PAGEPAGE314二級建造師《建設工程法規及相關知識》近年真題匯總（含原題及詳解）一、單選題1.當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的,關于人民法院認定竣工日期的說法,正確的是()。A、建設工程經竣工驗收合格的,以承包人提交竣工驗收報告之日為竣工日期B、承包人己經提交竣工#收報告,發包人拖延驗收的,以承包人提交驗收報告之日為竣工日期C、建設工程未經竣I驗收,承包人向發包人交付工程,發包人拒絕接收的,以承包人申請交付為竣工日期D、建設工程未經竣工驗收,發包人通知承包人交付工程,并實際占有使用工程,以發包人通知到達之日為竣工日期答案：B解析：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(法釋【2004】14號)規定,當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的,按照以下情形分別處理(1)建設工程經竣工驗收合格的,以竣工驗收合格之日為竣工日期;A選項錯。(2)承包人己經提交竣工驗收報告,發包人拖延驗收的,以承包人提交驗收報告之日為竣工日期;B選項正確。(3)建設工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移占有建設工程之日為竣工日期。D選項錯。第四章第一節2Z204012建設工程工期的規定P1112.關于抵押權的說法,正確的是()。A、以動產抵押的,抵押權自合同生效時設立B、抵押權可以與債權分離而單獨轉讓C、同一財產向兩個以上債權人抵押的,抵押權未登記的,拍賣抵押財產應按照抵押合同訂立的順序清償D、同一財產向兩個以上債權人抵押的,拍賣抵押財產所得的價款按債權比例清償答案：A解析：A對,以動產抵押的,抵押權自抵押合同生效時設立;B錯,抵押權不能與債權分離而單獨轉讓;C和D都說的不全面,同一財產向兩個以上債權人抵押的,拍賣、變賣抵押財產所得的價款依照下列規定清償:(1)抵押權己經登記的,按照登記的時間先后確定清償順序;(2)抵押權己經登記的先于未登記的受償;(3)抵押權未登記的,按照債權比例清償。其他可以登記的擔保物權,清償順序參照上述規定。第一章第七節2Z201073抵押權的規定P313.施工作業人員在作業過程中、發現吊裝預制構件未綁扎牢固而失衡擺動,即將脫落直接危及人身安全,隨即停止作業并迅速躲避,該情形屬于張某行使()。A、知情權B、拒絕違章指揮權C、緊急避險權D、正當防衛權答案：C解析：緊急避險權:《安全生產法》規定,從業人員發現直接危及人身安全的緊急情況時,有權停止作業或者在采取可能的應急措施后撤離作業場所。生產經營單位不得因從業人員在前款緊急情況下停止作業或者采取緊急撤離措施而降低其工資、福利等待遇或者解除與其訂立的勞動合同。第六章第二節施工作業人員安全生產的權利和義務P2134.關于在城市市區噪聲敏感建筑物集中區域內,禁止夜間進行產生環境噪聲污染的建筑施工作業的說A、噪聲敏感建筑物不包括機關和科研單位的辦公B、夜間施工作業必須征得附近居民同意C、搶修、搶險作業和因生產工藝上要求的可以無條件進行夜間施工作業D、噪聲敏感建筑物集中區域包括醫療區和以居民住宅為主的區域答案：D解析：所謂噪聲敏感建筑物集中區域,是指醫療區、文教科研區和以機關或者居民住宅為主的區域。所謂噪聲敏感建筑物,是指醫院、學校、機關、科研單位、住宅等需要保持安靜的建筑物。第五章第一節2Z205011環境噪聲污染防治的規定P175

法,正確的是()。5.關于勞務派遣的說法,正確的是()。A、用工單位可以根據實際需要隨時調整派遣勞動者的數量B、被派遣勞動者在用工單位因工作遭受事故傷害的,用工單位應當申請工傷認定,勞務派遺單位應當協助C、被派勞動者在無工作期間,勞務派單位應當按照所在地人民政府規定的最低工資標準,向其按月支付報酬D、勞務派遭單位被責令關閉、撤銷,用工單位可以將被派遣勞動者退回勞務派遺單位的的約定無效答案：C解析：勞務派遣單位應當與被派遣勞動者訂立年以上的固定期限勞動合同,按月支付勞動報酬;被派遣勞動者在無工作期間,勞務派遣單位應當按照所在地人民政府規定的最低工資標準,向其按月支付報酬第四章第二節2Z204023勞務派遣P1376.關于法人應當具備條件的說法,正確的是()A、須經有關機關批準B、有技術負責人C、承擔有限民事責任D、應當有自己的名稱和組織機構答案：D解析：法人應具備的條件(四條件)(法人:是一個組織):(1)依法成立;(2)有自己的名稱、組織機構、住所、財產或者經費;(住所:主要辦事機構所在地,不一定是注冊地);(3)能夠獨立承擔民事責任;(4)有法定代表人。法人章程或者法人權力機構對法定代表人代表權的限制,不得對抗善意相對人。法人承擔民事責任后,依照法律或者法人章程的規定,可以向有過錯的法定代表人追償。第一章第二節2Z201021法人的法定條件P67.關于施工企業項目負責人安全生產責任的說法,正確的是()A、應當監控分部分項工程的安全生產情況B、每月帶班生產時間不得少于其工作日的60%C、每月帶班檢查時間不得少于其工作日的25%D、應當對工程項目落實帶班制度責任答案：C解析：建筑施工企業負責人要定期帶班檢查,每月檢查時間不少于其工作日的25%。第六章第二節2Z206021施工單位的安全生產責任P2098.根據《招標標投標違法行為就公告暫行辦法》,關于招標違法行為記錄公告的說法,正確的是()。A、依法限制招標投標當事人資質等方面的行政處理決定,所認定的限制期限長于6個月,公告期限為6個月B、原行政處理決定被依法變更或撤銷的,公告部門應當及時對公告記錄予以變更或撤銷,并在公告平

臺上予以聲明C、被公告的招標投標當事人認為公告記錄與行政處理決定的相關內容不符的,可以向公告部門提出書面更正申請,公告部門在做出答復前停止對違法行為記錄的公告。D、行政處理決定再被行政復議或行政訴訟期間,公告部門應當停止對違法行為記錄的公告答案：B解析：考查的是建筑市場誠信行為的公布和獎懲機制。原行政處理決定被依法變更或撤銷的,公告部門應當及時對公告記錄予以變更或撤銷,并在公告平臺上予以聲明。第三章第三節2Z203033建筑市場誠信行為P1069.根據《綠色施工導則》,關于非傳統水源利用的說法,正確的是()A、現場機具、設備、車輛沖洗、噴灑路面、綠化澆灌等用水,優先采用非傳統水源,盡量不使用市政自來水B、可以采用地下水攪拌、地下水養護,有條件的地區和工程應當收集雨水養護C、處于基坑降水階段的工地,地下水不得作為生活用水D、施工中非傳統水源和循環水的再利用量力爭大于20%答案：A解析：非傳統水源利用:(1)優先采用中水攪拌、中水養護,有條件的地區和工程應收集雨水養護。(2)處于基坑降水階段的工地,宜優先采用地下水作為混凝土攪拌用水、養護用水、沖洗用水和部分生活用水。(5)力爭施工中非傳統水源和循環水的再利用量大于30%。第五章第二節2Z205021施工合理使用與節約能源的規定P19110.關于保險主體的說法,正確的是()。A、被保險人負有支付保險費的義務B、投保人可以與被保險人不一致C、受益人應當是被保險人D、被保險人不得為兩個以上答案：B解析：投保人負有支付保險費的義務,A錯誤。投保人、被保險人可以為受益人,C錯誤。被保險人可以為兩個以上,D錯誤。第一章第八節2Z201081保險與保險索賠的規定P3411.關于工程質量檢測的說法,正確的是()。A、檢測機構應當建立檔案管理制度,并應當單獨建立檢測結果不合格項目臺賬B、應當由施工企業委托具有相應資質的檢測機構進行檢測C、檢測機構可以監制建筑材料、構配件和設備D、檢測報告經設計單位或者工程監理單位確認后,由建設單位歸檔答案：A解析：質量檢測業務由工程項目建設單位委托具有相應資質的檢測機構進行檢測。檢測機構和檢測人員不得推薦或者監制建筑材料、構配件和設備。檢測報告經建設單位或者工程監理單位確認后,由施工單位歸檔。第七章第二節2Z207023檢驗檢測的規定P27312.關于施工合同解除后法律后果的說法,正確的是()。A、施工合同解除后,己經完成設工程質量不合格,經修復后質量的,發包人應當按照約定向承包人支付相應的工程價款,修復費用由發包人承擔B、施工合同解除后,己經完成的建設工程質量不合格,經修復后質量仍不合格的,承包人請求支付工程價款的,發包人應當視情況支付工程價款C、施工合同解除后,合同雙方權利義務不再履行,己經完成的建設工程質量合格的,發包人也無需向承包人支付工程價款D、因一方違約導致施工合同解除的,違約方應當賠償因此給對方造成的損失答案：D解析：因一方違約導致施工合同解除的,違約方應當賠償因此給對方造成的損失。第四章第一節2Z204015合同的履行P12613.關于勞動合同試用期的說法,正確的是()。A、初次訂立勞動合同的,可以僅約定試用期,而不約定勞動合同期限B、同一用人單位與同一勞動者只能約定1次試用期C、試用期不包含在勞動合同期限之內D、勞動合同期限不滿1年的,不得約定試用期答案：B解析：同一用人單位與同一勞動者只能約定1次試用期第四章第二節2Z204021勞動合同訂立的規定P12814.建設工程施工合同約定承包人墊資至基礎工程完工,約定墊資利率為全國銀行間同業拆借中心公布的貸款實操報價利率的2倍。基礎工程完工后,發包人未能按約定支付墊資款項及其利息,雙方發生爭議。關于該項目墊資及其利息的說法,正確的是()。A、關于墊資的約定無效B、約定的墊資金額過高,導致建設工程施工合同無效C、承包人向人民法院請求發包人按照約定支付利息的,人民法院應當全部支持D、承包人主張該項目墊資應當按照工程欠款進行處理的,人民法院不予支持答案：A解析：當事人對墊資和墊資利息有約定,承包人請求按照約定返還墊資及其利息的,應予支持,但是約定的利息計算標準高于中國人民銀行發布的同期同類貸款利率的部分除外。新教材有改動15.關于無效合同法律后果的說法,正確的是()A、無效合同自被確認為無效時起沒有法律約束力B、無效合同的當事人因該合同取得的財產,應當折價補償C、無效合同中雙方都有過錯的,僅需承擔各自的損失D、合同無效的,不影響合同中有關解決爭議方法的條款的效力答案：D解析：《民法典》規定,無效的或者被撤銷的民事法律行為自始沒有法律約束力。合同不生效、無效、被撤銷或者終止的,不影響合同中有關解決爭議方法的條款的效力。民事法律行為無效、被撤銷或者確定不發生效力后,行為人因該行為取得的財產,應當予以返還;不能返還或者沒有必要返還的,應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方由此所受到的損失;雙方都有過錯的,應當各自承擔相應的責任。第四章第一節2Z204014無效合同P11916.根據《企業安全生產費用提取和使用管理方法》,施工投標方安全防護,文明施工措施的報價下限,A、60%B、90%C、70%D、80%答案：B解析：本題考查的是施工現場安全防護和安全費用的規定,投標方安全防護,文明施工措施的報價,不得低于依據工程所在地工程造價管理機構測定費率計算所需費用總額的90%。第六章第三節2Z206032P228

是根據工程所在地工程造價管理機構測定費率計算所需費用總額的()。17.2016年9月15日,甲材料供應商與丙材料供應商訂立書面合同,轉讓甲對乙施工企業的30萬元債權。同年9月25日,乙接到甲關于轉讓債權的通知。關于該債權轉讓的說法,正確的是()A、甲與丙之間的債權轉讓合同9月25日生效B、丙于9月15日可以向乙主張30萬元債權C、甲與丙之間的債權轉讓行為于9月25日對乙生效D、乙拒絕清償30萬元債務的,丙可以要求甲和乙承擔連帶責任答案：C解析：債權人轉讓權利的,應當通知債務人。未經通知,該轉讓對債務人不發生效力。第四章第一節2Z204015合同轉讓P12318.當事人未依照法律、行政法規規定辦理租賃合同登記備案手續的,租賃合同()A、有效B、效力不受影響C、無效D、效力待定答案：B解析：當事人未依照法律、行政法規規定辦理租賃合同登記備案手續的,不影響合同的效力。第四章第三節2Z204034租賃合同的法律規定P16319.施工企業在施工過程中發現設計文件和圖紙有差錯的,應當()A、及時提出提出意見和建議B、繼續按照設計文件和圖紙進行施工C、由施工企業技術負責人按照技術標準修改設計文件和圖紙D、按照通常做法施工答案：A解析：施工單位在施工過程中發現設計文件和圖紙有差錯的,應當及時提出意見和建議。第七章第二節2Z207022按照工程設計圖紙P27220.某建設項目于6月7日領取施工許可證,開工后因地震導致該工程在次年3月23日中止施工。建設單位應當向發證機關報告中止施工的最遲期限是次年()A、4月23日B、3月28日C、4月7日D、6月23日答案：A解析：在建的建筑工程因故中止施工的,建設單位應當自中止施工之日起1個月內,向發證機關報告,并按照規定做好建筑工程的維護管理工作。第二章第一節2Z202013延期開工P4921.下列法律后果中,屬于民事責任承擔方式的是()A、解除合同B、繼續履行C、罰款D、合同無效答案：B解析：《民法總則》規定,承擔民事責任的方式主要有:(1)停止侵害;(2)排除妨礙;(3)消除危險;(4)返還財產;(5)恢復原狀;(6)修理、重作、更換;(7)繼續履行;(8)賠償損失;(9)支付違約金;(1〇)消除影響、恢復名譽;(11)賠禮道歉。第一章第九節2Z201091P3922.關于建設工程合同承包人工程價款優先受償權的說法,正確的是()。A、承包人的優先受償權優于抵押權B、承包人的優先受償權可以對抗己經交付購買商品房大部分款項的消費者C、優先受償權的范圍包括承包人因發包人違約所造成的損失D、承包人行使優先受償權的期限為1年答案：A解析：建筑工程的承包人的優先受償權優于抵押權和其他債權。選項B:不得對抗交了大部分款項的消費者。選項C:優先受償權的范圍不包括承包人因發包人違約所造成的損失。選項D:承包人行使優先受償權的期限為6個月。第四章第一節2Z204012建設工程工期的規定P11523.下列投標文件中,應當拒收的是()A、提前送達的投標文件B、投標聯合體提交的未附共同投標協議的投標文件C、未通過資格預審的申請人提交的投標文件D、未提交投標保證金的投標文件答案：C解析：《招標投標法實施條例》進一步規定,未通過資格預審的申請人提交的投標文件,以及逾期送達或者不按照招標文件要求密封的投標文件,招標人應當拒收。第三章第一節2Z203013投標文件P8124.在施工合同中,就施工行為而言,債權人是()A、建設單位B、設計單位C、施工企業D、監理單位答案：A解析：對于完成施工任務,建設單位是債權人,施工單位是債務人,對于支付工程款,則相反。債權是相對權(主體、內容、責任三方面),而物權是絕對。第一章第五節2Z201052建設工程債的產生P2025.關于違約責任的免除,說法正確的是()。A、合同中約定造成對方人身損害的免責條款有效B、發生不可抗力后,必然導致全部責任的免責C、遲延履行后發生不可抗力的,不免除責任D、因不可抗力不能履行合同,不用通知對方答案：C解析：《民法典》規定,合同中的下列免責條款無效:(1)造成對方人身損害的;A選項錯。(2)因故意或者重大過失造成對方財產損失的。我國的《民法典》僅承認不可抗力為法定的免責事由。當事人一方因不可抗力不能履行合同的,根據不可抗力的影響,部分或者全部免除責任,但是法律另有規定的除外。B選項錯。當事人遲延履行后發生不可抗力的,不免除其違約責任。C選項正確。因不可抗力不能履行合同的,應當及時通知對方,以減輕可能給對方造成的損失,并應當在合理期限內提供證明。D選項錯。第四章第一節2Z204016違約責任的免除P12726.關于仲裁裁決的執行效力,正確的是()。A、仲裁裁決具有強制執行力,一方當事人不履行,對方當事人可以向仲裁委員會申請強制執行B、仲裁裁決在《紐約公約》締約國或地區,不能直接承認和執行C、當事人向人民法院申請撤銷裁決的,該裁決書不發生法律效力D、仲裁裁決作出后,當事人不得就己經裁決的事項再行申請仲裁,也不得就此提起訴訟答案：D解析：仲裁裁決作出后,當事人應當履行裁決。一方當事人不履行的,另一方當事人可以依照《民事訴訟法》的規定,向人民法院申請執行,受申請的人民法院應當執行。A選項錯。《紐約公約》是有關仲裁裁決的國際公約,該公約為各締約國家、地區承認和執行外國仲裁裁決提供了保證和便利。涉外案件的仲裁裁決或者外國仲裁裁決,均可依據《紐約公約》,向有管轄權的締約國或者地區的法院申請承認和執行。B選項錯。仲裁實行一裁終局的制度。裁決作出后,當事人就同一糾紛再申請仲裁或者向人民法院起訴的,仲裁委員會或者人民法院不予受理。但是,裁決被人民法院依法撤銷或者不予執行的,當事人就該糾紛可以根據雙方重新達成的仲裁協議申請仲裁,或者向人民法院起訴。D選項正確。第八章第三節2Z208033仲裁裁決的執行P33827.根據《招標投標法》,關于投標人提交投標文件的說法,正確的是()。A、在招標文件要求提交投標文件的截止時間后送達的投標文件,招標人可以拒收B、投標人少于5個的,招標人應當重新招標C、招標人收到投標文件后,應當開啟檢查并簽收保存D、投標截止后,投標人撤銷投標文件的,招標人可以不退還投標保證金答案：D解析：撤回投標文件的,應當自收到書面撤回通知的5日內退還。投標截止后撤銷的,不退還投標保證金。招標人最遲應當在書面合同簽訂后5日內退還投標保證金(所有),并加計同期存款利息。第三章第一節2Z203013投標文件P8128.暫時不能開工的建設用地,超過()的,應當進行綠化,鋪裝或者遮蓋。A、3個月B、1個月C、2個月D、6個月答案：A解析：暫時不能開工的建設用地,建設單位對裸露地面覆蓋。超過3個月的,應當綠化、鋪裝或遮蓋。第五章第一節2Z205012施工現場大氣污染防治的規定P17829.因設計優化使得施工總承包項目現場暫時停止施工的,増加的現場防護費用,由()承擔。A、建設單位B、設計單位C、總承包單位D、分包報單位答案：A解析：施工現場暫時停止施工的,施工單位應當做好現場防護,所需費用由責任方承擔。本題因設計優化使得施工總承包項目現場暫時停止施工的責任方是建設單位。第六章第二節2Z206032施工現場安全防范措施P22430.施工合同履行中,關于設計缺陷造成的工程質量問題的說法,正確的是()。A、設計單位應當負責返修,費用由設計單位承擔B、施工企業應當負責返修,費用由施工企業支付C、施工企業應當負責返修,費用由建設單位先行承擔D、建設單位應當負責返修,費用由設計單位承擔答案：C解析：不論是施工過程中出現質量問題的建設工程,還是竣工驗收時發現質量問題的工程,施工單位都要負責返修。對于非施工單位原因造成的質量問題,施工單位也應當負責返修,但是因此而造成的損失及返修費用由責任方負責。第七章第二節2Z207024施工質量檢驗和返修的規定P27431.承包人可以解除建設工程施工合同的情形是()A、發包人提供的主要建筑材料、建筑構配件設備不符合強制性標準的B、發包人不履行合同約定的協助義務的C、發包人未按約定支付工程價款,致使承包人無法施工,且在催告的合理期限內仍未履行相應義務的D、發包人遲延履行主要債務的答案：C解析：發包人具有下列情形之一,致使承包人無法施工,且在催告的合理期限內仍未履行相應義務,承包人請求解除建設工程施工合同的,應予支持:(1)未按約定支付工程價款的;(2)提供的主要建筑材料、建筑構配件和設備不符合強制性標準的;(3)不履行合同約定的協助義務的第四章第一節2Z204015合同的履行P12632.在建設工程施工合同履行中,建設單位沒有及時檢查隱蔽工程,承包人()A、只能順延工期,無權要求賠償停工、窩工損失B、可以順延工期,并要求賠償停工、窩工損失C、可以順延工期,對隱蔽工程的質量缺陷不承擔責任D、既無權順延工期,也無權要求賠償停工、窩工損失答案：B解析：隱蔽工程在隱蔽以前,承包人應當通知發包人檢查。發包人沒有及時檢查的,承包人可以順延工程日期,并有權要求賠償停工、窩工等損失第四章第一節2Z204013建設工程賠償損失的規定P11733.關于行政復議的說法,正確的是()。A、行政復議既可以解決行政爭議,也可以解決民事或者其他爭議B、在行政復議中隨時可以調解C、行政復議可以一并向行政復議機關提出審查抽象行政行為D、行政復議決定具有終局性答案：C解析：選項A,行政復議的任務是解決行政爭議,而不是解決民事或其他爭議。選項B行政復議以書面審查為主,以不調解為原則;選項D,行政復議后還可以向人民法院提請行政訴訟。第八章第一節2Z208013行政糾紛的解決途徑P30734.關于仲裁裁決不予執行和撤銷,說法正確的是()。A、仲裁的程序違反法定程序的,當事人只能申請撤銷仲裁裁決,不得申請不予執行仲裁裁決B、當事人申請撤銷仲裁裁決的,應當在收到裁決書之日起3個月內提出C、當事人可以向仲裁委員會所在地的中級人民法院申請撤銷仲裁裁決D、仲裁裁決被人民法院依法撤銷后,當事人就該糾紛不得再行申請仲裁,只能向人民法院起訴答案：C解析：當事人申請撤銷裁決的,應當在收到裁決書之日起6個月內提出。B選項錯。根據《仲裁法》的規定,當事人提出證據證明裁決有上述法定情形的,可以向仲裁委員會所在地的中級人民法院申請撤銷裁決。第八章第三節2Z208033仲裁裁決的執行P33935.根據《生產安全事故應急預案管理辦法》,施工企業編制的本單位應對生產安全事故的總體工作程序、措施和應急預案體系的總綱,屬于()。A、綜合應急預案B、專項應急預案C、現場處置方案D、特別應急預案答案：A解析：綜合應急預案,是指生產經營單位為應對各種生產安全事故而制定的綜合性工作方案,是本單位應對生產安全事故的總體工作程序、措施和應急預案體系的總綱。第六章第四節2Z206042施工生產安全事故應急救援P24336.關于投標文件的送達與簽收的說法,正確的是()。A、投標人應當在投標截止時間前,將投標文件送達投標地點B、招標人簽收投標文件后,可以開啟投標文件C、投標截止時間后送達的投標文件,招標人不得拒收D、未按招標文件要求密封的投標文件,招標人不得拒收答案：A解析：招標人收到投標文件后,應當簽收保存,不得開啟。未通過資格預審的申請人提交的投標文件,以及逾期送達或者不按照招標文件要求密封的投標文件,招標人應當拒收。第三章第一節2Z203013投標文件P8137.關于建設用地使用權的說法,正確的是()A、建設用地使用權存在于國家所有和集體所有的土地上B、建設用地使用權的設立可以采取轉讓方式C、設用地使用權流轉時,附著于該土地上的建筑物、構筑物及附屬設施應一并處分D、建設用地使用權期間屆滿的,自動續期答案：C解析：建設用地使用權:可地表、地上、地下分別設立。1)設立建設用地使用權,可以采用出讓(是先拿地后領證)或劃撥(是先領證后拿地)兩種方式;嚴格限制以劃撥方式設立建設用她使用權。設立后應申請登記,建設用地使用權自登記時設立。2)建設用地使用權可以轉讓、互換、出資、贈與或者抵押(不能質押)。應當符合下面三個條件:①當事人應采用用書面形式訂立合同,期限不得超過建設用地使用權的剩余年限;②應向登記機關申請變更登記;③附著其上的建筑物等一并處分。期限:住宅建設用地期限屆滿,自動續期;非住宅建設用地期限層滿后的續期,依照法律規定辦理。第一章第四節2Z201041物權的設立P1638.建設單位組織竣工驗收,對不符合民用建筑節能強制性標準的,不得出具()報告。A、竣工驗收合格B、建筑節能合格C、建筑節能達標D、能耗驗收合格答案：A解析：按照合同約定由建設單位采購墻體材料、保溫材料、門窗、采暖制冷系統和照明設備的,建設單位應當保證其符合施工圖設計文件要求建設單位組織竣工驗收,應當對民用建筑是否符合民用建筑節能強制性標準進行查驗;對不符合民用建筑節能強制性標準的,不得出具竣工驗收合格報告。第七章第四節驗收的規定P29139.根據《保障農民工工資支付條例》,施工總承包單位應當建立用工管理臺賬,并保存至工程完工且工資全部結清后至少()。A、3年B、1年C、2年D、5年答案：A解析：《保障農民工工資支付條例》施工總承包單位、分包單位應當建立用工管理臺賬,并保存至工程完工且工資全部結清后至少3年。超綱試題40.甲施工企業與乙鋼材供應商訂立鋼材采購合同,合同價款為1000萬元,約定定金為300萬元,甲實際A、若乙違約,致使合同目的不能實現,則應當向甲返還200萬元B、雙方約定300萬元的定金因為超過合同價款的20°%而無效C、視為變更約定的定金數額為200萬元D、若甲違約,致使合同目的不能實現,則應當向乙支付100萬元答案：A解析：定金的數額由當事人約定,但不得超過主合同標的額的20%,超過部分不產生定金的效力。實際交付的定金數額多于或者少于約定數額的,視為變更約定的定金數額。第一章第七節2Z201073定金的規定P32

支付定金100萬元,乙按照合同約定開始供貨。后在合同履行過程中,雙方發生爭議。關于本案中定金的說法,正確的是()41.在承攬合同中,承攬人應承擔違約責任的情形是()。A、承攬人發現定作人提供的圖紙不合理,立即停止工作并通知定作人,因等待答復,未能如期完成工作B、承攬人發現定作人提供的材料不合格,遂自行更換為自己確認合格的材料C、因不可抗力造成標的物損毀D、因定作人未按照支付報酬,承攬人拒絕交付工作成果答案：B解析：如果定作人提供材料的,承攬人應當對定作人提供的材料及時檢驗,發現不符合約定時,應當及時通知定作人更換、補齊或者采取其他補救措施。承攬人不得擅自更換定作人提供的材料,不得更換不需要修理的零部件。第四章第三節2Z204031承攬合同的法律規定P15342.關于申請領取施工許可證的條件的說法,正確的是()A、有保證工程進度的基本制度B、建設資金已經落實C、依法必須實行監理的工程己經委托了監理單位D、己經與施工企業簽訂了合作協議答案：B解析：《建筑工程施工許可管理辦法》進一步規定,建設單位申請領取施工許可證,應當具備下列條件,并提交相應的證明文件:(1)依法應當辦理用地批準手續的,己經辦理該建筑工程用地批準手續;(2)在城市、鎮規劃區的建筑工程,己經取得建設工程規劃許可證;(3)施工場地己經基本具備施工條件,需要征收房屋的,其進度符合施工要求;(4)己經確定施工企業;(5)有滿足施工需要的技術資料,施工圖設計文件己按規定審查合格;(6)4有保證工程質量和安全的具體措施;(7)按照規定應當委托監理的工程己委托監理;(8)建設資金己經落實;(9)法律、行政法規規定的其他條件。第二章第一節2Z202012批準條件P4643.下列行為屬于工程質量不良行為的是()。A、未按照國家有關規定在施工現場設置消防通道、消防水源、配備消防設施和滅火器材的B、在尚未竣工的建筑物內設置員工集體宿舍的C、未對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料見證取樣的D、未對因建設工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構筑物和地下管線等采取專項防護措施的答案：C解析：工程質量不良行為認定標準:(1)在施工中偷工減料的,使用不合格建筑材料、建筑構配件和設備的,或者有不按照工程設計圖紙或施工技術標準施工的其他行為的;(2)未按照節能設計進行施工的;(3)未對建筑材料、建筑構配件、設備和商品混凝土進行檢測,或未對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料取樣檢測的;(4)工程竣工驗收后,不向建設單位出具質量保修書的,或質量保修的內容、期限違反規定的;(5)不履行保修義務或者拖延履行保修義務的。第三章第三節2Z203032不良行為記錄認定標準P10444.關于建設工程款結算的說法,正確的是()。A、對爭議的工程量,承包人能夠證明發包人同意其施工,但未能提供簽證文件證明工程量發生的,不得按照當事人提供的其他證據確認實際發生的工程量結算工程款B、當事人就同一建設工程訂立的數份施工合同均無效,但建設工程質量合格的,當事人可以請求參照最后訂立的合同約定折價補償承包人C、當事人在訴訟前己經對建設工程價款結算達成協議,訴訟中一方當事人申請對工程造價進行鑒定的,人民法院不予準許D、當事人就同一建設工程訂立的數份施工合同均無效,建設工程質量不合格的,當事人可以請求照實際履行的合同約定折價補償承包人答案：C解析：當事人就同一建設工程訂立的數份建設工程施工合同均無效,但建設工程質量合格,一方當事人請求參照實際履行的合同結算建設工程價款的,人民法院應予支持。實際履行的合同難以確定,當事人請求參照最后簽訂的合同結算建設工程價款的,人民法院應予支持。承包人能夠證明發包人同意其施工,但未能提供簽證文件證明工程量發生的,可以按照當事人提供的其他證據確認實際發生的工程量。C項超綱,《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(二)》第十二條:“當事人在訴訟前己經對建設工程價款結算達成協議,訴訟中一方當事人申請對工程造價進行鑒定的,人民法院不予準許。”第四章第一節2Z204012建設工程工期和價款的規定P11445.根據《建設工程質量管理條例》,建設單位應當在施工前委托原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案的是涉及()的裝修工程A、改變建筑局部使用功能B、増加內部裝飾C、増加投資額度D、建筑承重結構變動答案：D解析：《建筑法》規定,涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程,建設單位應當在施工前委托設計單位或者具有相應資質條件的設計單位提出設計方案沒有設計方案的,不得施工。第六章第五節2Z206051建設單位相關的安全責任P25346.根據規定,涉及結構安全的試塊試件,材料,見證取樣和送檢的最低比例,不得低于有關技術標準中規定應取樣數量的()。A、20%B、25%C、30%D、40%答案：C解析：1)見證取樣和送檢的比例,不得低于有關技術標準中規定應取樣數量的30%;2)樣品作出標識和封志,并由見證人員和取樣人員簽字;3)由見證人員和取樣人員對試樣的代表性和真實性負責。第七章第二節2Z207023檢驗檢測的規定P27347.資質許可機關應當注銷建筑業企業資質的情形是()A、施工企業資質證書有效期屆滿,未依法申請延續的B、施工企業發生合并、分立、重組以及改制的C、施工企業被責令停產整頓的D、施工企業名稱、地址、法定代表人發生變更的答案：A解析：資質許可機關應當注銷建筑企業資質的情形有:(1)資質證書有效期屆滿,未依法申請延續的;(2)企業依法終止的;(3)資質證書依法被微回、撤銷或吊銷的;(4)企業提出注銷申請的;(5)法律、法規規定的應當注銷建筑業企業資質的其他情形第二章第二節2Z22021P5748.李某被查處存在二級建造師職業資格“掛證”行為,2018年9月13日其注冊被撤銷、記入不良行為記錄并列入建筑市場主體“黑名單”。則李某可以再次申請二級建造師注冊的最早日期為()。A、2019年9月13日B、2021年9月13日C、2020年9月13日D、2022年9月13日答案：B解析：《關于開展工程建設領域專業技術人員職業資格掛證等違法違規行為專項整治的通知》規定,對違規的專業技術人員撤銷其注冊許可,自撤銷注冊之日起3年內不得再次申請注冊,記入不良行為記錄并列入建筑市場主體“黑名單”向社會公布第二章第三節2Z202035違法行為應承擔的法律責任P6949.根據《建筑法》,下列情形中,符合施工許可證辦理和報告制度的是()。A、某工程因故延期開工,向發證機關報告后施工許可證自動延期B、某工程因地震中止施工,1年后向發證機關報告C、某工程因洪水中止施工,1個月內向發證機關報告,2個月后自行恢復施工D、某工程因政府宏觀調控停建,1個月內向發證機關報告,1年后恢復施工前報發證機關核驗施工許可證答案：D解析：建設單位應當自領取施工許可證之日起3個月內開工。因故不能按期開工的,應當向發證機關申請延期;延期以兩次為限,每次不超過3個月。既不開工又不申請延期或者超過延期時限的,施工許可證自行廢止。在建的建筑工程因故中止施工的,建設單位應當自中止施工之日起一個月內,向發證機關報告。并按照規定做好建筑工程的維護管理工作。建筑工程恢復施工時,應當向發證機關報告;中止施工滿一年的工程恢復施工前,建設單位應當報發證機關核驗施工許可證。第二章第一節2Z202013延期開工P49二、多項選擇題50.根據《實施工程建設強制性標準監督規定》,對工程建設規劃階段執行強制性標準的情況實施監督的機構是()A、建設項目規劃審查機構B、施工圖設計文件審查單位C、建筑安全監督管理機構D、工程質量監督機構答案：A解析：建設項目規劃審查機構應當對工程建設規劃階段執行強制性標準的情況實施監督第七章第一節2Z207012工程建設強制性標準P26751.某施工企業與租賃公司簽訂了塔吊租賃合同,施工企業在租賃期間損壞了塔吊的兩個部件,并有意轉租該塔吊,關于施工企業義務的說法,正確的是()A、施工企業應當對塔吊部件進行維修B、施工企業應當對塔吊做相應改造C、施工企業轉租塔吊后應當將相關情況通知租賃公司D、施工企業應當承擔塔吊部件的損害賠償責任答案：D解析：承租人應當妥善保管租賃物,因保管不善造成租賃物毀損、滅失的,應當承擔損害賠償責任。第四章第三節2Z204034P16452.下列管轄不是《民事訴訟法》規定的民事案件管轄的是()A、仲裁管轄B、級別管轄C、地域管轄D、移送管轄答案：A解析：民事案件的管轄,包括級別管轄、地域管轄、移送管轄、指定管轄、管轄權轉移。人民法院受理案件后,被告有權針對人民法院對案件是否由管轄權提出管轄權異議,這是當事人一項訴訟權利。第八章第二節2Z208021民事訴訟的法院管轄P30753.關于專職安全生產管理人員配備要求的說法,正確的是()。A、按建筑施工總承包企業資質管理要求,資質等級越高則專職安全生產管理人員配備越多B、建筑施工企業經營規模較小的,可以不配備專職安全生產管理人員C、建筑施工企業的分支機構不必配備專職安全生產管理人員D、作業難度大的施工作業班組必須配備專職安全生產管理人員答案：A解析：《建設工程安全生產管理條例》規定,施工單位安全應當設立安全生產管理機構,配備專職安全生產管理人員。建筑施工企業的分公司、區域公司等較大的分支機構應依據實際生產情況配備不少于2人的專職安全生產管理人員。采用新技術、新工藝、新材料或致害因素多、施工作業難度大的工程項目,項目專職安全生產管理人員的數量應當根據施工實際情況,在以上規定的配備標準上増加。第六章第二節2Z206021施工單位的安全生產責任P20954.根據《民事訴訟法》,屬于人民法院應當定中止執行情形的是()A、執行案件申請入撤銷申請的B、作為被執行人的公民死亡,無遺產可供執行,又無義務承擔人的C、追索贍養費、撫養費、撫育費案件的權利人死亡的D、作為一方當事人的法人或其他組織終止,尚未確定權利義務承受人的答案：D解析：執行中止是指在執行過程中,因發生特殊情況,需要暫時停止執行程序。有下列情況之一的,人民法院應裁定中止執行:(1)申請人表示可以延期執行的;(2)案外人對執行標的提出確有理由異議的;(3)作為一方當事人的公民死亡,需要等待繼承人繼承權利或承擔義務的;(4)作為一方當事人的法人或其他組織終止,尚未確定權利義務承受人的;(5)人民法院認為應當中止執行的其他情形,如被執行人確無財產可供執行等。中止的情形消失后,恢復執行。在執行過程中,由于出現某些特殊情況,執行工作無法繼續進行或沒有必要繼續進行的,結束執行程序。有下列情況之一的,人民法院應當裁定終結執行:(1)申請人撤銷申請的;(2)據以執行的法律文書被撤銷的;(3)作為被執行人的公民死亡,無遺產可供執行,又無義務承擔人的;(4)追索贍養費、扶養費、撫育費案件的權利人死亡的;(5)作為被執行人的公民因生活困難無力償還借款,無收入來源,又喪失勞動能力的;(6)人民法院認為應當終結執行的其他情形。第八章第二節2Z208024P33355.根據《招標投標法》,可以確定中標人的主體是()A、經招標人授權的招標代理機構B、建設行政主管部門C、經招標人授權的評標委員會D、招標投標有形市場答案：C解析：《招標投標法》規定,招標人根據評標委員會提出的書面評標報告和推薦的中標候選人確定中標人。招標人也可以授權評標委員會直接確定中標人。第三章第一節2Z203012招標基本程序P7856.關于商標專用權的說法,正確的是()A、商標專用權是一種有形財產權B、轉讓注冊商標的,由轉讓人向商標局提出申請C、注冊商標的有效期為10年D、商標專用權的有效期自提出申請之日起計算答案：C解析：商標權(只包括財產權):注冊商標有效期為10年,自核準注冊之日起算。可無數次她提出續展申請,每次續展注冊的有效期為10年。應在期滿前12個月內申請續展注冊,在此期間未能提出申請的,可以給予6個月的寬展期,寬展期滿仍未申請的,注銷其注冊商標。第一章第六節2Z201062建設工程知識產權P2257.根據《建筑施工企業主要負責人,項目負責人和專職安全生產管理人員安全生產管理規定》,屬于項目負責人安全生產職責的是()。A、建立項目安全生產管理體系B、建立安全生產管理制度C、監控分部分項工程D、及時報告質量問題答案：A解析：施工項目負責人的安全生產責任:項目負責人對本項目安全生產管理全面負責,應當建立項目安全生產管理體系,明確項目管理人員安全職責,落實安全生產管理制度,確保項目安全生產費用有效使用項目負責人應當按規定實施項目安全生產管理,監控危險性較大分部分項工程,及時排查處理施工現場安全事故隱患,隱患排查處理情況應當記入項目安全管理檔案;發生事故時,應當按規定及時報告并開展現場救援。工程項目實行總承包的,總承包企業項目負責人應當定期考核分包企業安全生產管理情況。第六章第二節2Z206022安全生產責任P21158.下列屬于人民法院行政訴訟的受案范圍的是()。A、行政機關為作出行政行為而實施的準備、論證、研究、層報、咨詢等過程性行為B、駁回當事人對行政行為提起申訴的重復處理行為C、認為行政機關濫用行政權力排除或者限制競爭的D、調解行為以及法律規定的仲裁行為答案：C解析：選項C屬于人民法院受理公民、法人或者其他組織提起的訴訟范圍,選項Am不屬于人民法院行政訴訟的受案范圍。第八章第五節2Z208053行政訴訟的受案范圍P35059.人民法院確定舉證期限,當事人提供新的證據的第二審案件不得少于()A、15日B、20日C、10日D、30日答案：C解析：舉證時限:舉證期限可以由當事人協商,并經人民法院準許。人民法院確定舉證期限,第一審普通程序案件不得少于15日,當事人提供新的證據的第二審案件不得少于10日。第八章第二節2Z208023民事訴訟P31760.某施工現場發生了工程整體垮塌,造成7000萬元的直接經濟損失,該生產安全事故屬于()。A、—般事故B、較大事故C、重大事故D、特別重大事故答案：C解析：2007年4月國務院頒布的《生產安全事故報告和調查處理條例》規定,根據生產安全事故(以下簡稱事故)造成的人員傷亡或者直接經濟損失,事故一般分為以下等級:(1)特別重大事故,是指造成30人以上死亡,或者100人以上重傷(包括急性工業中毒,下同),或者1億元以上直接經濟損失的事故;(2)重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重傷,或者5000萬元以上1億元以下直接經濟損失的事故;(3)較大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重傷,或者1000萬元以上5000萬元以下直接經濟損失的事故;(4)一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重傷,或者1000萬元以下直接經濟損失的事故。第六章第四節2Z206041生產安全事故的等級劃分P24161.關于招標人終止招標要求的說法,正確的是()。A、以口頭形式通知被邀請的或者己經獲取資格預審文件,招標文件的潛在投標人B、己經發售的資格預審文件招標文件,招標人無須退還所收取的資格預審文件,招標文件的費用C、己經收取投標保證金的應當及時退還投標保證金,但不必退還銀行同期存款利息D、應當及時發布公告答案：D解析：A錯在口頭形式。B應該退還相應的費用。C應該退還同期存款利息。第三章第一節2Z203012招標基本程序P7862.關于建設工程竣工驗收備案的說法,正確的是()。A、施工企業自竣工驗收合格之日起15日內辦理備案B、竣工驗收備案必須提交監理單位出具的工程竣工驗收合格證明文件C、工程竣工驗收完成后,建設單位應向備案機關提交工程質量監督報告D、工程竣工驗收備案表一式二份,1份由建設單位保存,1份留備案機關存檔答案：D解析：建設單位應當自工程竣工驗收合格之日起15日內,向工程所在地的縣級以上地方人民政府建設主管部門備案。工程質量監督機構應當在竣工驗收之日起向備案機關提交工程質量監督報告。建設單位辦理工程竣工驗收備案應當提交下列文件:(1)工程竣工驗收備案表;(2)工程竣工驗收報告;(3)法律、行政法規規定應當由規劃、環保等部門出具的人可文件或者準許使用文件;(4)法律規定應當由公安消防部門出具的對大型的人員密集場所和其他特殊建設工程驗收合格的證明文件;(5)施工單位簽署的工程質量保修書;(6)法規、規章規定必須提供的其他文件。住宅工程還應當提交《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》第七章第四節2Z207045竣工驗收報告備案的規定P29763.關于施工合同違約賠償損失范圍的說法,正確的是()。A、損失賠償額可以明顯高于違約所造成的損失B、訂立合同時對因違約造成的損害不可預見,違約方也應承擔賠償責任C、守約方采取的措施不適當致使損失擴大的,仍可以就擴大的損失部分請求賠償D、合同履行后可以獲得的利益應當在損失賠償范圍之內答案：D解析：《民法典》規定,當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定,造成對方損失的,損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失,包括合同履行后可以獲得的利益;但是,不得超過違約一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違約可能造成的損失。A選項錯。B選項錯。沒有采取適當措施致使損失擴大的,不得就擴大的損失請求賠償。C選項錯。第四章第一節2Z204013建設工程賠償損失的規定P11664.國家實行固定資產投資項目()評估和審查制度。A、節地B、節水C、節能D、節材答案：C解析：考查的是建筑節能的規定。《節約能源法》規定,國家實行固定資產投資項目節能評估和審查制度。第五章第二節2Z205021節約能源的規定P18965.關于建設工程合同一方違約后,另一方采取措施防止損失擴大的說法,正確的是()。A、接到違約方的通知后,守約方應當及時采取措施防止損失擴大B、守約方沒有采取適當措施致使損失擴大的,可以就擴大的損失要求賠償C、當事人因防止損失擴大而支出的合理費用,由自己承擔D、未接到違約方的通知,守約方無需采取措施防止損失擴大答案：A解析：考查賠償損失限制。選項B,守約方沒有采取措施防止損失擴大,那么擴大的損失自身承擔;選項C,當事人因為采取措施防止損失擴大的費用,可以向違約方提出索賠;選項D,不論是否收到通知,守約方都有義務采取防止損失擴大的措施。第四章第一節2Z204013建設工程賠償損失的規定P11766.根據《消防法》,關于施工企業的消防安全職責的說法,正確的是()A、按照地方標準或者企業標準配置消防設施、器材B、重點工程施工現場應當定期組織消防安全培訓和消防演練C、對建筑消防設施每年至少進行一次全面檢查,確保完好有效D、重點工程的施工現場應當每周至少進行一次防火巡查,并建立巡查記錄答案：C解析：按照國家標準、行業標準配置消防設施、器材,設置消防安全標志,并定期組織檢驗、維修,確保完好有效;對建筑消防設施每年至少進行一次全面檢測,確保完好有效,檢測記錄應當完整準確,存檔備查;國家、省級等重點工程的施工現場應當進行每日防火巡查,其他施工現場也應根據需要組織防火巡查第六章第三節2Z206033施工現場消防安全職責P22967.關于建設工程返修的說法,正確的是()A、施工企業只對自己原因造成的質量問題負責返修,費用由建設單位承擔B、施工企業對所有的質量問題均應當負責返修,費用由建設單位承擔C、施工企業對非自己原因造成的質量問題負責返修,費用由責任人承擔D、施工企業只對竣工驗收時發現的質量問題負責返修并承擔費用答案：C解析：《建筑法》規定,對己發現的質量缺陷,建筑施工企業應當修復。《建設工程質量管理條例》進一步施工單位對施工中出現質量問題的建設工程或者竣工驗收不合格的建設工程,應當負責返修。返修作為施工單位的法定義務,其返修包括施工過程中出現質量問的建設工程和竣工驗收不合格的建設工程兩種情形。不論是施工過程中出現質量問題的建設工程,還是竣工驗收時發現質量問題的工程,施工單位都要負責返修。對于非施工單位原造成的質量問題,施工單位也應當負責返修,但是因此而造成的損失及返修費用由責任方負責。第七章第二節2Z207024返修的規定P27468.關于投標人的說法,正確的是()。A、存在管理關系的不同單位,可以參加未劃分標段的同一招標項目投標B、投標人發生合并、分立、破產等重大變化的,其投標無效C、單位負責人為同一人的不同單位,可以參加同一標段投標D、投標人不再具備資格預審文件、招標文件規定的資格條件的,其投標無效答案：D解析：單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。投標人發生合并、分立、破產等重大變化的,應當及時書面告知招標人。投標人不再具備資格預審文件、招標文件規定的資格條件或者其投標影響招標公正性的,其投標無效。第三章第一節2Z203013投標人P8069.關于工程質量檢測的說法,正確的是()。A、檢測機構是具有獨立法人資格的非營利中介機構B、檢測機構不得與建設單位有隸屬關系C、檢測人員,檢測機構法定代表人或其授權簽字人都必須在檢測報告上簽字D、檢測人員可以同時受聘于兩個或兩個以上的檢測機構答案：C解析：檢測機構是具有獨立法人資格的營利中介機構,A錯。檢測機構可以與建設單位有隸屬關系,B錯。檢測人員不得同時受聘于兩個或兩個以上的檢測機構,D錯。第七章第二節2Z207023檢測的規定P27370.下列客體中,受知識產權法律制度保護的是()A、產品B、存有軟件的光盤C、商譽D、商業秘密答案：B解析：知識產權是權利人依法就下列客體享有的專有的權利:(1)作品;(2)發明、實用新型、外觀設計;(3)商標;(4)地理標志;(5)商業秘密;(6)集成電路布圖設計;(7)植物新品種;(8)法律規定的其他客體。第一章第六節2Z201061知識產權的法律特征P2171.關于電子招標投標的說法,正確的是()。A、投標人在投標截止時間前不得補充、修改或者撤回投標文件B、投標人在投標截止時間前未完成投標文件傳輸的,視為撤銷投標文件C、投標人在投標截止時間后送達的投標文件,電子招標投標交易平臺不得拒收D、投標人應當在投標截止時間前完成投標文件的傳輸遞交答案：D解析：投標人應當在投標截止時間前完成投標文件的傳輸遞交,并可以補充、修改或者撤回投標文件;投標截止時間前未完成投標文件傳輸的,視為撤回投標文件;投標截止時間后送達的投標文件,電子招標投標交易平臺應當拒收。第三章第一節2Z203013投標文件P8172.根據《建筑施工企業安全生產許可證相關規定》下列施工企業的違法行為中,屬于應當撤銷安全生產許可證的是()。A、冒用安全生產許可證的B、安全生產許可證未辦理延期手續繼續從事施工活動的C、使用偽造的安全生產許可證的D、以賄略手段取得安全生產許可證的答案：D解析：建筑施工企業以欺騙、賄略等不正當手段取得安全生產許可證的,撤銷安全生產許可證,3年內不得再次申請安全生產許可證;構成犯罪的,依法追宄刑事責任。第六章第一節2Z206013違法行為應承擔的法律責任P20573.用人單位自用工超過1個月不滿1年未與勞動者訂立書面勞動合同的,應該向勞動者每月支付()的工資。A、2倍B、1倍C、3倍D、5倍答案：A解析：用人單位自用工超過1個月不滿1年未與勞動者訂立書面勞動合同的,應該向勞動者每月支付2倍的工資。第四章第二節2Z204026違法行為應承擔的法律責任P15074.關于節能技術進步的說法,正確的是()。A、利用財政性資金引進循環經濟重大裝備的,應當制定創新方案,并報有關部門審批B、國家采取強制措施研發施工節能技術C、節能技術政策大綱應由縣級以上人民政府發布D、各級政府應當對循環經濟重大科技攻關項目的自主創新研究,安排財政性資金予以支持答案：A解析：節能技術進步。選項A:利用財政性資金引進循環經濟重大技術、裝備的,應當制定消化、吸收和創新方案,報有關主管部門審批并由其監督實施。選項C:國務院管理節能工作的部門會同國務院科技主管部門發布節能技術政策大綱,指導節能技術研究、開發和推廣應用。選項D:國務院和省、自治區、直轄市人民政府及其有關部門應當將循環經濟重大科技攻關項目的自主創新研究、應用示范和產業化發展列入國家或者省級科技發展規劃和高技術產業發展規劃,并安排財政性資金予以支持。第五章第二節2Z205022節能技術進步P19375.關于仲裁裁決執行效力的說法,正確的是()。A、—方當事人不履行仲裁裁決的,另一方當事人應當向作出裁決的仲裁機構申請執行B、仲裁裁決只在國內生效C、當事人申請執行仲裁裁決的案件,由被執行人所在地或者被執行財產所在地的基層人民法院管轄D、申請仲裁裁決強制執行的期間為2年答案：D解析：A錯誤,仲裁裁決作出后,當事人應當履行裁決。一方當事人不履行的,另一方當事人可以依照我國《民事訴訟法》的規定,向人民法院申請執行。B錯誤,仲裁裁決在所有《承認和執行外國仲裁裁決公約》締約國或者地區,均可以得到承認和執行。C錯誤,根據我國最高人民法院的相關司法解釋,當事人申請執行仲裁裁決案件,由被執行人所在地或者被執行財產所在地的中級人民法院管轄。D正確,申請仲裁裁決強制執行必須在法律規定的期限內提出(按照《民事訴訟法》的規定,申請執行的期間為2年)。申請執行時效的中止、中斷,適用法律有關訴訟時效中止、中斷的規定。申請仲裁裁決強制執行的2年期間,自仲裁裁決書規定履行期限或仲裁機構的仲裁規則規定履行期間的最后1日起計算。仲裁裁決書規定分期履行的,依規定的每次履行期間的最后1日起計算。第八章第三節2Z208033仲裁裁決的執行P33976.關于建筑工程一切險附加的第三責任險的說法,正確的是()A、保險人承擔保險責任的范圍包括保險期屆滿后30日內的損失。B、產生損失的意外事故應當與所保工程直接相關C、人身傷亡、疾病或者財產損失的發生地僅限于施工場地內D、投保人的人員傷亡或者財產損失均包括在承保范圍內答案：B解析：第三者責任險是指在保險有效期內因在施工工地上發生意外事故造成在施工工地及鄰近地區的第三者人身傷亡或財產損失,依法應由被保險人承擔的經濟賠償責任。第一章第八節2Z201082建設工程保險的主要種類P3577.在民事訴訟執行階段,人民法院應當裁定中止執行的是()。A、申請人撤銷強制執行申請的B、據以執行的法律文書被撤銷的C、作為被執行人的公民因生活困難無力償還借款,無收入來源,又喪失勞動能力的D、案外人對執行標的提出確有理由的異議的答案：D解析：裁定中止執行的意思是先暫停而后還能開始,ABC都是執行終結的情況。第八章第二節2Z208024民事訴訟的審判P33378.關于安全生產重大事故隱患排除,說法正確的是()。A、重大事故隱患治理掛牌督辦不必向社會公開B、生產經營單位的安全生產管理人員在檢查中發現重大事故隱患,應當立即向相關主管部門報告C、企業及工程項目的主要負責人對重大隱患排查治理工作全面負責D、生產經營單位的安全生產管理人員在檢查中發現重大事故隱患,應當立即處理答案：C解析：A選項錯誤:住房城鄉建設主管部門接到工程項目重大隱患舉報,應立即組織核實,屬實的由工程所在地住房城鄉建設主管部門及時向承建工程的建筑施工企業下達《房屋市政工程生產安全重大隱患治理掛牌督辦通知書)),并公開有關信息,接受社會監督。B、D選項錯誤:生產經營單位的安全生產管理人員在檢查中發現重大事故隱患,依照前款規定向本單位有關負責人報告,有關負責人不及時處理的,安全生產管理人員可以向主管的負有安全生產監督管理職責的部門報告,接到報告的部門應當依法及時處理。第六章第二節2Z206021安全生產責任P20979.關于招標價格的說法,正確的是()。A、招標時可以設定最低投標限價B、招標時應當編制標底C、招標的項目應當采用工程量清單計價D、招標時可以設定最高投標限價答案：D解析：A選項錯誤,招標人不得規定最低投標限價。B選項錯誤,招標人可以自行決定是否編制標底。C選項錯誤,全部使用國有資金投資或者以國有資金投資為主的建筑工程,應當采用工程量清單計價;非國有資金投資的建筑工程,鼓勵采用工程量清單計價。工程量單應當依據國家制定的工程量清單計價規范、工程量計算規范等編制。工程量清單應當作為招標文件的組成部分。D選項正確,招標人設有最高投標限價的,應當在招標文件中明確最高投標限價或者最高投標限價的計算方法。第三章第一節2Z203012招標基本程序P7580.關于仲裁協議效力確認的說法,正確的是()。A、當事人對仲裁協議效力有異議的,應當在仲裁裁決作出前提出B、當事人既可以請求仲裁委員會作出決定,也可以請求人民法院裁定C、當事人對仲裁委員會就仲裁協議效力作出的決定不服的,可以向人民法院申請撤銷該決定D、當事人向人民法院申請確認仲裁協議效力的案件,只能由仲裁協議的仲裁委員會所在地的中級人民法院管轄答案：B解析：當事人對仲裁協議效力有異議的,應當在仲裁庭首次開庭前提出。當事人既可以請求仲裁委員會作出決定,也可以請求人民法院裁定。一方請求仲裁委員會作出決定,另一方請求人民法院作出裁定的,由人民法院裁定。仲裁機構對仲裁協議的效力作出決定后,當事人向人民法院申請確認仲裁協議效力或者申請撤銷仲裁機構的決定的,人民法院不予受理。當事人向人民法院申請確認仲裁協議效力的案件,由仲裁協議約定的仲裁機構所在地、仲裁協議簽訂地、申請人住所地、被申請人住所地的中級人民法院或者專門人民法院管轄。第八章第三節2Z208031仲裁協議和仲裁受理P33481.在建設工程招標投標中,關于投標報價的說法,正確的是()。A、招標人可以與中標人就其投標報價進行談判B、投標報價可以低于工程成本C、投標報價不得低于最低投標限價總價D、投標報價高于最高投標限價總價的,應當否決其投標答案：D解析：投標報價低于工程成本或者高于最高投標限價總價的,評標委員會應當否決投標人的投標。第三章第一節2Z203014禁止串通投標的規定P8482.根據《民事訴訟法》,當事人申請司法確認經人民調解委員會調解達成的調解協議,由雙方當事人依法共同向()基層人民法院提出。A、當事人所在地B、調解協議履行地C、調解協議簽訂地D、調解組織所在地答案：D解析：考查民事訴訟的審判和執行程序。申請司法確認調解協議,由雙方當事人依照《人民調解法》等法律,自調解協議生效之日起30日內,共同向調解組織所在基層人民法院提出。第八章第四節2Z208041P34183.關于二級建造師變更注冊的說法,正確的是()。A、變更注冊后,注冊有效期重新計算B、因變更注冊申報不及時導致工程項目出現損失的,由注冊建造師承擔責任C、變更注冊只能由原聘用企業申請D、申請變更注冊應當提交工作調動申請答案：D解析：本題考查的建造師考試、注冊和繼續教育的規定。申請變更注冊的,應當提交下列材料:①注冊建造師變更注冊申請表;②注冊證書和執業印章;③申請人與新聘用單位簽訂的聘用合同復印件或有效證明文件;④工作調動證明(與原聘用單位解除聘用合同或聘用合同到期的證明文件、退休人員的退休證明)。第二章第三節2Z202032注冊的規定P6484.根據《綠色施工導則》使用效率的說法,正確的是()。A、施工現場噴灑路面不得使用市政自來水B、現場機具沖洗用水鼓勵設立循環用水裝置C、對混凝土攪拌站點等用水集中的區域和工藝點進行專項計量考核D、施工現場對生活用水和工程用水統一確定定額指標,綜合計量管理答案：C解析：A選項錯誤:施工現場噴灑路面、綠化澆灌不宜使用市政自來水。B選項錯誤:現場機具、設備、車輛沖洗用水必須設立循環用水裝置。D選項錯誤:施工現場分別對生活用水與工程用水確定用水定額指標,并分別計量管理。第五章第二節2Z205021節約能源的規定P19085.關于合同形式的說法,正確的是()。A、合同可以采用書面形式、口頭形式或者其他形式B、電子郵件不能視為書面形式C、書面形式僅指合同書面形式D、默認合同是指當事人默認的合同答案：A解析：2020年5月公布的《中華人民共和國民法典》(以下簡稱《民法典》)規定,當事人訂立合同,可以采用書面形式、口頭形式或者其他形式。書面形式是合同書、信件、電報、電傳、傳真等可以有形地表現所載內容的形式。以電子數據交換、電子郵件等方式能夠有形地表現所載內容,并可以隨時調取查用的數據電文,視為書面形式。書面形式合同的內容明確,有據可查,對于防止和解決爭議有積極意義。口頭形式合同具有直接、簡便、快速的特點,但缺乏憑證,一旦發生爭議,難以取證,且不易分清責任。其他形式合同,可以根據當事人的行為或者特定情形推定合同的成立,也可以稱之為默示合同。第四章第一節2Z204011建設工程施工合同P10886.根據《建設工程安全生產管理條例》,工程監理單位對施工組織設計中的安全技術措施或者專項實施方案的審查重點是()。A、是否達到工程使用功能要求B、是否達到施工進度要求C、是否符合工程建設強制性標準D、是否達到造價控制目標答案：C解析：《建設工程安全生產管理條例》規定,工程監理單位應當審查施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案是否符合工程建設強制性標準。第六章第五節2Z206053監理單位的相關安全責任P25687.關于評標結果異議的說法,正確的是()。A、對評標結果異議不是對評標結果投訴必然的前置條件B、只有投標人有權對項目的評標結果提出異議C、對評標結果有異議,應當在中標候選人公示期間提出D、招標人對評標結果的異議作出答復前,招標投標活動繼續進行答案：C解析：考查的是中標的法定要求。投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。第三章第一節2Z203015中標的法定要求P8688.根據建筑業企業資質管理規定,建筑業企業資質分為()三個序列。A、特級、一級、二級B、工程總承包、施工總承包、施工分包承包資質C、甲級、乙級、丙級D、施工總承包、專業承包、施工勞務資質答案：D解析：第二章第二節2Z202021企業資質的法定條件和等級P5389.施工企業能夠形成建筑市場誠信行為良好行為記錄的是()。A、合同正常履約B、未發生違約行為C、獲得發包人獎勵D、獲得建設行政主管部門表彰答案：D解析：良好行為記錄是指建筑市場主體在工程建設過程中嚴格遵守有關工程建設的法律、法規、規章或強制性標準,行為規范,誠信經營,自覺維護建筑市場秩序,受到各級建設行政主管部門和相關專業部門的獎勵和表彰所形成的良好行為記錄。第三章第三節2Z203031建筑市場誠信行為信息的分類P10390.建設單位申請領取施工許可證時,建設工程超過1年的建設工程,到位資金原則上最少為工程合同價的()。(舊版教材內容)A、20%B、30%C、40%D、50%答案：B解析：(舊版教材內容)91.某建設工程施工合同約定的開工日期為3月1日,發包人于3月10日向承包人發出開工通知,開工通知載明的開工日期為3月20日。接到開工通知后,承包人由于人員、設備未能及時到位,3月30日才正式進場施工。根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(二)》,該項目開工日期應當為()。A、3月1日B、3月20日C、3月10日D、3月30日答案：B解析：開工通知發出后,尚不具備開工條件的,以開工條件具備的時間為開工日期;因承包人原因導致開工時間推遲的,以開工通知載明的時間為開工日期。第四章第一節建設工程工期和價款的規定Pill92.根據《建設工程質量管理條例》,關于工程監理單位質量責任和義務的說法,正確的是()A、監理單位不得與被監理工程的設計單位有利害關系B、監理單位對施工質量實施監理,并對施工質量承擔監理責任C、未經總監理工程師簽字,建筑材料不得在工程上使用D、施工圖深化文件是監理工作的主要依據答案：B解析：A錯誤,《建筑法》、《建設工程質量管理條例》都規定,工程監理單位與被監理工程的施工承包單位以及建筑材料、建筑構配件和設備供應單位有隸屬關系或者其他利害關系的,不得承擔該項建設工程的監理業務。B正確,《建設工程質量管理條例》規定,工程監理單位應當依照法律、法規以及有關技術標準、設計文件和建設工程承包合同,代表建設單位對施工質量實施監理,并對施工質量承擔監理責任。C錯誤,《建設工程質量管理條例》規定,工程監理單位應當選派具備相應資格的總監理工程師和監理工程師進駐施工現場。未經監理工程師簽字,建筑材料、建筑構配件和設備不得在工程上使用或者安裝,施工單位不得進行下一道工序的施工。未經總監理工程師簽字,建設單位不撥付工程款,不進行竣工驗收。D錯誤,監理工作的主要依據是:(1)法律、法規,如《建筑法》、《合同法》、《建設工程質量管理條例》等;(2)有關技術標準,如《工程建設標準強制性條文》以及建設工程承包合同中確認采用的推薦性標準等;(3)設計文件,施工圖設計等設計文件既是施工的依據,也是監理單位對施工活動進行監督管理的依據;(4)建設工程承包合同,監理單位據此監督施工單位是否全面履行合同約定的義務。第六章第五節2Z206053監理單位的安全責任P25693.下列可視為投標人相互串通投標的是()A、不同投標人的投標文件相互混裝B、投標人之間約定中標人C、投標人之間約定部分投標人放棄投標D、投標人以弄虛作假方式騙取中標答案：A解析：屬于投標人相互串標的情形(1)投標人之間協商投標報價等投標文件的實質性內容(2)投標人之間約定中標人(3)投標人之間約定部分投標人放棄投標或中標第三章第一節2Z203014禁止串通投標的規定P8394.在申請領取施工許可證應當具備的條件中,關于施工圖紙及技術資料的說法正確的是()A、有施工方案設計即可B、經審查合格的施工圖設計文件C、有初步設計圖紙并通過初步設計審查D、有注冊執業人員簽章的施工圖答案：B解析：《建筑工程施工許可管理辦法》進一步規定,建設單位申請領取施工許可證,應當具備下列條件,并提交相應的證明文件:(1)依法應當辦理用地批準手續的,己經辦理該建筑工程用地批準手續。(2)在城市、鎮規劃區的建筑工程,己經取得建設工程規劃許可證。(3)施工場地己經基本具備施工條件,需要征收房屋的,其進度符合施工要求。(4)己經確定施工企業。(5)有滿足施工需要的技術資料,施工圖設計文件己按規定審查合格。(6)有保證工程質量和安全的具體措施。(7)建設資金己經落實。建設單位應當提供建設資金己經落實承諾書。(8)法律、行政法規規定的其他條件。第二章第一節2Z202012申請主體和法定批準條件P4695.下列施工合同履行中的損失,應當由承包人承擔的是()。A、監理工程師未及時檢查隱蔽工程造成的損失B、中途設計變更造成的損失C、自行采購不合格建筑材料造成的損失D、圖紙不合格造成的損失答案：C解析：A是監理單位職責B找建設單位D找設計單位第七章第二節2Z207020施工單位的質量責任與義務P27096.關于建設工程專利權保護范圍的說法,正確的是()A、實用新型以申請時所附的說明書為準B、建設工程發明以其附圖為準C、外觀設計以在圖片或照片中該產品的外觀設計為準D、三類專利均以權利要求的內容為準答案：C解析：《專利法》規定,建設工程發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準,說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容。外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該產品的外觀設計為準,簡要說明可以用于解釋圖片或者照片所表示的該產品的外觀設計。第一章第六節2Z201062知識產權P2597.關于建設工程暫估價的說法,正確的是()A、暫估價由投標人在投標文件中自主確定B、工作總承包依法招標后,不免除暫估價項目的招標要求C、暫估價的通用范圍僅包括工程和貨物D、暫估價在招標文件中體現的是不確定的項目答案：B解析：暫估價由招標人在招標文件中填寫,A錯誤。以暫估價形式包括在總承包范圍內的工程、貨物、服務屬于依法必須進行招標的項目范圍且達到國家規定規模標準的,應當依法進行招標,B正確。暫估價,是指總包招標時不能確定價格而由招標人在招標文件中暫時估定的工程、貨物、服務的金額,CD錯誤第三章第一節2Z203011建設工程法定招標的范圍P7398.關于民事訴訟送達的說法,正確的()。A、送達訴訟文書必須有送達回證B、訴訟文書寄出的日期為送達日期C、受送達人被監禁的,應當公告送達D、直接送達訴訟文書有困難的,應當公告送達答案：A解析：考查民事訴訟的審判程序。選項B,訴訟文書以送達回證上的簽收日期為送達日期;選項C,受送達人被監禁的,通過其所在監