拉運沙石料承包合同發包人:阿熱勒鎮托萬克麥蓋提村(以下簡稱甲方）承包人:楊路平(以下簡稱乙方)經雙方協商制定本條款,雙方務必遵照執行。一、承包項目:阿熱勒鎮托萬克麥蓋提村鋪砂石路項目二、施工內容：乙方負責石料拉運、平整路面,推土三、施工承包價格：工程量及造價：工程量5。1km，單價50元／米，總造價貳拾伍萬伍仟元整(￥２5５００0元).四、工期要求:乙方應嚴格按照甲方要求和標準施工(寬5米,厚30—40公分）,不符合甲方要求的，甲方有權拒絕驗收。五、工期：2０14年1月15日開工至2014年2月5日竣工。六、驗收標準：以甲方現場驗收為準，甲方以驗收結果確定為合格后方可填寫驗收單結算。七、有下列情形之一，可以解除合同：１、甲、乙雙方協商一致；２、因不可抗力指使不能實現合同目的;3、在履行期限屆滿之前,一方明確表示或者以自己行為表明不履行主要義務;4、一方延遲履行主要義務,經催告后15天內仍未履行；5、一方延遲履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。八、違約責任:甲、乙雙方應嚴格履行合同規定的各項條款，如一方違約,由違約方承擔責任,并參照合同法及雙方商定的有關條款賠償經濟損失。九、解決合同爭議的方式:本合同產生爭議，甲、乙雙方應本著友好協商的積極態度進行協商解決;協商不成的,可提請當地人民法院提起訴訟。十、本合同未盡事宜甲、乙雙方協、商解決。本合同簽定:本合同簽字、加蓋雙方印章后生效,本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。甲方：

乙方:年月日

年月日拉運沙石料承包合同發包人：阿熱勒鎮阿克哈尼喀村（以下簡稱甲方）承包人:楊路平（以下簡稱乙方)經雙方協商制定本條款,雙方務必遵照執行。一、承包項目:阿熱勒鎮阿克哈尼喀村鋪砂石路項目二、施工內容：乙方負責石料拉運、平整路面，推土三、施工承包價格：工程量及造價：工程量５.２km,單價5０元/米,總造價貳拾陸萬元整（￥260０0０元）.四、工期要求：乙方應嚴格按照甲方要求和標準施工(寬５米,厚３0-40公分),不符合甲方要求的，甲方有權拒絕驗收.五、工期：201４年2月5日開工至20１４年2月25日竣工.六、驗收標準:以甲方現場驗收為準,甲方以驗收結果確定為合格后方可填寫驗收單結算。七、有下列情形之一，可以解除合同：1、甲、乙雙方協商一致；２、因不可抗力指使不能實現合同目的；3、在履行期限屆滿之前，一方明確表示或者以自己行為表明不履行主要義務；4、一方延遲履行主要義務,經催告后１5天內仍未履行;5、一方延遲履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。八、違約責任:甲、乙雙方應嚴格履行合同規定的各項條款，如一方違約，由違約方承擔責任，并參照合同法及雙方商定的有關條款賠償經濟損失。九、解決合同爭議的方式:本合同產生爭議,甲、乙雙方應本著友好協商的積極態度進行協商解決；協商不成的，可提請當地人民法院提起訴訟。十、本合同未盡事宜甲、乙雙方協、商解決。本合同簽定:本合同簽字、加蓋雙方印章后生效，本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。甲方：年

月

日

乙方：年

月日拉運沙石料承包合同發包人：阿熱勒鎮尤喀克麥蓋提村（以下簡稱甲方)承包人：楊路平（以下簡稱乙方)經雙方協商制定本條款，雙方務必遵照執行.一、承包項目：阿熱勒鎮尤喀克麥蓋提村鋪砂石路項目二、施工內容:乙方負責石料拉運、平整路面,推土三、施工承包價格：工程量及造價:工程量６。8km，單價5０元/米,總造價叁拾肆萬元整(￥3４0000元)。四、工期要求：乙方應嚴格按照甲方要求和標準施工(寬５米,厚30—40公分）,不符合甲方要求的，甲方有權拒絕驗收。五、工期:201４年１月20日開工至2014年2月2０日竣工。六、驗收標準：以甲方現場驗收為準,甲方以驗收結果確定為合格后方可填寫驗收單結算．七、有下列情形之一,可以解除合同：1、甲、乙雙方協商一致;2、因不可抗力指使不能實現合同目的;3、在履行期限屆滿之前,一方明確表示或者以自己行為表明不履行主要義務;4、一方延遲履行主要義務,經催告后１５天內仍未履行；5、一方延遲履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。八、違約責任:甲、乙雙方應嚴格履行合同規定的各項條款,如一方違約，由違約方承擔責任,并參照合同法及雙方商定的有關條款賠償經濟損失。九、解決合同爭議的方式:本合同產生爭議,甲、乙雙方應本著友好協商的積極態度進行協商解決;協商不成的,可提請當地人民法院提起訴訟。十、本合同未盡事宜甲、乙雙方協、商解決。本合同簽定:本合同簽字、加蓋雙方印章后生效,本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。甲方:

乙方：年

月

日

年月日拉運沙石料承包合同發包人：阿熱勒鎮吐爾拜提阿熱買里村熱買里村(以下簡稱甲方)承包人：楊路平（以下簡稱乙方）經雙方協商制定本條款,雙方務必遵照執行.一、承包項目:阿熱勒鎮吐爾拜提阿熱買里村鋪砂石路項目二、施工內容:乙方負責石料拉運、平整路面,推土三、施工承包價格：工程量及造價：工程量４。1km,單價50元/米,總造價貳拾萬零伍仟元整（￥２0500０元).四、工期要求：乙方應嚴格按照甲方要求和標準施工(寬5米，厚3０－４0公分），不符合甲方要求的,甲方有權拒絕驗收。五、工期:2０14年1月25日開工至2014年2月2５日竣工.六、驗收標準：以甲方現場驗收為準,甲方以驗收結果確定為合格后方可填寫驗收單結算。七、有下列情形之一,可以解除合同:1、甲、乙雙方協商一致；2、因不可抗力指使不能實現合同目的；3、在履行期限屆滿之前,一方明確表示或者以自己行為表明不履行主要義務;4、一方延遲履行主要義務,經催告后１5天內仍未履行;５、一方延遲履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。八、違約責任:甲、乙雙方應嚴格履行合同規定的各項條款,如一方違約,由違約方承擔責任,并參照合同法及雙方商定的有關條款賠償經濟損失。九、解決合同爭議的方式:本合同產生爭議，甲、乙雙方應本著友好協商的積極態度進行協商解決；協商不成的,可提請當地人民法院提起訴訟。十、本合同未盡事宜甲、乙雙方協、商解決.本合同簽定：本合同簽字、加蓋雙方印章后生效，本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份。甲方：

乙方:年

月日

年月日拉運沙石料承包合同發包人：阿熱勒鎮依爾瑪村(以下簡稱甲方）承包人:楊路平(以下簡稱乙方)經雙方協商制定本條款,雙方務必遵照執行.一、承包項目:阿熱勒鎮依爾瑪村鋪砂石路項目二、施工內容：乙方負責石料拉運、平整路面，推土三、施工承包價格:工程量及造價：工程量5.5km，單價50元/米,總造價貳拾柒萬伍仟元整(￥2７５００0元).四、工期要求：乙方應嚴格按照甲方要求和標準施工（寬5米,厚３0—４０公分），不符合甲方要求的,甲方有權拒絕驗收。五、工期：２01４年2月5日開工至２01４年3月5日竣工。六、驗收標準:以甲方現場驗收為準，甲方以驗收結果確定為合格后方可填寫驗收單結算。七、有下列情形之一,可以解除合同:１、甲、乙雙方協商一致;2、因不可抗力指使不能實現合同目的；３、在履行期限屆滿之前,一方明確表示或者以自己行為表明不履行主要義務；4、一方延遲履行主要義務，經催告后15天內仍未履行；5、一方延遲履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。八、違約責任：甲、乙雙方應嚴格履行合同規定的各項條款,如一方違約，由違約方承擔責任,并參照合同法及雙方商定的有關條款賠償經濟損失。九、解決合同爭議的方式：本合同產生爭議,甲、乙雙方應本著友好協商的積極態度進行協商解決;協商不成的，可提請當地人民法院提起訴訟。十、本合同未盡事宜甲、乙雙方協、商解決。本合同簽定:本合同簽字、加蓋雙方印章后生效,本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份.甲方:

乙方:年

月日

年月日拉運沙石料承包合同發包人：阿熱勒鎮結格吉村(以下簡稱甲方）承包人:阿布拉。依薩米丁（以下簡稱乙方）經雙方協商制定本條款，雙方務必遵照執行。一、承包項目:阿熱勒鎮結格吉村鋪砂石路項目二、施工內容：乙方負責石料拉運、平整路面，推土三、施工承包價格:工程量及造價:工程量4.４km，單價45元/米,總造價壹拾玖萬捌仟元整(￥１9８000元)。四、工期要求：乙方應嚴格按照甲方要求和標準施工（寬5米，厚3０—40公分),不符合甲方要求的,甲方有權拒絕驗收.五、工期:2014年４月5日開工至２0１4年5月1５日竣工。六、驗收標準：以甲方現場驗收為準，甲方以驗收結果確定為合格后方可填寫驗收單結算。七、有下列情形之一，可以解除合同:１、甲、乙雙方協商一致;２、因不可抗力指使不能實現合同目的；3、在履行期限屆滿之前,一方明確表示或者以自己行為表明不履行主要義務;４、一方延遲履行主要義務,經催告后1５天內仍未履行；5、一方延遲履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。八、違約責任:甲、乙雙方應嚴格履行合同規定的各項條款，如一方違約，由違約方承擔責任，并參照合同法及雙方商定的有關條款賠償經濟損失。九、解決合同爭議的方式:本合同產生爭議,甲、乙雙方應本著友好協商的積極態度進行協商解決;協商不成的,可提請當地人民法院提起訴訟.十、本合同未盡事宜甲、乙雙方協、商解決。本合同簽定:本合同簽字、加蓋雙方印章后生效,本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份。甲方:

乙方：年

月日

年月

日拉運沙石料承包合同發包人:阿熱勒鎮吐爾拜提喀拉都維村(以下簡稱甲方)承包人：阿布拉。依薩米丁（以下簡稱乙方)經雙方協商制定本條款,雙方務必遵照執行．一、承包項目:阿熱勒鎮吐爾拜提喀拉都維村鋪砂石路項目二、施工內容：乙方負責石料拉運、平整路面，推土三、施工承包價格:工程量及造價:工程量4。９ｋm，單價45元/米,總造價貳拾貳萬零伍佰元整(￥220500元).四、工期要求：乙方應嚴格按照甲方要求和標準施工(寬5米，厚30—4０公分），不符合甲方要求的，甲方有權拒絕驗收。五、工期:201４年4月5日開工至２014年5月15日竣工。六、驗收標準:以甲方現場驗收為準,甲方以驗收結果確定為合格后方可填寫驗收單結算．七、有下列情形之一,可以解除合同：1、甲、乙雙方協商一致；2、因不可抗力指使不能實現合同目的；3、在履行期限屆滿之前,一方明確表示或者以自己行為表明不履行主要義務；4、一方延遲履行主要義務,經催告后15天內仍未履行;5、一方延遲履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。八、違約責任:甲、乙雙方應嚴格履行合同規定的各項條款，如一方違約,由違約方承擔責任，并參照合同法及雙方商定的有關條款賠償經濟損失。九、解決合同爭議的方式：本合同產生爭議,甲、乙雙方應本著友好協商的積極態度進行協商解決;協商不成的，可提請當地人民法院提起訴訟。十、本合同未盡事宜甲、乙雙方協、商解決.本合同簽定:本合同簽字、加蓋雙方印章后生效,本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份.甲方：

乙方:年月日

年 月日拉運沙石料承包合同發包人：阿熱勒鎮皮亞其村(以下簡稱甲方)承包人:阿布拉。依薩米丁（以下簡稱乙方）經雙方協商制定本條款,雙方務必遵照執行。一、承包項目：阿熱勒鎮皮亞其鋪砂石路項目二、施工內容:乙方負責石料拉運、平整路面,推土三、施工承包價格：工程量及造價：工程量2.5km，單價45元/米,總造價壹拾壹萬貳仟伍佰元整(￥１12500元）。四、工期要求：乙方應嚴格按照甲方要求和標準施工(寬5米，厚3０-4０公分),不符合甲方要求的，甲方有權拒絕驗收。五、工期:2０１4年4月5日開工至２0１４年５月１５日竣工。六、驗收標準:以甲方現場驗收為準,甲方以驗收結果確定為合格后方可填寫驗收單結算。七、有下列情形之一，可以解除合同：１、甲、乙雙方協商一致;2、因不可抗力指使不能實現合同目的;３、在履行期限屆滿之前,一方明確表示或者以自己行為表明不履行主要義務；4、一方延遲履行主要義務,經催告后15天內仍未履行；5、一方延遲履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。八、違約責任：甲、乙雙方應嚴格履行合同規定的各項條款，如一方違約，由違約方承擔責任，并參照合同法及雙方商定的有關條款賠償經濟損失。九、解決合同爭議的方式：本合同產生爭議，甲、乙雙方應本著友好協商的積極態度進行協商解決；協商不成的,可提請當地人民法院提起訴訟.十、本合同未盡事宜甲、乙雙方協、商解決.本合同簽定:本合同簽字、加蓋雙方印章后生效,本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份.甲方：

乙方：年

月

日

年 月日拉運沙石料承包合同發包人：阿熱勒鎮吐爾拜提尤喀克買里村（以下簡稱甲方）承包人:吾加阿布拉。熱合曼（以下簡稱乙方)經雙方協商制定本條款，雙方務必遵照執行。一、承包項目:阿熱勒鎮吐爾拜提尤喀克買里村鋪砂石路項目二、施工內容：乙方負責石料拉運、平整路面，推土三、施工承包價格：工程量及造價：工程量1。1ｋm,單價５0元/米,總造價伍萬伍仟元整(￥５５0０0元).四、工期要求:乙方應嚴格按照甲方要求和標準施工(寬５米，厚３0－4０公分），不符合甲方要求的,甲方有權拒絕驗收。五、工期:2０１4年3月２0日開工至２014年4月10日竣工。六、驗收標準：以甲方現場驗收為準，甲方以驗收結果確定為合格后方可填寫驗收單結算.七、有下列情形之一，可以解除合同:１、甲、乙雙方協商一致；2、因不可抗力指使不能實現合同目的；3、在履行期限屆滿之前，一方明確表示或者以自己行為表明不履行主要義務;4、一方延遲履行主要義務，經催告后１５天內仍未履行;5、一方延遲履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。八、違約責任:甲、乙雙方應嚴格履行合同規定的各項條款,如一方違約，由違約方承擔責任，并參照合同法及雙方商定的有關條款賠償經濟損失。九、解決合同爭議的方式：本合同產生爭議,甲、乙雙方應本著友好協商的積極態度進行協商解決；協商不成的,可提請當地人民法院提起訴訟．十、本合同未盡事宜甲、乙雙方協、商解決。本合同簽定:本合同簽字、加蓋雙方印章后生效,本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份．甲方：年月

日

乙方：年月

日拉運沙石料承包合同發包人:阿熱勒鎮夏合吐爾村(以下簡稱甲方)承包人:吾加阿布拉。熱合曼(以下簡稱乙方）經雙方協商制定本條款,雙方務必遵照執行．一、承包項目：阿熱勒鎮夏合吐爾村鋪砂石路項目二、施工內容:乙方負責石料拉運、平整路面,推土三、施工承包價格：工程量及造價：工程量4。2km，單價５５元/米,總造價貳拾叁萬壹仟元整(￥23１0０0元）.四、工期要求:乙方應嚴格按照甲方要求和標準施工（寬6米,厚30－40公分）,不符合甲方要求的，甲方有權拒絕驗收.五、工期:2014年4月10日開工至２01４年5月10日竣工。六、驗收標準:以甲方現場驗收為準,甲方以驗收結果確定為合格后方可填寫驗收單結算。七、有下列情形之一,可以解除合同:1、甲、乙雙方協商一致；2、因不可抗力指使不能實現合同目的;3、在履行期限屆滿之前，一方明確表示或者以自己行為表明不履行主要義務;4、一方延遲履行主要義務,經催告后15天內仍未履行;5、一方延遲履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。八、違約責任:甲、乙雙方應嚴格履行合同規定的各項條款,如一方違約,由違約方承擔責任,并參照合同法及雙方商定的有關條款賠償經濟損失.九、解決合同爭議的方式：本合同產生爭議,甲、乙雙方應本著友好協商的積極態度進行協商解決；協商不成的，可提請當地人民法院提起訴訟。十、本合同未盡事宜甲、乙雙方協、商解決。本合同簽定:本合同簽字、加蓋雙方印章后生效，本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。甲方:

乙方:年

月

日

年 月日拉運沙石料承包合同發包人：阿熱勒鎮巴格其艾日克村（以下簡稱甲方)承包人：吾加阿布拉。熱合曼（以下簡稱乙方)經雙方協商制定本條款,雙方務必遵照執行.一、承包項目:阿熱勒鎮巴格其艾日克村鋪砂石路項目二、施工內容:乙方負責石料拉運、平整路面，推土三、施工承包價格:工程量及造價：工程量3。8km,單價5０元/米,總造價壹拾玖萬元整(￥１90000元）。四、工期要求:乙方應嚴格按照甲方要求和標準施工(寬5米,厚3０—40公分），不符合甲方要求的，甲方有權拒絕驗收.五、工期:２01４年3月25日開工至201４年4月15日竣工.六、驗收標準:以甲方現場驗收為準，甲方以驗收結果確定為合格后方可填寫驗收單結算。七、有下列情形之一，可以解除合同：１、甲、乙雙方協商一致；2、因不可抗力指使不能實現合同目的；3、在履行期限屆滿之前，一方明確表示或者以自己行為表明不履行主要義務;４、一方延遲履行主要義務,經催告后15天內仍未履行;5、一方延遲履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。八、違約責任：甲、乙雙方應嚴格履行合同規定的各項條款，如一方違約，由違約方承擔責任,并參照合同法及雙方商定的有關條款賠償經濟損失。九、解決合同爭議的方式：本合同產生爭議,甲、乙雙方應本著友好協商的積極態度進行協商解決；協商不成的,可提請當地人民法院提起訴訟.十、本合同未盡事宜甲、乙雙方協、商解決。本合同簽定:本合同簽字、加蓋雙方印章后生效,本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份。甲方:

乙方：年

月

日

年 月日拉運沙石料承包合同發包人：阿熱勒鎮喀什博依村(以下簡稱甲方)承包人：吾加阿布拉。熱合曼(以下簡稱乙方）經雙方協商制定本條款,雙方務必遵照執行。一、承包項目:阿熱勒鎮喀什博依村鋪砂石路項目二、施工內容:乙方負責石料拉運、平整路面,推土三、施工承包價格:工程量及造價:工程量５.4km,單價50元/米,總造價貳拾柒萬元整(￥２70０00元）。四、工期要求：乙方應嚴格按照甲方要求和標準施工(寬6米,厚30—40公分)，不符合甲方要求的,甲方有權拒絕驗收。五、工期：2014年5月5日開工至20１4年6月10日竣工.六、驗收標準：以甲方現場驗收為準，甲方以驗收結果確定為合格后方可填寫驗收單結算.七、有下列情形之一,可以解除合同：1、甲、乙雙方協商一致；2、因不可抗力指使不能實現合同目的;3、在履行期限屆滿之前，一方明確表示或者以自己行為表明不履行主要義務;4、一方延遲履行主要義務,經催告后15天內仍未履行;5、一方延遲履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。八、違約責任：甲