾期送達的投標文件B.沒有送到指定地點的投標文件C.關鍵內容字跡模糊、無法辨認的投標文件D.未通過資格預審的申請人提交的投標文件【答案】C38、當事人依法經過協商，可以變更合同，當事人對合同變更的內容約定不明確的()。A.按變更的內容確定B.由仲裁機構裁決決定合同內容C.推定為未變更D.重新確定合同內容【答案】C39、按照FIDIC新黃皮書的規定，如果在業主接收整個設備工程或單位工程后進行竣工后試驗，確定可以開始試驗日期的是()。A.工程師B.工程師代表C.承包商D.業主【答案】D40、2006年5月10日，甲公司向乙公司發出要約，要約中說明乙公司在5月16日前答復有效。甲公司發出要約后后悔，遂于5月11日發出取消要約的通知。要約于5月12日到達乙公司，取消要約的通知于5月13日到達乙公司。乙公司于5月14日做出承諾，該承諾于5月15日到達甲公司。根據題義，下列表述正確的是()。A.要約被撤銷B.承諾生效C.要約失效D.要約被撤回【答案】A41、根據《物權法》的規定，下列關于質權的說法，正確的是()。A.質物可以是正在建造的建筑物B.質權分為動產質權和不動產質權C.質權人對質物孳息享有收取權D.質權人有權使用質物【答案】C42、FIDIC新黃皮書規定，業主應向承包商支付期中付款證書確認的款額，付款時間在()天內。A.工程師簽發期中付款證書后的28B.工程師完成工程量計量后的56C.工程師收到報表和證明文件后的56D.工程師簽發期中付款證書后的56【答案】C43、根據《安全生產法》，生產經營單位新建工程項目的安全設施必須與主體工程()。A.同時開工、同時竣工B.同時設計、同時開工、同時竣工C.同時設計、同時施工、同時投入生產和使用D.同時設計、同時施工、同時驗收【答案】C44、無權代理屬于()行為。A.無效B.可變更的C.可撤銷的D.效力待定的【答案】D45、根據《民法通則》，下列責任形式中，屬于民事責任形式的是()。A.賠禮道歉B.責令停業C.罰款D.具結悔過【答案】A46、地處北京的甲公司就購買某一專用設備于2010年4月1日向地處廣州的乙公司發出要求，要約書規定乙公司承諾的截止日期為4月30日，22日乙公司發出承諾書，通常可以于4月27日前到達甲公司，但4月23日京廣線突遇洪水，承諾于5月5日到達，甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無效。乙公司于6月15日將該設備托運給甲公司，甲拒收，為此給乙造成損失，訴至法院，法院判決應由()承擔該損失。A.乙公司B.甲公司C.郵電部門D.雙方各一半【答案】B47、某建設項目設計合同的價格為500萬元，設計單位已接受委托方支付合同價的20%的定金，無正當理由拒不履行合同義務，則委托方有權要求設計單位返還()萬元。A.100B.150C.200D.400【答案】C48、根據《合同法》規定，下列關于撤銷權消滅的表述，正確的是()。A.撤銷事由發生之日起1年內沒有行使B.撤銷事由發生之日起2年內沒有行使C.知道撤銷事由發生之日起1年內沒有行使D.知道撤銷事由發生之日起6個月內沒有行使【答案】C49、甲、乙兩公司設備工程合同糾紛一案，由某仲裁委員會開庭審理。開庭當天，街道開庭通知書的被申請人乙無正當理由拒不到庭，則仲裁庭可以()。A.撤銷案件B.中止審理C.終結審理D.缺席判決【答案】D50、在設備工程合同履行中，屬于業主索賠事由的是()。A.設備監理工程師要求增加工程量，致使業主受到損失B.設備監理工程師批示錯誤，致使業主受到損失C.因設備監理工程師原因造成工程未能進行中間驗收，致使業主受到損失D.因分包商過錯，致使業主受到損失【答案】D51、下列文件如果出現矛盾，應當優先適用的是()。A.合同條件B.承包商建議書C.業主要求D.投標函【答案】D52、根據招標投標的法律規定，在我國境內進行的下列工程建設項目，可以不進行招標采購的是()。A.全部使用國有資金投資的項目B.部分使用國有資金投資的項目C.施工主要技術采用特定的專利技術的項目D.使用外國政府貸款的項目【答案】C53、按照《建設工程安全生產管理條例》，由施工單位進行安全生產教育培訓的人員是()。A.安裝拆卸工B.鋼筋工C.專職安全生產管理人員D.項目負責人【答案】B54、根據FIDIC《設計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同條件》的規定，承包商應在()仔細審查雇主要求。A.基準日期前B.基準日期后C.開工日期前D.開工日期后【答案】A55、國內設備工程合同的生效時間是()。A.經公證B.經批準C.雙方對合同條款取得一致意見D.雙方簽署【答案】D56、代理人在代理權限內作出的意思表示應該是()。A.被代理人的意思表示B.和第三人協商后的意思表示C.代理人獨立的意思表示D.代理人和被代理人的共同意思表示【答案】C57、合同履行是指合同當事人雙方依據()的規定，實現各自享有的權利，并承擔各自的義務。A.合同法B.合同條款C.招投標法D.政府采購法【答案】B58、能夠引起民事法律關系產生、變更或終止的客觀情況即是()。A.民事法律關系B.民事行為C.法律責任D.法律事實【答案】D59、設備工程合同履行過程中合同偏差分析的主要內容不包括()。A.合同偏差原因分析B.合同偏差責任分析C.合同偏差后果分析D.合同偏差處理結果分析【答案】D60、根據《仲裁法》，一方當事人向人民法院申請執行仲裁裁決，另一方當事人向人民法院申請撤銷仲裁裁決的，人民法院應當裁定()裁決。A.執行B.撤銷C.中止執行D.不予執行【答案】C61、當工程師動用暫定金額指示承包商從指定渠道購買生產設備、材料或服務時，承包商應得到款項是()。A.承包商為此工作實際支付的成本B.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的管理費C.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的利潤D.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的管理費和利潤【答案】D62、缺陷通知期的起始日期是()。A.工程通過竣工試驗的日期B.工程師頒發接收證書的日期C.承包商竣工試驗申請書中注冊的竣工日期D.接收證書上標明的竣工日期【答案】D63、具有民事權利能力和民事行為能力，依法獨立享有民事權利和承擔民事義務的企業是()。A.個人獨資企業B.合伙企業C.私營企業D.法人企業【答案】D64、根據《招標投標法》，評標委員會如認為所有投標都不符合招標文件要求，正確做法是()。A.與投標人分別談判，重新確定合同條件B.降低條件，宣布綜合得分最高者中標C.否決所有投標D.向招標人說明情況，由招標人酌情決定【答案】C65、與邀請招標相比，公開招標的特有程序有()。A.資格預審B.資格后審C.特別審查D.現場踏勘【答案】A66、如果規定必須在工程接收之前完成對業主的人員進行工程操作和維修方面的培訓，則完成培訓是()的構成條件之一。A.進行工程竣工試驗B.工程接收C.進行工程竣工后試驗D.簽發履約證書【答案】B67、與邀請招標相比，公開招標的特有程序是()。A.開標B.組織現場踏勘C.發出投標邀請書D.發布招標公告【答案】D68、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，在投標函附錄中規定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標合同金額的5%B.中標合同金額的10%C.合同價格的5%D.合同價格的10%【答案】A69、根據招標投標的法律規定，在我國境內進行的下列工程建設項目，可以不進行招標采購的是()。A.全部使用國有資金投資的項目B.部分使用國有資金投資的項目C.施工主要技術采用特定的專利技術的項目D.使用外國政府貸款的項目【答案】C70、基于安全施工的保障，在()前，承包商應提供圍欄、照明設施、保衛器材等安全保障設施。A.進入施工現場B.工程開工C.工程竣工移交D.獲得履約證書【答案】C71、在()后，承包商應清除并運走所有承包商的設備、剩余材料以及殘物、垃圾和臨時工程，使現場和工程處于清潔、安全的狀態。A.工程竣工B.業主接收工程C.簽發工程接收證書D.簽發履約證書【答案】C72、甲給乙發的要約中表明：“本要約9月10日前答復有效”，乙在9月5日以電報的方式作出承諾，但由于郵局的原因，直到9月13日甲才收到電報，甲立即給乙打電話稱不接受該承諾。根據題義，下列表述正確的是()。A.承諾遲延但有效B.承諾遲延且無效C.承諾超期但有效D.承諾超期且無效【答案】B73、工程師基于非承包商原因指示承包商暫停實施某一部分或全部設備工程后，負責對工程做好保護措施的是()。A.工程師B.業主C.承包商D.造成工程暫停的責任方【答案】C74、中標人放棄中標，依法應當向招標人承擔的法律責任，屬于()。A.締約過失責任B.違約責任C.行政責任D.經濟責任【答案】A75、施工單位對建設行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應當受理的是()。A.對施工現場侵權賠償糾紛進行的調解B.撤銷施工單位資質證書的決定C.因工作人員違法頒發資質證書而給與的行政處分D.關于資質證書頒發的條件不符合法律規定【答案】B76、為保護無行為能力的人和限制行為能力的人的合法權益而設立的代理方式是()。A.有權代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】B77、按照我國《合同法》關于合同一般條款的規定，下列不屬于合同內容的是()。A.當事人的名稱或者姓名和住所B.標的、數量、質量、價款或者報酬C.履行期限、地點和方式D.”一裁二審“條款【答案】D78、甲公司授權其業務員張某采購2臺設備，張某采購時認為價格便宜便購買了4臺，并簽訂了合同。此合同的效力為()。A.有效B.可撤銷C.效力待定D.無效【答案】C79、按照《擔保法》的規定，下列財產中可以作為抵押物的是()。A.抵押人依法有權處分的國有土地使用權B.抵押人的宅基地使用權C.抵押人擁有的股票D.學校設施【答案】A80、保險作為風險轉移的手段之一，其功能在于()。A.避免風險事件的發生B.避免風險事件對保險標的的損害C.發生風險事件后得到經濟補償D.發生風險事件后轉移責任【答案】C81、根據《合同法》規定，下列表述正確的是()。A.承攬合同、設備工程合同必須采用書面形式B.未經定做人同意，承攬人不得把任何工作交由第三人完成C.承攬合同生效后，對于當事人均有法律約束力，任何一方不得隨時解除合同D.承攬合同中的定做人可以隨時解除合同，造成承攬人損失的，應當予以賠償【答案】D82、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，無論工程師采取何種方式提出變更，應在()之前。A.開工日期B.簽發付款證書C.簽發接收證書D.簽發履約證書【答案】C83、設備安裝合同應約定具體的設備保證期限。保證期從()之日起開始計算。A.簽發初步驗收證書B.啟動試車C.性能驗收試驗D.簽發最終驗收證書【答案】A84、根據《招標投標法》及《招標投標法實施條例》，下列投標文件中，開標時應當作為廢標處理的是()。A.逾期送達的投標文件B.沒有送到指定地點的投標文件C.關鍵內容字跡模糊、無法辨認的投標文件D.未通過資格預審的申請人提交的投標文件【答案】C85、組建編制設備工程合同的團隊時，團隊人員的知識構成至少應包括()。A.設備工程技術知識、商務知識和法律知識B.設備工程技術知識、商務知識和管理知識C.商務知識、管理知識和法律知識D.管理知識、法律知識和設備工程技術知識【答案】A86、與邀請招標相比，公開招標的特有程序是()。A.開標B.組織現場踏勘C.發出投標邀請書D.發布招標公告【答案】D87、設備工程合同履行期間，承包商要求索賠時，應在()內，及時提交索賠報告。A.已經察覺索賠事由后28天B.理應察覺索賠事由后28天C.取得現場資料后28天D.發出索賠通知后28天或設備監理工程師指定的期間【答案】D88、根據《合同法》規定，下列關于標的物提存的事由，表述不正確的是()。A.債權人喪失民事行為能力未確定監護人的B.債權人下落不明的C.債權人被宣告死亡，未確定繼承人的D.債權人主張提存的【答案】D89、按照FIDIC新黃皮書的規定，如果在業主接收整個設備工程或單位工程后進行竣工后試驗，確定可以開始試驗日期的是()。A.工程師B.工程師代表C.承包商D.業主【答案】D90、世達公司投資的某工程項目依法應進行招標投標。世達公司的下列行為中，不符合招標投標法規定的是()。A.世達公司委托某工程咨詢公司編制了標底B.世達公司自行選擇了招標代理機構C.世達公司的招標文件中寫明了評標的標準D.世達公司的招標文件中寫明了評標委員會專家名單【答案】D91、承包商應當在()之前，任命承包商代表。A.基準日期B.開始現場工作C.提交履約擔保D.開工日期【答案】D92、如果承包商隱蔽已經完成的工作前未通知工程師進行檢驗，則當工程師提出剝露檢驗要求時，承擔由于檢驗所產生的費用的是()。A.業主B.承包商C.工程師D.如果檢驗的結果證明完成的隱蔽工程符合合同要求，則由業主承擔全部費用，否則，將由承包商承擔全部費用【答案】B93、甲因需資金，將手中一張匯票質押給乙。根據《物權法》，乙對該匯票的質權自+()時成立。A.甲將匯票交付于乙B.匯票登記C.甲將匯票提存于公證處D.質押合同簽字【答案】A94、采用數據電文形式訂立合同的，合同成立的地點是()。A.發件人的主營業地B.發件人的經常居住地C.收件人的主營業地D.收件人的經常居住地【答案】C95、設備工程合同履行期間，承包商要求索賠時，應在()內，及時提交索賠報告。A.已經察覺索賠事由后28天B.理應察覺索賠事由后28天C.取得現場資料后28天D.發出索賠通知后28天或設備監理工程師指定的期間【答案】D96、根據FIDIC《設計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同》的規定，在頒發工程接收證書前的任何時間，()可通過發布指示或要求承包商提交建議書的方式，提出變更。A.工程師B.工程師助手C.雇主D.雇主代表【答案】C97、某建設項目設計合同的價格為500萬元，設計單位已接受委托方支付合同價的20%的定金，無正當理由拒不履行合同義務，則委托方有權要求設計單位返還()萬元。A.100B.150C.200D.400【答案】C98、下列選項中，屬于合同收尾階段工作內容的是()。A.修補質量缺陷B.結算預付款C.設計交底D.裁決合同爭端【答案】A99、基于現場保安，負責阻止未經授權的人員進入現場的是()。A.工程師B.承包商C.業主D.保安公司【答案】B100、在買賣合同中，當事人約定檢驗期間的，買方應當在檢驗期間內將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數量和質量符合約定B.視為數量和質量不符合約定C.賣方可以行使催告權D.視為賣方違約，追究違約責任【答案】A多選題（共40題）1、下列行政機關的行政行為中，相關當事人可以提起行政訴訟的情形有()。A.吊銷施工企業的營業執照B.查封施工現場的施工起重機械C.對建筑安全監督管理機構的工作人員予以處分D.工程建設標準批準部門修改《工程建設標準強制性條文》E.建設行政主管部門對調解成功的建設合同爭議，擬定調解協議【答案】AB2、依據《合同法》，法定解除合同的條件有()。A.合同履行過程中發生不可抗力B.合同履行期限屆滿之前當事人一方明確表示不履行C.當事人一方遲延履行主要債務D.當事人一方違約行為致使合同目的不能實現E.合同履行期限屆滿之前，當事人的行為表明不履行主要債務【答案】BD3、根據《合同法》，受要約人對要約內容中的下列條款作出了變更，屬于實質性變更的有()。A.合同標的B.價款或者報酬C.履行期限D.違約責任E.履約擔?！敬鸢浮緼BCD4、對于設備工程的質量缺陷進行修復，工程師有權指示承包商完成的工作有()。A.從合同中刪除有質量缺陷的工作B.換掉不符合合同的材料和生產設備并移出現場C.自費調查導致質量缺陷的原因D.對不符合合同要求的工作返工E.在發生緊急情況時，如事故、意外事件等，實施為保證工程安全迫切需要的工作【答案】BD5、下列關于不安抗辯權的敘述，正確的有()。A.不安抗辨權是先履行義務一方當事人享有的權利B.不安抗辨權是后履行義務一方當事人享有的權利C.不安抗辨權的行使方式是中止履行合同義務D.不安抗辨權的行使方式是終止履行合同義務E.不安抗辨權的適用條件是對方當事人死亡或喪失行為能力【答案】AC6、對于使用國有資金投資的項目，評標委員會推薦多名中標候選人的，招標人確定中標人的原則有()。A.招標人應當確定報價最低的中標候選人為中標人B.排名第一的中標候選人因不可抗力提出不能履行合同的，招標人應當確定排名第二的中標候選人為中標人C.排名第一的中標候選人放棄中標的，招標人可以確定排名第二的候選人為中標人D.排名第一的中標候選人在招標文件規定的期限內未能提交履約保證金的，招標人可以確定排名第二的中標候選人為中標人E.排名第二的中標候選人因故不能簽訂合同時，招標人應重新招標【答案】BCD7、建筑施工企業取得安全生產許可證應具備()條件。A.制定完備的安全生產規章制度和操作規程B.設置安全生產管理機構，配備專職安全生產管理人員C.保證施工安全防護用具所需資金的投入D.管理人員和作業人員每兩年進行一次安全生產教育培訓并考核合格E.依法參加工傷保險，為從業人員繳納保險費【答案】AB8、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規定，承包商在收到履約證書后56天內，向工程師提交的最終報表草案，應詳細列出()。A.根據合同完成的所有工作的價值B.承包商認為根據合同或其他規定應支付給他的任何其他款額C.最終應支付的款額D.雇主應付給承包商的余額E.承包商還應付給雇主的余額【答案】AB9、在因缺陷產品導致人身損害的產品責任法律關系中，內部責任主體有()。A.設計者B.生產者C.銷售者D.運輸者E.倉儲者【答案】D10、根據FIDIC《生產設備和設計-施工合同條件》規定，下列關于暫時停工后果的表述，正確的有()。A.如果工程師發布暫時停工指示是非承包商原因導致時，承包商有權就竣工時間提出索賠B.如果工程師發布暫時停工指示是非承包商原因導致時，承包商有權就費用提出索賠C.如果暫時停工由于承包商違約導致，承包商無權索賠D.如果暫時停工累計達到56天以上，承包商可解除合同E.無論何種原因導致暫時停工，承包商均可索賠【答案】ABC11、下列選項中，屬于無效合同的有()。A.一方以欺詐手段訂立的合同B.一方以脅迫手段訂立的合同C.以合法形式掩蓋非法目的的合同D.損害社會公共利益的合同E.限制民事行為能力人訂立的合同【答案】CD12、下列有關承諾生效的表述，正確的有()。A.采用書面形式作出承諾的，承諾通知發出時生效B.采用電報形式作出承諾的，電報到達要約人時生效C.采用電子郵件形式作出承諾的，電子郵件進入要約人指定的郵箱時生效D.采用電子郵件作出承諾的，要約人了解內容時生效E.采用行為方式作出承諾的，承諾行為作出時生效【答案】BC13、設備工程合同管理中進度管理的要點主要包括()。A.工程開工B.工程暫停C.竣工時間的延長D.趕工E.誤期損害賠償【答案】ABCD14、根據《勞動合同法》規定，下列()情形中，用人單位須提前30天以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者一個月工資，可以解除勞動合同。A.勞動者患病或者非因工負傷，在規定的醫療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的B.勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使勞動合同無法履行，經用人單位與勞動者協商，未能就變更勞動合同內容達成協議的C.勞動者同時與其他用人單位建立勞動關系，對完成本單位的工作任務造成嚴重影響，或者經用人單位提出，拒不改正的D.在試用期間被證明不符合錄用條件的E.因勞動者原因致使勞動合同無效的；【答案】AB15、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，下列關于合同和投標函的說法，正確的有()。A.投標函附錄不構成合同B.投標函有時也稱作報價函C.投標函構成合同D.投標函應按業主規定的格式填寫E.投標書中的承包商建議書是合同文件的組成部分【答案】BCD16、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，下列關于合同和投標函的說法，正確的有()。A.投標函附錄不構成合同B.投標函有時也稱作報價函C.投標函構成合同D.投標函應按業主規定的格式填寫E.投標書中的承包商建議書是合同文件的組成部分【答案】BCD17、根據《民法通則》，下列情形中，可導致委托代理終止的有()。A.代理人喪失民事行為能力B.被代理人恢復民事行為能力C.被代理人被剝奪政治權利D.代理期限屆滿E.代理人死亡【答案】AD18、在設備工程合同履行過程中，設備監理工程師合同管理的主要工作包括()、索賠管理等。A.審查承包商的履約能力B.變更管理C.監督管理承包商的履約行為D.協調管理合同關系E.支付工程款【答案】BCD19、根據《合同法》，下列合同中，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構撤銷的合同有()。A.一方以脅迫手段訂立的合同B.附生效條件的合同C.以合法形式掩蓋非法目的的合同D.一方以欺詐手段訂立的合同E.在訂立合同時顯失公平【答案】AD20、當事人可以依法解除合同的情形有()。A.在履行期限屆滿之前，當事人一方明確表示不履行主要債務的B.在履行期限屆滿之前，當事人一方以自己的行為表明不履行主要債務的C.因不可抗力不能實現合同目的D.當事人一方遲延履行主要債務的E.當事人一方違約致使不能實現合同目的【答案】ABC21、設備工程合同履行中，承包商提交工程師審核的承包商文件包括()。A.操作和維修手冊B.合同規定的竣工文件C.質量管理內審文件D.指定分包商的資質文件E.業主要求中規定的技術文件【答案】AB22、總體策劃設備工程項目整個建設期內可能簽訂的合同時，主要依據包括()。A.相關法律法規B.設備工程的特性C.設計文件D.資源情況E.市場環境【答案】ABD23、許可審批機關應當撤回生產許可的情形有()。A.被許可生產的產品列入國家決定淘汰產品目錄的B.被許可人不再生產被許可的產品的C.生產許可依據的法律、法規、規章修改D.法人或者其他組織依法終止的E.企業自行轉讓生產許可證書【答案】ABC24、在買賣合同中，出賣人就交付標的物負有保證第三人不得向買受人主張任何權利的義務，該義務的內容有()。A.出賣人對該標的物擁有所有權或處分權B.該標的物未侵犯第三人的知識產權C.出賣人對該標的物擁有租賃權并告知買受人D.出賣人將該標的物抵押給銀行并告知買受人E.出賣人將該標的物質押給銀行未告知買受人【答案】ABD25、地方政府部門造成的工程中斷，承包商有權延長工期的條件有()。A.業主未將地方政府部門制定的新規定告知承包商B.承包商已經采取措施，仍不能避免工程延誤C.承包商已經遵守了地方政府部門制定的程序D.地方政府的行為延誤或干擾了承包商的工作E.承包商無法提前預見此類延誤或中斷【答案】CD26、在承攬合同中，承攬人的義務有()。A.按合同約定提供原材料并接受定作人對材料進行檢驗B.協助定作人辦理付款擔保手續C.對定作人提供的材料及時檢驗D.接受定作人監督檢查E.發現定作人的技術要求不合理應及時通知定作人【答案】ACD27、按照我國《合同法》的規定，合同履行的原則有()。A.全面、適當履