第20頁共20頁承攬加工合?同完整范本?(一)發?包方：__?___(以?下簡稱甲方?)承包方?：____?_(以下簡?稱乙方)?根據《__?___》、?《中華人民?共和國建筑?法》及其他?有關法律、?法規的規定?，甲乙雙方?遵循平等自?愿、公平和?誠實信用原?則，就__?___工程?勞務作業承?包事項協商?一致，簽訂?本勞務作業?承包合同，?雙方共同遵?照執行。?一、工程概?況：___?__工程?名稱：__?___工?程地點：_?____?承包方式：?_____?承包范圍?及內容：?二、工程工?期本工程?的工期從_?____年?_____?月____?_日至__?___年_?____月?_____?日，總日歷?天數___?__天。?乙方應無條?件執行甲方?的進度計劃?安排(包括?新調整的進?度計劃)。?因刮風、?下雨雪、停?水、停電等?客觀因素造?成停工以及?乙方無故窩?工、返工等?均由乙方自?行安排好工?作，工期不?順延，如由?此給甲方造?成損失乙方?還應承擔賠?償責任。?三、承包價?款及支付方?式承包價?款按建筑面?積每平方米?_____?元計算，總?承包價款暫?定為___?__元。?承包最終價?款以工程竣?工決算面積?為準。支?付方式：甲?方按乙方的?工程進度以?生活費的名?義向乙方支?付工程款，?具體支付日?期及數額由?甲方確定，?工程竣工驗?收合格后甲?方向乙方支?付的工程款?應達到工程?款總額的_?____%?，剩余__?___%的?工程款作為?乙方的質保?金，在工程?竣工驗收一?年后由甲方?向乙方支付?。四、工?程質量標準?及驗收乙?方所承包工?程范圍內的?工程質量必?須達到五?、材料供應?及質量要求?應由甲方?所提供的材?料，甲方需?按進度要求?保質保量供?應，但乙方?需提前五日?提供所需材?料的明細及?進場時間計?劃，否則由?此造成的損?失由乙方承?擔。六、?雙方責任和?權利(一?)甲方的責?任和權利?甲方負責及?時提供所需?施工圖紙、?技術資料、?技術交底、?安全交底等?。甲方負?責必須保證?整個工程所?需用的各種?材料。甲?方對承包工?作質量、工?程進度、安?全生產、文?明施工有監?督、檢查、?追究乙方違?約責任的權?利，對違反?本工程項目?管理制度行?為的和工程?質量、安全?生產達不到?標準，甲方?有要求乙方?承擔違約責?任的權利，?乙方如由此?給甲方造成?經濟損失，?甲方有權要?求乙方予以?賠償。乙?方固定技術?力量達不到?合格標準，?甲方有權與?乙方解除本?合同，并要?求乙方隨時?退場。乙?方不服從項?目部工作安?排、施工管?理，安全文?明施工管理?或工程工期?、質量達不?到項目部的?質量工期要?求，甲方有?權與乙方解?除本合同并?要求乙方退?場。乙方?施工所需的?手頭工具由?乙方自理。?大型機具場?內水平垂直?運輸，由甲?方無償提供?給乙方使用?。乙方對甲?方提供的機?具應妥善保?管使用，并?辦理領用簽?證手續，若?丟失損壞，?均由乙方照?價賠償。?(二)乙方?責任和權利?遵守國家?政策和法律?法規;遵守?業主和甲方?的相關規章?制度，做好?安全、文明?施工、環境?和職業健康?安全、__?___等工?作。嚴格?按照設計圖?紙、施工驗?收規范、有?關技術要求?及施工組織?設計精心組?織施工，確?保工程質量?達到約定的?標準，對本?合同勞務承?包范圍內的?工程質量向?甲方負責;?根據業主或?甲方的計劃?要求(包括?調整后的計?劃)，合理?組織，科學?安排作業計?劃，投入足?夠的人力、?物力、保證?工期;承擔?由于自身責?任造成的質?量返修、工?期拖延損失?及各種罰款?。乙方的?技術工人必?須按國家規?定持上崗，?技工必須有?職業技能操?作證，特殊?工種必須有?特種作業操?作證，否則?由此給甲方?造成損失的?應由乙方進?行賠償。?服從甲方和?業主的監督?、檢查、管?理;接受甲?方和業主有?關人員對質?量、進度、?技術、安全?生產、文明?施工、環境?保護等方面?的管理：接?受甲方隨時?檢查其設備?、材料保管?、使用情況?及其操作人?員的有效證?件、持證上?崗情況。?做好施工場?地周圍建筑?物、構筑物?和地下管線?和已完工程?部分的成品?保護工作。?因乙方責任?發生損壞，?應自行承擔?由此引起的?一切經濟損?失及各種罰?款。按甲?方統一規劃?堆放材料、?機具;妥善?保管、合理?使用甲方提?供或租賃給?乙方使用的?機具、周轉?材料及其他?設施。按?國家政策規?定與每個務?工人員簽訂?《勞動合同?》、交納社?會____?_并按合同?所約定的條?款支付務工?人員工資及?相關待遇，?出現勞務糾?紛、工傷及?勞動安全事?故等均由乙?方自行承擔?責任，甲方?不承擔任何?責任。為?其施工人配?備必要的_?____和?安全防護用?品(如安全?帽、安全帶?、工作服、?手套及其它?相關的防護?用品)。?在甲方未能?按時拔付工?程款的情況?下，乙方不?得因此而影?響正常施工?，不得聚眾?鬧事，做到?對甲方的諒?解。乙方?因違章操作?，違章指揮?造成質量事?故，必須返?工，其返工?造成的人工?、材料、機?械等損失費?，由乙方無?條件賠償。?七、違約?責任：本?協議一經簽?約，雙方須?共同遵守，?不得違約。?任何一方無?充分條件違?約或毀約，?支付守約方?合同總價5?%的違約金?。乙方應?未按本合同?約定按時完?工的，每逾?期一日按工?程款總額的?_____?%向甲方支?付違約金。?乙方應嚴?格按照合同?約定的安全?質量標準施?工，如因質?量未能達到?驗收標準的?，乙方按承?包的總面積?_____?每平米__?___元向?甲方承擔違?約責任。如?因質量不合?格造成返工?的，材料費?、人工費均?由乙方負責?，由此給甲?方造成損失?的，乙方還?應承擔賠償?責任。乙?方對施工預?料應采取措?施及時清底?回收利用，?不得浪費，?否則乙方應?按以上材料?款的___?__%向甲?方承擔違約?責任。由?于甲方原因?導致乙方無?法再進行施?工，乙方有?權要求甲方?賠償損失，?結算清所完?成的工程費?用，并退還?保證金，要?求退場終止?合同。因?甲方材料不?到位、資金?不到位等原?因給承包方?造成經濟損?失的，由甲?方承擔相應?的賠償責任?。八、爭?議的解決方?式：甲、?乙雙方在履?行合同過程?中發生爭議?，可自行協?商解決，協?商不成的，?可向該工程?所在地__?___法院?提起訴訟。?九、合同?的效力本?合同自雙方?代表人簽字?、蓋章后生?效，至全部?工程作業內?容竣工驗收?、工程價款?結清后即失?效。十、?未盡事宜，?由甲乙雙方?另行簽訂補?充協議，與?本合同具有?同等法律效?力。十一?、本合同一?式兩份，甲?方、乙方各?執一份。?甲方(簽字?/蓋章)：?_____?代表人：?_____?身份證號?：____?_聯系方?式：___?__乙方?：(簽字/?蓋章)：_?____?代表人：_?____?身份證號：?_____?聯系方式?：____?_簽訂時?間：年__?___月_?____日?承攬加工?合同完整范?本(一)（?二）承攬?方：___?__定作?方：___?__定作?方委托承攬?方加工__?___，經?雙方充分協?商，特訂立?本合同，以?便共同遵守?。第一條?加工成品：?_____?第二條加?工成品質量?要求：(加?工定作物品?，需要封存?樣品的，應?當由雙方代?表當面封簽?，并妥為保?存，作為驗?收的依據)?第三條原?材料的提供?辦法及規格?，數量，質?量：1，?用承攬方原?料完成工作?的，承攬方?必須依照合?同規定原材?料，并接受?定作方檢驗?。承攬方隱?瞞原材料的?缺陷或者使?用不符合合?同規定的原?材料而影響?定作物的質?量時，定作?方有權要求?重作，修理?，減少價款?或退貨。?2，用定作?方原材料完?成工作的，?合同應當明?確規定原材?料的消耗定?額。定作方?應按合同規?定的時間，?數量，質量?，規格提供?原材料。承?攬方對定作?方提供的原?材料要按合?同規定及時?檢驗，不符?合要求的，?應立即通知?定作方調換?或補齊。承?攬方對定作?方提供的原?材料不得擅?自更換，對?修理的物品?不得偷換零?部件。3?，原材料等?物品交(提?)日期計算?，參照第七?條規定執行?。第四條?技術資料，?圖紙提供辦?法：1，?承攬方在依?照定作方的?要求進行工?作期間，發?現提供的圖?紙或技術要?求不合理，?應當及時通?知定作方;?定作方應當?在規定的時?間內回復，?提出修改意?見。承攬方?在規定的時?間內未得到?答復，有權?停止工作，?并及時通知?定作方，因?此造成的損?失，由定作?方賠償。?2，承攬方?對于承攬的?工作，如果?定作方要求?保密，應當?嚴格遵守，?未經定作方?許可不得留?存技術資料?和復制品。?3，定作?方應當按規?定日期提供?技術資料，?圖紙等。?第五條價款?或酬金：價?款或酬金，?按照國家或?主管部門的?規定執行，?沒有規定的?由當事人雙?方商定。?第六條驗收?標準和方法?：1，按?照合同規定?的質量要求?，圖紙和樣?品作為驗收?標準。2?，定作方應?當按合同規?定的期限驗?收承攬方所?完成的工作?。驗收前承?攬方應當向?定作方提交?必需的技術?資料和有關?質量證明。?對短期檢驗?難以發現質?量缺陷的定?作物或項目?的，應當由?雙方協商，?在合同中規?定保證期限?。保證期限?內發生問題?，除定作方?使用或保管?不當等原因?而造成質量?問題的以外?，由承攬方?負責修復或?退換。3?，當事人雙?方對承攬的?定作物和項?目質量在檢?驗中發生爭?議時，可由?法定質量監?督檢驗機構?提供檢驗證?明。)第?七條交(提?)貨的時間?和地點：?1，交(提?)定作物期?限應當按照?合同規定履?行。任何一?方要求提前?或延期交(?提)定作物?，應當在事?先與對方達?成協議，并?按協議執行?。2，交?(提)定作?物日期的計?算：承攬方?自備運輸工?具送交定作?物的，以定?作方接收的?戳記日期為?準;委托運?輸部門運輸?的，以發運?定作物時承?運部門簽發?戳記日期為?準;自提定?作物的，以?承攬方通知?的提取日期?為準，但承?攬方在發出?提取定作物?的通知中，?必須留給定?作方以必要?的途中時間?;雙方另有?約定的，按?約定的方法?計算。)?第八條包裝?要求及費用?負擔：__?___第?九條運輸辦?法及費用負?擔：___?__第十?條結算方式?及期限：_?____?第十一條其?他：1，?根據國家有?關規定，定?作方可向承?攬方交付定?金。定金數?額由雙方協?商確定。定?作方不履行?合同的，無?權請求返還?定金。承攬?方不履行合?同的，應當?雙倍返還定?金。2，?根據國家有?關規定，經?當事人雙方?約定，定作?方可向承攬?方給付預付?款。承攬方?不履行合同?的，除承擔?違約責任外?，必須如數?返還預付款?。定作方不?履行合同的?，可以把預?付款抵作違?約金和賠償?金;有余款?的可以請求?返還。等等?。)第十?二條承攬方?的違約責任?：一，未?按合同規定?的質量交付?定作物或完?成工作，定?作方同意利?用的，應當?按質論價;?不同意利用?的，應當負?責修整或調?換，并承擔?逾期交付的?責任;經過?修整或調換?后，仍不符?合合同規定?的，定作方?有權拒收，?由此造成的?損失由承攬?方賠償。?二，交付定?作物或完成?工作的數量?少于合同規?定，定作方?仍然需要的?，應當照數?補齊，補交?部分按逾期?交付處理;?少交部分定?作方不再需?要的，有權?解除合同，?因此造成的?損失由承攬?方賠償。?三，未按合?同規定包裝?定作物，需?返修或重新?包裝的，應?當負責返修?或重新包裝?，并承擔因?此而支付的?費用。定作?方不要求返?修或重新包?裝而要求賠?償損失的，?承攬方應當?償付定作方?該不合格包?裝物低于合?格包裝物的?價值部分。?因包裝不符?合同規定造?成定作物毀?損，滅失的?，由承攬方?賠償損失。?四，逾期?交付定作物?，應當向定?作方償付違?約金___?__元;(?合同中無具?體規定的，?應當比照中?國人民銀行?有關延期付?款的規定，?按逾期交付?部分的價款?總額計算，?向定作方償?付違約金)?以酬金計算?的，每逾期?一天，按逾?期交付部分?的酬金總額?的千分之一?償付違約金?。未經定?作方同意，?提前交付定?作物，定作?方有權拒收?。五，不?能交付定作?物或不能完?成工作的，?應當償付不?能交付定作?物或不能完?成工作部分?價款總值的?_____?%(10%?--30%?幅度)或酬?金總額的_?____%?(20%-?-60%幅?度)違約金?。六，異?地交付的定?作物不符合?合同規定，?暫由定作方?代保管時，?應當償付定?作方實際支?付的保管，?保養費。?七，實行代?運或送貨的?定作物，錯?發到達地點?或接收單位?(人)，除?按合同規定?負責運到指?定地點或接?收單位(人?)外，并承?擔因此多付?的運雜費和?逾期交付定?作物的責任?。八，由?于保管不善?致使定作方?提供的原材?料、設備、?包裝物及其?它物品毀損?、滅失的、?應當償付定?作方因此造?成的損失。?九，未按?合同規定的?辦法和期限?對定作方提?供的原材料?進行檢驗，?或經檢驗發?現原材料不?符合要求而?未按合同規?定的期限通?知定作方調?換，補齊的?，由承攬方?對工作質量?，數量承擔?責任。十?，擅自調換?定作方提供?的原材料或?修理物的零?部件，定作?方有權拒收?，承攬方應?賠償定作方?因此造成的?損失。如定?作方要求重?作或重新修?理，應當按?定作方要求?辦理，并承?擔逾期交付?的責任。?第十三條定?作方的違約?責任：一?，中途變更?定作物的數?量、規格、?質量或設計?等，應當賠?償承攬方因?此造成的損?失。二，?中途廢止合?同，屬承攬?方提供原材?料的，償付?承攬方的未?履行部分價?款總值的_?____%?(10%-?-30%幅?度)的違約?金;不屬承?攬方提供原?材料的，償?付承攬方以?未履行部分?酬金總額的?_____?%(20%?60?%的幅度)?違約金。?三，未按合?同規定的時?間和要求向?承攬方提供?原材料、技?術資料、包?裝物等或未?完成必要的?輔助工作和?準備工作，?承攬方有權?解除合同，?定作方應當?賠償承攬方?因此而造成?的損失;承?攬方不要求?解除合同的?，除交付定?作物的日期?得以順延外?，定作方應?當償付承攬?方停工待料?的損失。?四，超過合?同規定期限?領取定作物?的，除按本?條第五款規?定償付違約?金外，還應?當承擔承攬?方實際支付?的保管、保?養費。定作?方超過領取?期限六個月?不領取定作?物的，承攬?方有權將定?作物變賣，?所得價款在?扣除報酬、?保管、保養?費后，退還?給定作方;?變賣定作物?所得少于報?酬、保管、?保養費時，?定作方還應?補償不足部?分;如定作?物不能變賣?，應當賠償?承攬方的損?失。五，?超過合同規?定日期付款?，應當比照?中國人民銀?行有關延期?付款的規定?向承攬方償?付違約金;?以酬金計算?的，每逾期?一天，按酬?金總額的千?分之一償付?違約金。?六，無故拒?絕接收定作?物，應當賠?償承攬方因?此造成的損?失及運輸部?門的罰款。?七，變更?交付定作物?地點或接收?單位(人)?，承擔因此?而多支出的?費用。第?十四條不可?抗力：在合?同規定的履?行期限內，?由于不可抗?力致使定作?物或原材料?毀損、滅失?的，承攬方?在取得合法?證明后，可?免予承擔違?約責任，但?應當采取積?極措施，盡?量減少損失?，如在合同?規定的履行?期限以外發?生的，不得?免除責任;?在定作方遲?延接受或無?故拒收期間?發生的，定?作方應當承?擔責任，并?賠償承攬方?由此造成的?損失。第?十五條糾紛?的處理：加?工承攬合同?發生糾紛時?，當事人雙?方應協商解?決;協商不?成時任何一?方可向合同?管理機關申?請調解，_?____，?也可以直接?向人民法院?起訴。本?合同自__?___年_?____月?_____?日起生效，?合同履行完?畢即失效。?本合同執行?期間，雙方?不得隨意變?更和解除合?同，合同如?有未盡事宜?，應由雙方?共同協商，?作出補充規?定，補充規?定與本合同?具有同等效?力。本合?同正本一式?二份，定作?方和承攬方?各執一份;?合同副本一?式____?_份，交_?____(?如經簽證或?公證，則應?送簽證機關?或公證機關?)各留存一?份。定作?方：___?__(蓋章?)代表人?：____?_(蓋章)?地址：_?____?電話：__?___開?戶銀行：_?____?帳號：__?___承?攬方：__?___(蓋?章)代表?人：___?__(蓋章?)地址：?_____?電話：_?____?開戶銀行：?_____?帳號：_?____?_____?年____?_月___?__日訂?承攬加工合?同完整范本?(一)（三?）承攬方?：____?_定作方?：____?_定作方?委托承攬方?加工___?__，經雙?方充分協商?，特訂立本?合同，以便?共同遵守。?第一條加?工成品：_?____?第二條加工?成品質量要?求：(加工?定作物品，?需要封存樣?品的，應當?由雙方代表?當面封簽，?并妥為保存?，作為驗收?的依據)?第三條原材?料的提供辦?法及規格，?數量，質量?：1，用?承攬方原料?完成工作的?，承攬方必?須依照合同?規定原材料?，并接受定?作方檢驗。?承攬方隱瞞?原材料的缺?陷或者使用?不符合合同?規定的原材?料而影響定?作物的質量?時，定作方?有權要求重?作，修理，?減少價款或?退貨。2?，用定作方?原材料完成?工作的，合?同應當明確?規定原材料?的消耗定額?。定作方應?按合同規定?的時間，數?量，質量，?規格提供原?材料。承攬?方對定作方?提供的原材?料要按合同?規定及時檢?驗，不符合?要求的，應?立即通知定?作方調換或?補齊。承攬?方對定作方?提供的原材?料不得擅自?更換，對修?理的物品不?得偷換零部?件。3，?原材料等物?品交(提)?日期計算，?參照第七條?規定執行。?第四條技?術資料，圖?紙提供辦法?：1，承?攬方在依照?定作方的要?求進行工作?期間，發現?提供的圖紙?或技術要求?不合理，應?當及時通知?定作方;定?作方應當在?規定的時間?內回復，提?出修改意見?。承攬方在?規定的時間?內未得到答?復，有權停?止工作，并?及時通知定?作方，因此?造成的損失?，由定作方?賠償。2?，承攬方對?于承攬的工?作，如果定?作方要求保?密，應當嚴?格遵守，未?經定作方許?可不得留存?技術資料和?復制品。?3，定作方?應當按規定?日期提供技?術資料，圖?紙等。第?五條價款或?酬金：價款?或酬金，按?照國家或主?管部門的規?定執行，沒?有規定的由?當事人雙方?商定。第?六條驗收標?準和方法：?1，按照?合同規定的?質量要求，?圖紙和樣品?作為驗收標?準。2，?定作方應當?按合同規定?的期限驗收?承攬方所完?成的工作。?驗收前承攬?方應當向定?作方提交必?需的技術資?料和有關質?量證明。對?短期檢驗難?以發現質量?缺陷的定作?物或項目的?，應當由雙?方協商，在?合同中規定?保證期限。?保證期限內?發生問題，?除定作方使?用或保管不?當等原因而?造成質量問?題的以外，?由承攬方負?責修復或退?換。3，?當事人雙方?對承攬的定?作物和項目?質量在檢驗?中發生爭議?時，可由法?定質量監督?檢驗機構提?供檢驗證明?。)第七?條交(提)?貨的時間和?地點：1?，交(提)?定作物期限?應當按照合?同規定履行?。任何一方?要求提前或?延期交(提?)定作物，?應當在事先?與對方達成?協議，并按?協議執行。?2，交(?提)定作物?日期的計算?：承攬方自?備運輸工具?送交定作物?的，以定作?方接收的戳?記日期為準?;委托運輸?部門運輸的?，以發運定?作物時承運?部門簽發戳?記日期為準?;自提定作?物的，以承?攬方通知的?提取日期為?準，但承攬?方在發出提?取定作物的?通知中，必?須留給定作?方以必要的?途中時間;?雙方另有約?定的，按約?定的方法計?算。)第?八條包裝要?求及費用負?擔：___?__第九?條運輸辦法?及費用負擔?：____?_第十條?結算方式及?期限：__?___第?十一條其他?：1，根?據國家有關?規定，定作?方可向承攬?方交付定金?。定金數額?由雙方協商?確定。定作?方不履行合?同的，無權?請求返還定?金。承攬方?不履行合同?的，應當雙?倍返還定金?。2，根?據國家有關?規定，經當?事人雙方約?定，定作方?可向承攬方?給付預付款?。承攬方不?履行合同的?，除承擔違?約責任外，?必須如數返?還預付款。?定作方不履?行合同的，?可以把預付?款抵作違約?金和賠償金?;有余款的?可以請求返?還。等等。?)第十二?條承攬方的?違約責任：?一，未按?合同規定的?質量交付定?作物或完成?工作，定作?方同意利用?的，應當按?質論價;不?同意利用的?，應當負責?修整或調換?，并承擔逾?期交付的責?任;經過修?整或調換后?，仍不符合?合同規定的?，定作方有?權拒收，由?此造成的損?失由承攬方?賠償。二?，交付定作?物或完成工?作的數量少?于合同規定?，定作方仍?然需要的，?應當照數補?齊，補交部?分按逾期交?付處理;少?交部分定作?方不再需要?的，有權解?除合同，因?此造成的損?失由承攬方?賠償。三?，未按合同?規定包裝定?作物，需返?修或重新包?裝的，應當?負責返修或?重新包裝，?并承擔因此?而支付的費?用。定作方?不要求返修?或重新包裝?而要求賠償?損失的，承?攬方應當償?付定作方該?不合格包裝?物低于合格?包裝物的價?值部分。因?包裝不符合?同規定造成?定作物毀損?，滅失的，?由承攬方賠?償損失。?四，逾期交?付定作物，?應當向定作?方償付違約?金____?_元;(合?同中無具體?規定的，應?當比照中國?人民銀行有?關延期付款?的規定，按?逾期交付部?分的價款總?額計算，向?定作方償付?違約金)以?酬金計算的?，每逾期一?天，按逾期?交付部分的?酬金總額的?千分之一償?付違約金。?未經定作?方同意，提?前交付定作?物，定作方?有權拒收。?五，不能?交付定作物?或不能完成?工作的，應?當償付不能?交付定作物?或不能完成?工作部分價?款總值的_?____%?(10%-?-30%幅?度)或酬金?總額的__?___%(?20%--?60%幅度?)違約金。?六，異地?交付的定作?物不符合合?同規定，暫?由定作方代?保管時，應?當償付定作?方實際支付?的保管，保?養費。七?，實行代運?或送貨的定?作物，錯發?到達地點或?接收單位(?人)，除按?合同規定負?責運到指定?地點或接收?單位(人)?外，并承擔?因此多付的?運雜費和逾?期交付定作?物的責任。?八，由于?保管不善致?使定作方提?供的原材料?、設備、包?裝物及其它?物品毀損、?滅失的、應?當償付定作?方因此造成?的損失。?九，未按合?同規定的辦?法和期限對?定作方提供?的原材料進?行檢驗，或?經檢驗發現?原材料不符?合要求而未?按合同規定?的期限通知?定作方調換?，補齊的，?由承攬方對?工作質量，?數量承擔責?任。十，?擅自調換定?作方提供的?原材料或修?理物的零部?件，定作方?有權拒收，?承攬方應賠?償定作方因?此造成的損?失。如定作?方要求重作?或重新修理?，應當按定?作方要求辦?理，并承擔?逾期交付的?責任。第?十三條定作?方的違約責?任：一，?中途變更定?作物的數量?、規格、質?量或設計等?，應當賠償?承攬方因此?造成的損失?。二，中?途廢止合同?，屬承攬方?提供原材料?的，償付承?攬方的未履?行部分價款?總值的__?___%(?10%--?30%幅度?)的違約金?;不屬承攬?方提供原材?料的，償付?承攬方以未?履行部分酬?金總額的_?____%?(20%-?--60%?的幅度)違?約金。三?，未按合同?規定的時間?和要求向承?攬方提供原?材料、技術?資料、包裝?物等或