37/37機械勞務合同范本（精選9篇）

機械勞務合同范本第1篇承攬方：____________________________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務：____________

定作方：____________________________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務：____________

方委托承攬方加工____________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品

編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注

第二條加工成品質量要求

第三條原材料的'提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量

1.，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響質量時，方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.。方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知方調換或補齊。承攬方對方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.交原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知方;方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知方，因此造成的損失，由方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作，如果方要求保密，應當嚴格遵守，未經方許可不得留存技術資料的復制品。

3.方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的時間和地點

1.交物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交物日期計算：承攬方自備運輸工具送交物的以方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取物通知中，必須留給方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

1.未按合同規(guī)定的質量交付物或完成工作，方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2.交付物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分方不再需要的，承攬方應賠償方因此造成的損失。

3.未按合同規(guī)包裝物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

4.逾期交付物，應當向方償付違約金____元;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經方同意，提前交付物，方有權拒收。

5.不能交付物或不能完成工作的，應當償付不能交付物或不能完成工作部分價款總值的____%或酬金總額的____%的違約金。

6.異地交付的物不符合合同規(guī)定，暫由方代保管時，應當償付方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

7.實行代運或送貨的物，錯發(fā)到達地點或接收單位，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付物的責任。

8.由于保管不善致使方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付方因此造成的損失。

9.未按合同規(guī)定的辦法和期限對方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。

10.擅自調換方提供的原材料或修理物的零部件，方有權拒收，承攬方應賠償方因此造成的損失。如方要求重作或重新修理，應當按方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條方的違約責任

1.中途變更物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

2.中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%違約金。

3.未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付物的日期得以順延外，方應當償付承攬方停工待料的損失。

4.超過合同規(guī)定期限領取物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。方超過領取期限6個月不領取物的，承攬方有權將物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給方;變賣物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，方還應補償不足部分;如物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

5.超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6.無故拒絕接收物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7.變更交付物地點或接收單位，承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按項處理：

1.向仲裁機關申請仲裁;

2.向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________各留存一份。

定作方：________________________

代表人：________

____年____月____日

承攬方：________________________

代表人：________

日期：

機械勞務合同范本第2篇發(fā)包方：_______

承包方：_______

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《海南省建筑工程管理條例》及其它相關條例行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公和誠信的原則，雙方就本項目土石方工程施工項目協(xié)商一致，特簽訂本合同，雙方共同遵照執(zhí)行。

一、工程概況

1.1工程名稱：桑榆老年公寓

1.2工程地址：湘潭市響水雅艾村、星沙村

1.3工程內容：場地清表、土石方挖、裝運、場平整

二、承包方案

2.1按照第一條工程概況1.3工程內容，乙方以機械施工勞務分包形式進行承包施工。自帶機械設備，聽從甲方施工員及現(xiàn)場管理員的安排，保質、保量、保安全，按時完成施工任務。

三、合同工期

3.1開工日期：暫定于_______年_______月下旬（具體開工時間以甲方書面通知為準）。

3.2竣工日期：待定

3.3合同工期天數(shù)，以建設方要求為準

四、質量標準，以建設方驗收合格為準

五、合同價款

5.1土方按每方7元（人民幣）按實際工程量結算，石方按20XX年定額下浮20%進行結算（稅費除外）。

5.2本項目工程量約400萬元（人民幣）大寫：肆佰元整。

5.3按實際工程量按本合同單價結算。

六、付款方式

6.1乙方按甲方開工通知及通知時間組織機械設備和相關人員進場施工，其機械設備進場費由乙方自負（機械設備進場后由甲方預付第一次支付工程款扣回）。工程款由乙方每15天向甲方申報工程量，經甲方核實后按乙方實際完成工程量的工程款80%付給乙方，剩余的工程款經建設方驗收合格后30天內一次性全部付清給乙方。

七、安全施工

7.1乙方應遵守工程建設安全生產的有關規(guī)定，按嚴格要求標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查員依法實施的監(jiān)督檢查，采取嚴格的安全防護措施不，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用由乙方自行承擔，乙方必須對施工員辦理工傷意外保險，并為施工場內的有關人員生命財產和施工機械設備辦理保險，支付保險費用。

7.2實施爆破作業(yè)施工時，乙方應在施工前15天以書面形式通知乙方，并提出相應的安全防護措施，經甲方認可后方能實施，由甲方承擔安全防護措施費用。

八、雙方職責

8.1甲方職責

8.1.1按時對乙方所完成工程量進行審核結算并按合同約定的時間向乙方支付工程款。

8.1.2委派工地現(xiàn)場管理員，施工員指導工程施工和監(jiān)督施工質量，辦理工程驗收簽證手續(xù)。

8.1.3甲方處理好施工場地的周邊關系，確保乙方順利施工。

8.1.4如因甲方責任造成中途無故停工，由甲方承擔損失。

8.2乙方職責

8.2.1合同簽訂后，乙方向甲方提供施工機械設備清單。

8.2.2按甲方通知的開工日期組織機械設備和人員進場施工。

8.2.3及時向甲方提供施工進度報表及完成工程量的預測和計算依據(jù)。

8.2.4施工中如發(fā)現(xiàn)文物，古墓等應及時通知甲方并協(xié)同做好善后工作。

8.2.5協(xié)助甲方處理好施工場地周邊相互協(xié)作關系，其費用由甲方負責。

九、違約責任

9.1本合同一經簽訂生效，在無特殊情況下（如相關政策調整，自然完善戰(zhàn)爭等）任何一方不得單方面終止合同條款的履行，否則按違約處理。

9.2甲方因周邊關系未協(xié)調好而影響乙方施工而停工延誤等由甲方承擔相關責任。

9.3乙方不按合同約定的工程完成或機械設備不到位等原因中途停工而影響土建工程的施工時間，乙方除承擔違約責任外，還應賠償因此給甲方造成的損失。

9.4本合同甲乙雙方任何一方違約造成不履行合同行為違約方按工程總造價的1%賠償給守約方。

十、合同生效，解除和終止

10.1本合同自雙方代表簽字后當天由乙方向甲方交納合同履約金10萬元，進場后在第一次結付工程款時退還給乙方，但不計利息。

10.2合同簽訂后，一個月內乙方未能接到開工通知書，如無特殊情況，雙方以解除合同，甲方須全額退還合同履約金。

10.3如因特殊情況解除合同其賠償損失以及合同爭議均按甲方與建設方簽訂的合同條款參照執(zhí)行。

10.4本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份。

甲方：_______乙方：_______

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

機械勞務合同范本第3篇甲方：

乙方：

因工作需要按照《中華人民共和國勞動法》、以及有關法律、法規(guī)規(guī)定聘用：乙方為勞動合同制職工。雙方根據(jù)“平等自愿、協(xié)商一致”的原則，簽訂本合同，確定勞動關系，明確雙方的權利和義務；并共同遵守履行。

一、合同期限：本合同有效期經甲、乙雙方商定，采取下列形式：

合同有效期限：為xx年；xx年xx月xx日至xx年xx月xx日止。

本合同除可因甲方經營發(fā)生變化或在定期考核中發(fā)現(xiàn)乙方未能認真履行本合同規(guī)定的勞動義務而依法予以終止外；其他終止條件為：乙方違犯公司制度屢教不改者，泄露國家公司和公司客戶機密者。

二、乙方工作任務、工作目標；工種：職務：

乙方工作任務、完成甲方正常制度的工作任務和工作目標、視不同工種而定。

三、休假：

乙方在合同期內享受國家規(guī)定的節(jié)日、公休假日以及年休假、探親、婚喪、計劃生育、女職工勞動保護產假待遇（參見本單位———行政制度、員工守則）。

四、勞動報酬

員工工資分配形式、標準：甲方按照政府有關企業(yè)職工工資，特別是不得低于本市最低工資標準的規(guī)定，制定本公司工資制度，確定乙方工資形式和工資標準；

A、乙方試用期工資元/月；錄試乙方全年或每月的工資定為元，甲方可按公司制定的工資制度經營情況調整乙方工資。

B、甲方可根據(jù)乙方的工作業(yè)績、業(yè)務技能、專業(yè)水平、敬業(yè)精神加班時間來評定乙方獎金。

五、福利待遇：合同生效的月內、（按社保局規(guī)定雙方各出一部分費用參加社保）參加養(yǎng)老保險由雙方商議確定是（）否（）。

六、勞動紀律及獎懲（參見本各項管理制度制度）：

乙方應遵守甲方依法制定的員工守則、公司各項管理制度等，甲方有權對乙方履行制度的情況進行檢查、督促、考核和獎懲、原則上實行每季度自我評估和公司評估年以及年度總結。

七、有下列行為之一者，甲方有權單方面解除合同并凍結乙方原有工資福利和押金。

1、乙方觸犯國家法律、法規(guī)者；

2、嚴重違反甲方的規(guī)章制度者；

3、給甲方造成重大經濟損失者；

4、泄露企業(yè)（公司）機密者；

5、不能勝任工作，不能完成工作任務和勞動定額者。

八、有下列行為之一者，乙方需賠償甲方的經濟損失，甲方并保留追加乙方法律責任的權利。

1、給甲方造成巨大經濟損失者；

2、貪污、挪用企業(yè)公款、資金者；

3、泄露企業(yè)機密，損害企業(yè)聲譽，給甲方造成損失者。

4、乙方提出解除勞動合同，須于30日前提出，未經甲方同意，乙方不得擅離工作崗位，否則，予以經濟處罰（并凍結原有工資福利和押金）。雙方是否續(xù)簽都必須提前30個工作日之內通知對方、否則視違約。

5、若甲、乙雙方發(fā)生爭議，可協(xié)商解決或請勞動仲裁部門、仲裁機關和人民法院解決。

6、本合同一式兩份，雙方簽字后生效，甲、乙各執(zhí)一份，具有同等的法律效力。

7、勞動合同保證金。視不同工種而定，違反制度給公司造成損失，凍結保證金不退還。乙方向甲方繳納勞動合同信譽保證金（）元，（經濟困難者可從每月工資里扣除）合同期滿退還；

九、其他

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章或簽名）：

20xx年xx月xx日

機械勞務合同范本第4篇甲方：

乙方：

因工作需要按照《中華人民共和國勞動法》、以及有關法律、法規(guī)規(guī)定聘用：乙方為勞動合同制職工。雙方根據(jù)“平等自愿、協(xié)商一致”的原則，簽訂本合同，確定勞動關系，明確雙方的權利和義務；并共同遵守履行。

一、合同期限：本合同有效期經甲、乙雙方商定，采取下列形式：

合同有效期限：為xx年；xx年xx月xx日至xx年xx月xx日止。

本合同除可因甲方經營發(fā)生變化或在定期考核中發(fā)現(xiàn)乙方未能認真履行本合同規(guī)定的勞動義務而依法予以終止外；其他終止條件為：乙方違犯公司制度屢教不改者，泄露國家公司和公司客戶機密者。

二、乙方工作任務、工作目標；工種：職務：

1、乙方工作任務、完成甲方正常制度的工作任務和工作目標、視不同工種而定。

三、休假：

乙方在合同期內享受國家規(guī)定的節(jié)日、公休假日以及年休假、探親、婚喪、計劃生育、女職工勞動保護產假待遇（參見本單位———行政制度、員工守則）。

四、勞動報酬

員工工資分配形式、標準：甲方按照政府有關企業(yè)職工工資，特別是不得低于本市最低工資標準的規(guī)定，制定本公司工資制度，確定乙方工資形式和工資標準；

A、乙方試用期工資元/月；錄試乙方全年或每月的工資定為元，甲方可按公司制定的工資制度經營情況調整乙方工資。

B、甲方可根據(jù)乙方的工作業(yè)績、業(yè)務技能、專業(yè)水平、敬業(yè)精神加班時間來評定乙方獎金。

五、福利待遇：合同生效的月內、（按社保局規(guī)定雙方各出一部分費用參加社保）參加養(yǎng)老保險由雙方商議確定是（）否（）。

六、勞動紀律及獎懲（參見本各項管理制度制度）：

乙方應遵守甲方依法制定的員工守則、公司各項管理制度等，甲方有權對乙方履行制度的情況進行檢查、督促、考核和獎懲、原則上實行每季度自我評估和公司評估年以及年度總結。

七、有下列行為之一者，甲方有權單方面解除合同并凍結乙方原有工資福利和押金。

1、乙方觸犯國家法律、法規(guī)者；

2、嚴重違反甲方的規(guī)章制度者；

3、給甲方造成重大經濟損失者；

4、泄露企業(yè)（公司）機密者；

5、不能勝任工作，不能完成工作任務和勞動定額者。

八、有下列行為之一者，乙方需賠償甲方的經濟損失，甲方并保留追加乙方法律責任的權利。

1、給甲方造成巨大經濟損失者；

2、貪污、挪用企業(yè)公款、資金者；

3、泄露企業(yè)機密，損害企業(yè)聲譽，給甲方造成損失者。

4、乙方提出解除勞動合同，須于30日前提出，未經甲方同意，乙方不得擅離工作崗位，否則，予以經濟處罰（并凍結原有工資福利和押金）。雙方是否續(xù)簽都必須提前30個工作日之內通知對方、否則視違約。

5、若甲、乙雙方發(fā)生爭議，可協(xié)商解決或請勞動仲裁部門、仲裁機關和人民法院解決。

6、本合同一式兩份，雙方簽字后生效，甲、乙各執(zhí)一份，具有同等的法律效力。

7、勞動合同保證金。視不同工種而定，違反制度給公司造成損失，凍結保證金不退還。乙方向甲方繳納勞動合同信譽保證金（）元，（經濟困難者可從每月工資里扣除）合同期滿退還；

九、其他

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章或簽名）：

xx年xx月xx日

機械勞務合同范本第5篇甲方：_______

乙方：_______

依照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》和國家工商行政管理局，建設部頒發(fā)的《建設工程施工合同》文本，并根據(jù)省、市有關規(guī)定、本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，結合本合同具體情況，雙方達成以下協(xié)議：

一、工程概況

工程名稱：新鄭市軒轅路芙蓉小區(qū)5號樓

⑴、承包范圍：乙方包工、甲方負責乙方所需的工具及原材料。

⑵、外墻粉刷及貼磚（瓷磚規(guī)格為6*20），所有側面全算，所有內口不粉。

二、承包價格

空口實算36元/m2。

三、乙方承包此工程按甲方要求達到合格工程。

四、付款方式

乙方工人進入工地，由甲方支付乙方前期生活費。一部分完工付工程款的80%，下一部分完工后應把上一部分的20%付清，并付本部分的80%，整體完工后付清。

五、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。

甲方：_______乙方：_______

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

機械勞務合同范本第6篇甲方：（以下簡稱甲方）

乙方：

為了優(yōu)質、高效的完成工程的建設任務，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國勞動法》及項目的建設要求，明確雙方的權利義務關系，甲乙雙方本著平等、互利的原則，經過認真研究和協(xié)商簽訂本合同以便共同遵守。

一、工作內容、工期、項目單價、質量標準

1、工程名稱及工程內容：

2、工程位置：

3、施工工期：日

4、工程細目及單價：

名稱：改路挖運土方單位：m3（天然密實體積）單價：6.74元/m3（含稅）內容：清表、開辟工作面、挖土、裝車、運輸、卸至指定工作面、整理邊坡、整路槽、配合測量及便道養(yǎng)護等名稱：改路利用土方單位：m3（壓實體積）單價：4.3元/m3（含稅）內容：清表、開辟工作面、攤鋪整平、灑水碾壓、整理邊坡、整路槽、配合測量及養(yǎng)護等名稱：改路回填砂礫（參照圖紙）單位：m3（壓實體積）單價：45.35元/m3（含稅）內容：清表、修便道、開辟工作面、攤鋪整平、灑水碾壓、整理邊坡、整路槽、配合測量及便道養(yǎng)護等

工程數(shù)量以實際完成、驗收合格為準，甲方與乙方每月核算工程量，如有遺漏，無特殊情況不予補充。

雙方簽字認可的工程任務驗收單和結算單是雙方最終結算的依據(jù)，除此之外不得另行結算工程價款。乙方施工范圍內所發(fā)生的一切勞務零星用工，已計入相應單價不再另外計量。

5、質量標準：

（1）本合同的工程內容均要求達到優(yōu)良工程，各項技術指標合格率100%。檢驗方法：按照《質量檢驗評定標準》、施工規(guī)范及業(yè)主招標文件要求的技術規(guī)范和本標段監(jiān)理工程師認可等辦法。

（2）施工工藝及方法：施工工藝和方法采用部頒規(guī)范和規(guī)程以及本標段監(jiān)理工程師認可的其他工藝和方法。

二、材料機具的使用和機械調配

1、施工中所需的機械設備由乙方自行配置，但必須滿足甲方施工要求。

2、施工中所需的油料、水、電等消耗費用均由乙方承擔。

三、結算及付款

1、乙方全部工程完工并經甲方、監(jiān)理、業(yè)主驗收合格后，按實際完成數(shù)量予以結算。

2、根據(jù)乙方每月所完工程量，經甲方、監(jiān)理、業(yè)主驗收合格后，甲方按業(yè)主撥款情況支付乙方工程費。

3、接到甲方計量通知后，乙方每期按甲方的工程驗收辦法填寫申請驗收單。經甲方工程驗收小組驗收合格交由合同部給予計量，合同部根據(jù)實際計量工程量和合同單價扣除各項費用后出具工程任務結算單。甲方計量款到戶后，乙方根據(jù)結算金額上報用款計劃交由財務部審核，核查無誤后3日內由甲方負責給乙方撥付。

4、乙方負責施工過程中原材料稅費（砂礫及油料）以及機械使用產生的稅費，并提供相應的足額稅票；否則，項目部將按實際發(fā)生額的對應稅率予以扣除。

5、對于工程變更部分，經業(yè)主審核確認后，甲方根據(jù)實際情況對乙方進行結算。

6、為保證農民工工資及當?shù)厍房钋暹€，每次撥款時，由乙方向甲方提供費用使用計劃，經甲方審核同意后，由甲方代付。

四、雙方權利與義務：

甲方權利與義務：

1.對乙方進行技術交底，提供施工圖紙、相關的施工方案、施工技術規(guī)范、質量檢驗標準等。

2.有權對乙方施工項目的質量、進度、安全等進行全方位的檢查、驗收和評定。

3.甲方有權對乙方不符合規(guī)范要求的行為和項目進行處罰。技術質檢部實行一票否決權，對乙方有質量問題的工程有權勒令其返工，如返工不徹底停止當月計量支付，直到能達到質量要求，其間一切損失及工期延誤由乙方負責。

4.如因甲方或自然災害原因，工期順延；若乙方原因造成沒有按規(guī)定的工期完工，甲方有權按一定比例予以罰款，并就具體情況扣除乙方機械費重新安排其他機械進行施工，剩余部分工程量按其合同單價的110%予以扣除。

5.對于乙方不聽指揮的操作人員，甲方有權清除出工地。

乙方權利與義務：

1.服從甲方的領導，嚴格按照甲方提供的圖紙、質量要求、安全要求等進行標準化、規(guī)范化、程序化施工，所施工項目必須達優(yōu)良工程。

2.由于不按規(guī)范施工，造成質量不符合規(guī)定標準和設計要求的，其返工費用及延誤工期損失由乙方全部承擔。

3.施工中發(fā)生的工程變更，或重大地質變更乙方應在甲方確定施工方案和核實工程量后，無條件服從施工，施工單價仍為原單價或以甲乙雙方協(xié)商的單價為準。

4.保證施工期間，參與本工程的機械設備能滿足甲方工期要求，否則甲方有權中止合同，并要求乙方賠償損失。

5.保證不雇用童工，不使用有犯罪嫌疑、傳染病及其他危害公眾利益的操作人員。

6.甲乙雙方在工程任務驗收單和結算單上簽字生效后，乙方保證不借任何理由要求甲方給予增加費用。

7.乙方必須保證機械的正常使用，設備的維修保養(yǎng)均由乙方自行承擔。

8.乙方同當?shù)匕l(fā)生的'一切經濟往來（房租費、食宿費、施工過程中所消耗的費用等）由乙方自行承擔，若發(fā)生經濟糾紛，甲方有權從給乙方撥付的工程款中扣除其所欠當?shù)刭M用，代扣費為所欠費用的110%，10%作為代扣辦公費。

9.施工中乙方不得以任何理由、借口停工、罷工，如有發(fā)生，甲方有權解除合同或對乙方降低10%單價進行經濟處罰。

10.乙方撤離工地前，必須清理完與當?shù)氐乃薪洕m紛，以當?shù)卮逦鼍叩淖C明為依據(jù)。

五、文明施工、安全生產

1.甲乙雙方都必須加強安全施工管理，增強安全意識，建立各種安全制度，危險作業(yè)區(qū)設立安全防護措施，并設危險標志，乙方每個作業(yè)班組必須設置一名專職安全員，負責施工安全。

2.乙方必須對所管理的材料、設備、車輛等做到有專人負責，在施工中，如因乙方違犯操作規(guī)程造成人員傷亡事故或設施損壞、丟失等情況所造成的后果，一律由乙方負擔，甲方概不負責。

3.乙方使用的操作人員應主動到施工路段當?shù)氐呐沙鏊鶄浒福腥藛T應遵紀守法，如有違法亂紀者或與當?shù)厝罕姲l(fā)生的切糾紛，其后果均由乙方自負。

4.乙方必須服從甲方正當?shù)陌踩芾怼⒅笇Аz查，如若違反安全規(guī)程，甲方有權對乙方進行停工整頓。

5.乙方機械的操作員必須具有熟練的操作技能，有合法的駕駛執(zhí)照及相關操作證，在施工過程中，由此責任事故造成的損失由乙方自己負擔。

六、環(huán)境保護

甲乙雙方必須加強環(huán)境保護意識，嚴格執(zhí)行國家、地方政府頒布的有關環(huán)境保護，水土保持的法律、法規(guī)，加強生態(tài)環(huán)境保護、水資源保護，大氣環(huán)境保護。做到廢棄雜物分類堆放，不隨意污染水及空氣，降低噪音，同時力行節(jié)約，嚴禁浪費。

七、爭議的解決：

本合同再履行過程中發(fā)生的爭議，由甲乙雙方協(xié)商解決，若協(xié)商不成，可在甲方注冊地法院解決。

八、本合同一式三份，甲方二份乙方一份。

九、未經事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商簽定補充合同，補充合同與本合同具有同等效力。

十、合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效；合同自甲乙雙方在工程數(shù)量驗收單及結算單上簽字生效認可后自行失效。

甲方：乙方：

代表：代表：

年月日

機械勞務合同范本第7篇發(fā)包方：

承包方：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《海南省建筑工程管理條例》及其它相關條例行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公和誠信的原則，雙方就本項目土石方工程施工項目協(xié)商一致，特簽訂本合同，雙方共同遵照執(zhí)行。

一、工程概況

1.1工程名稱：桑榆老年公寓

1.2工程地址：湘潭市響水雅艾村、星沙村

1.3工程內容：場地清表、土石方挖、裝運、場平整

二、承包方案

2.1按照第一條工程概況1.3工程內容，乙方以機械施工勞務分包形式進行承包施工。自帶機械設備，聽從甲方施工員及現(xiàn)場管理員的安排，保質、保量、保安全，按時完成施工任務。

三、合同工期

3.1開工日期：暫定于20XX年9月下旬（具體開工時間以甲方書面通知為準）。

3.2竣工日期：待定

3.3合同工期天數(shù)，以建設方要求為準

四、質量標準，以建設方驗收合格為準

五、合同價款

5.1土方按每方7元（人民幣）按實際工程量結算，石方按20XX年定額下浮20%進行結算（稅費除外）。

5.2本項目工程量約400萬元（人民幣）大寫：肆佰元整。

5.3按實際工程量按本合同單價結算。

六、付款方式

6.1乙方按甲方開工通知及通知時間組織機械設備和相關人員進場施工，其機械設備進場費由乙方自負（機械設備進場后由甲方預付第一次支付工程款扣回）。工程款由乙方每15天向甲方申報工程量，經甲方核實后按乙方實際完成工程量的工程款80%付給乙方，剩余的工程款經建設方驗收合格后30天內一次性全部付清給乙方。

七、安全施工

7.1乙方應遵守工程建設安全生產的有關規(guī)定，按嚴格要求標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查員依法實施的監(jiān)督檢查，采取嚴格的安全防護措施不，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用由乙方自行承擔，乙方必須對施工員辦理工傷意外保險，并為施工場內的有關人員生命財產和施工機械設備辦理保險，支付保險費用。

7.2實施爆破作業(yè)施工時，乙方應在施工前15天以書面形式通知乙方，并提出相應的安全防護措施，經甲方認可后方能實施，由甲方承擔安全防護措施費用。

八、雙方職責

8.1甲方職責

8.1.1按時對乙方所完成工程量進行審核結算并按合同約定的時間向乙方支付工程款。

8.1.2委派工地現(xiàn)場管理員，施工員指導工程施工和監(jiān)督施工質量，辦理工程驗收簽證手續(xù)。

8.1.3甲方處理好施工場地的周邊關系，確保乙方順利施工。

8.1.4如因甲方責任造成中途無故停工，由甲方承擔損失。

8.2乙方職責

8.2.1合同簽訂后，乙方向甲方提供施工機械設備清單。

8.2.2按甲方通知的開工日期組織機械設備和人員進場施工。

8.2.3及時向甲方提供施工進度報表及完成工程量的預測和計算依據(jù)。

8.2.4施工中如發(fā)現(xiàn)文物，古墓等應及時通知甲方并協(xié)同做好善后工作。

8.2.5協(xié)助甲方處理好施工場地周邊相互協(xié)作關系，其費用由甲方負責。

九、違約責任

9.1本合同一經簽訂生效，在無特殊情況下（如相關政策調整，自然完善戰(zhàn)爭等）任何一方不得單方面終止合同條款的履行，否則按違約處理。

9.2甲方因周邊關系未協(xié)調好而影響乙方施工而停工延誤等由甲方承擔相關責任。

9.3乙方不按合同約定的工程完成或機械設備不到位等原因中途停工而影響土建工程的施工時間，乙方除承擔違約責任外，還應賠償因此給甲方造成的損失。

9.4本合同甲乙雙方任何一方違約造成不履行合同行為違約方按工程總造價的1%賠償給守約方。

十、合同生效，解除和終止

10.1本合同自雙方代表簽字后當天由乙方向甲方交納合同履約金10萬元，進場后在第一次結付工程款時退還給乙方，但不計利息。

10.2合同簽訂后，一個月內乙方未能接到開工通知書，如無特殊情況，雙方以解除合同，甲方須全額退還合同履約金。

10.3如因特殊情況解除合同其賠償損失以及合同爭議均按甲方與建設方簽訂的合同條款參照執(zhí)行。

10.4本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份。

甲方：

乙方：

法定代表人：

負責人：

年月日

機械勞務合同范本第8篇承攬方：____________________________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務：____________

定作方：____________________________________

地址：____________郵碼：____________電話：____________

法定代表人：____________職務：____________

方委托承攬方加工____________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品

編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注

第二條加工成品質量要求

第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量

1.，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響質量時，方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2.。方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知方調換或補齊。承攬方對方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.交原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1.承攬方在依照方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知方;方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知方，因此造成的損失，由方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作，如果方要求保密，應當嚴格遵守，未經方許可不得留存技術資料的復制品。

3.方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交貨的'時間和地點

1.交物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2.交物日期計算：承攬方自備運輸工具送交物的以方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取物通知中，必須留給方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條運輸辦法及費用負擔

第十條結算方式及期限

第十一條其他約定

第十二條承攬方的違約責任

1.未按合同規(guī)定的質量交付物或完成工作，方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2.交付物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分方不再需要的，承攬方應賠償方因此造成的損失。

3.未按合同規(guī)包裝物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

4.逾期交付物，應當向方償付違約金____元;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經方同意，提前交付物，方有權拒收。

5.不能交付物或不能完成工作的，應當償付不能交付物或不能完成工作部分價款總值的____%或酬金總額的____%的違約金。

6.異地交付的物不符合合同規(guī)定，暫由方代保管時，應當償付方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

7.實行代運或送貨的物，錯發(fā)到達地點或接收單位，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付物的責任。

8.由于保管不善致使方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付方因此造成的損失。

9.未按合同規(guī)定的辦法和期限對方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。

10.擅自調換方提供的原材料或修理物的零部件，方有權拒收，承攬方應賠償方因此造成的損失。如方要求重作或重新修理，應當按方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條方的違約責任

1.中途變更物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

2.中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%違約金。

3.未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付物的日期得以順延外，方應當償付承攬方停工待料的損失。

4.超過合同規(guī)定期限領取物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。方超過領取期限6個月不領取物的，承攬方有權將物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給方;變賣物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，方還應補償不足部分;如物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

5.超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6.無故拒絕接收物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7.變更交付物地點或接收單位，承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可