第10頁共10頁電子組裝加?工合同通用?版合同編?號：___?__甲方?：____?_乙方：?_____?有限公司?茲經甲、乙?雙方友好協?商同意訂立?下列委托加?工事宜，具?體條款如下?：一、甲?方保證本復?制光盤內容?符合國家音?像、電子出?版物有關規?定，其中不?含有任何違?反國家各種?法律法規的?內容，并承?擔該光盤的?一切版權及?政治、經濟?、法律責任?。甲方應對?所委托復制?節目的內容?、著作權及?鄰接權負全?部法律責任?，如果因甲?方的委托復?制行為或涉?及版權問題?引起的糾紛?，將由甲方?承擔一切相?應的法律責?任;同時，?甲方應賠償?由此給乙方?造成的一切?損失;二?、甲方負責?提供版權證?明書給予乙?方備案，如?因版權問題?引起法律責?任或因此造?成的經濟損?失由甲方負?責承擔;?三、乙方未?經甲方許可?，不得私自?將甲方的產?品制作、加?工出售;?四、乙方保?證所加工的?產品質量，?達到甲方所?提供之節目?原的質量要?求;如果出?現質量問題?，不能正常?播放、盤片?不完整等，?乙方按照不?合格數量補?償相應光盤?。五、印?刷要求：□?壓盤膠印□?絲網印刷□?數碼印刷□?防水處理□?光盤貼紙?六、包裝要?求：___?__;七?、交貨日期?：____?_;八、?交貨方式：?□自提□快?運□送貨?九、貨款結?算方式：甲?方于本合同?訂立之時向?乙方支付制?作定金：_?____元?，其余貨款?在乙方向甲?方交貨時由?甲方向乙方?一次性付清?。十、合?同生效：_?____本?合同由甲、?乙雙方法定?代表人或委?托代理人簽?字并加蓋合?同章后方可?生效，為便?于運作可采?取傳真的方?式定貨，簽?章后的合同?傳真文件與?原合同有同?等效力;任?何一方都不?得擅自修改?或終止合同?，須經甲、?乙雙方協商?同意后，方?可重新訂立?新的有效合?同，并在舊?合同右上角?注明“已作?廢”字樣及?“作廢合同?編號”，若?任意一方獨?自取消或變?更合同，另?一方有權就?合同變動引?起的損失進?行賠償。?甲方簽字：?_____???????????乙方簽字：?_____?甲方蓋章?：____?_??????????乙方蓋章?：____?_簽定日?期：___?__??????????簽定日?期：___?__電子?組裝加工合?同通用版（?二）承攬?方：___?__地址?：____?_電話：?_____?開戶銀行?：____?_帳號：?_____?法定代表?人：___?__定作?方：___?__地址?：____?_電話：?_____?開戶銀行?：____?_帳號：?_____?法定代表?人：___?__定作?方委托承攬?方加工__?___，經?雙方充分協?商，特訂立?本合同，以?便共同遵守?。第一條?加工成品：?品名：?規格：單?位：數量?：備注：?第二條加?工成品質量?要求：第?三條原材料?的提供辦法?及規格、數?量、質量：?1、用承?攬方原料完?成工作的，?承攬方必須?依照合同規?定選用原材?料，并接受?定作方檢驗?。承攬方隱?瞞原材料的?缺陷或者使?用不符合合?同規定的原?材料而影響?定作物的質?量時，定作?方有權要求?重作，修理?，減少價款?或退貨。?2、用定作?方原材料完?成工作的，?合同應當明?確規定原材?料的消耗定?額。定作方?應按合同規?定的時間、?數量、質量?、規格提供?原材料。承?攬方對定作?方提供的原?材料要按合?同規定及時?檢驗，不符?合要求的，?應立即通知?定作方調換?或補齊。承?攬方對定作?方提供的原?材料不得擅?自更換，對?修理的物品?不得偷換零?部件。3?、原材料等?物品交(提?)日期計算?，參照第七?條規定執行?。第四條?技術資料，?圖紙提供辦?法：1、?承攬方在依?照定作方的?要求進行工?作期間，發?現提供的圖?紙或技術要?求不合理，?應當及時通?知定作方;?定作方應當?在規定的時?間內回復，?提出修改意?見。承攬方?在規定的時?間內未得到?答復，有權?停止工作，?并及時通知?定作方，因?此造成的損?失，由定作?方賠償。?2、承攬方?對于承攬的?工作，如果?定作方要求?保密，應當?嚴格遵守，?未經定作方?許可不得留?存技術資料?和復制品。?3、定作?方應當按規?定日期提供?技術資料，?圖紙等。?第五條價款?或酬金：?價款或酬金?，按照國家?或主管部門?的規定執行?，沒有規定?的由當事人?雙方商定。?第六條驗?收標準和方?法：1、?按照合同規?定的質量要?求，圖紙和?樣品作為驗?收標準。?2、定作方?應當按合同?規定的期限?驗收承攬方?所完成的工?作。驗收前?承攬方應當?向定作方提?交必需的技?術資料和有?關質量證明?。對短期檢?驗難以發現?質量缺陷的?定作物或項?目，應當由?雙方協商，?在合同中規?定保證期限?。保證期限?內發生問題?，除定作方?使用或保管?不當等原因?而造成質量?問題的以外?，由承攬方?負責修復或?退換。3?、當事人雙?方對承攬的?定作物和項?目質量在檢?驗中發生爭?議時，可由?法定質量監?督檢驗機構?提供檢驗證?明。第七?條交(提)?貨的時間和?地點：1?、交(提)?定作物期限?應當按照合?同規定履行?。任何一方?要求提前或?延期交(提?)定作物，?應當在事先?與對方達成?協議，并按?協議執行。?2、交(?提)定作物?日期的計算?：承攬方自?備運輸工具?送交定作物?的，以定作?方接收的戳?記日期為準?;委托運輸?部門運輸的?，以發運定?作物時承運?部門簽發戳?記日期為準?;自提定作?物的，以承?攬方通知的?提取日期為?準，但承攬?方在發出提?取定作物的?通知中，必?須留給定作?方以必要的?途中時間;?雙方另有約?定的，按約?定的方法計?算。第八?條包裝要求?及費用負擔?：第九條?運輸辦法及?費用負擔：?第十條結?算方式及期?限：第十?一條其他：?1、根據?國家有關規?定，定作方?可向承攬方?交付定金。?定金數額由?雙方協商確?定。定作方?不履行合同?的，無權請?求返還定金?。承攬方不?履行合同的?，應當雙倍?返還定金。?2、根據?國家有關規?定，經當事?人雙方約定?，定作方可?向承攬方給?付預付款。?承攬方不履?行合同的，?除承擔違約?責任外，必?須如數返還?預付款。定?作方不履行?合同的，可?以把預付款?抵作違約金?和賠償金;?有余款的可?以請求返還?。第十二?條承攬方的?違約責任：?1、未按?合同規定的?質量交付定?作物或完成?工作，定作?方同意利用?的，應當按?質論價;不?同意利用的?，應當負責?修整或調換?，并承擔逾?期交付的責?任;經過修?整或調換后?，仍不符合?合同規定的?，定作方有?權拒收，由?此造成的損?失由承攬方?賠償。2?、交付定作?物或完成工?作的數量少?于合同規定?，定作方仍?然需要的，?應當照數補?齊，補交部?分按逾期交?付處理;少?交部分定作?方不再需要?的，有權解?除合同，因?此造成的損?失由承攬方?賠償。3?、未按合同?規定包裝定?作物，需返?修或重新包?裝的，應當?負責返修或?重新包裝，?并承擔因此?而支付的費?用。定作方?不要求返修?或重新包裝?而要求賠償?損失的，承?攬方應當償?付定作方該?不合格包裝?物低于合格?包裝物的價?值部分。因?包裝不符合?同規定造成?定作物毀損?，滅失的，?由承攬方賠?償損失。?4、逾期交?付定作物，?應當向定作?方償付違約?金____?_元;(合?同中無具體?規定的，應?當比照中國?人民銀行有?關延期付款?的規定，按?逾期交付部?分的價款總?額計算，向?定作方償付?違約金)以?酬金計算的?，每逾期一?天，按逾期?交付部分的?酬金總額的?千分之一償?付違約金。?未經定作方?同意，提前?交付定作物?，定作方有?權拒收。?5、不能交?付定作物或?不能完成工?作的，應當?償付不能交?付定作物或?不能完成工?作部分價款?總值的__?___%(?10%--?30%幅度?)或酬金總?額的___?__%(2?0%--6?0%幅度)?違約金。?6、異地交?付的定作物?不符合合同?規定，暫由?定作方代保?管時，應當?償付定作方?實際支付的?保管，保養?費。7、?實行代運或?送貨的定作?物，錯發到?達地點或接?收單位(人?)，除按合?同規定負責?運到指定地?點或接收單?位(人)外?，并承擔因?此多付的運?雜費和逾期?交付定作物?的責任。?8、由于保?管不善致使?定作方提供?的原材料、?設備、包裝?物及其它物?品毀損、滅?失的、應當?償付定作方?因此造成的?損失。9?、未按合同?規定的辦法?和期限對定?作方提供的?原材料進行?檢驗，或經?檢驗發現原?材料不符合?要求而未按?合同規定的?期限通知定?作方調換，?補齊的，由?承攬方對工?作質量，數?量承擔責任?。10、?擅自調換定?作方提供的?原材料或修?理物的零部?件，定作方?有權拒收，?承攬方應賠?償定作方因?此造成的損?失。如定作?方要求重作?或重新修理?，應當按定?作方要求辦?理，并承擔?逾期交付的?責任。第?十三條定作?方的違約責?任：1、?中途變更定?作物的數量?、規格、質?量或設計等?，應當賠償?承攬方因此?造成的損失?。2、中?途廢止合同?，屬承攬方?提供原材料?的，償付承?攬方的未履?行部分價款?總值的__?___%(?10%--?30%幅度?)的違約金?;不屬承攬?方提供原材?料的，償付?承攬方以未?履行部分酬?金總額的_?____%?(20%-?--60%?的幅度)違?約金。3?、未按合同?規定的時間?和要求向承?攬方提供原?材料、技術?資料、包裝?物等或未完?成必要的輔?助工作和準?備工作，承?攬方有權解?除合同，定?作方應當賠?償承攬方因?此而造成的?損失;承攬?方不要求解?除合同的，?除交付定作?物的日期得?以順延外，?定作方應當?償付承攬方?停工待料的?損失。4?、超過合同?規定期限領?取定作物的?，除按本條?第五款規定?償付違約金?外，還應當?承擔承攬方?實際支付的?保管、保養?費。定作方?超過領取期?限六個月不?領取定作物?的，承攬方?有權將定作?物變賣，所?得價款在扣?除報酬、保?管、保養費?后，退還給?定作方;變?賣定作物所?得少于報酬?、保管、保?養費時，定?作方還應補?償不足部分?;如定作物?不能變賣，?應當賠償承?攬方的損失?。5、超?過合同規定?日期付款，?應當比照中?國人民銀行?有關延期付?款的規定向?承攬方償付?違約金;以?酬金計算的?，每逾期一?天，按酬金?總額的千分?之一償付違?約金。6?、無故拒絕?接收定作物?，應當賠償?承攬方因此?造成的損失?及運輸部門?的罰款。?7、變更交?付定作物地?點或接收單?位(人)，?承擔因此而?多支出的費?用。第十?四條不可抗?力在合同?規定的履行?期限內，由?于不可抗力?致使定作物?或原材料毀?損、滅失的?，承攬方在?取得合法證?明后，可免?予承擔違約?責任，但應?當采取積極?措施，盡量?減少損失，?如在合同規?定的履行期?限以外發生?的，不得免?除責任;在?定作方遲延?接受或無故?拒收期間發?生的，定作?方應當承擔?責任，并賠?償承攬方由?此造成的損?失。第十?五條糾紛的?處理：加?工承攬合同?發生糾紛時?，當事人雙?方應協商解?決;協商不?成時任何一?方可向合同?管理機關申?請調解，_?____，?也可以直接?向人民法院?起訴。第?十六條本合?同自___?__年__?___月_?____日?起生效，合?同履行完畢?即失效。本?合同執行期