Word——7—建筑工程合同和承攬合同

建筑工程合同和承攬合同第1篇

(甲方)

(乙方)

依照《中國合同法》有關規定，結合本工程詳細實際狀況，經雙方協商全都，簽訂本合同，共同遵守。

乙方受甲方托付,擔當甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,詳細事宜雙方明確如下：

一、甲方托付給乙方的工程項目和內容：

1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試

二、有關技術及服務要求：

1、乙方應依據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，幫助并配

合線路驗收、接入系統及并網工作。準時供應竣工資料。

2、乙方選購全部電氣設備和原料，應從國家定點廠家選購，并符合國家有

關質量、技術標準。

3、變配電及線路安裝工程應依據電力安裝標準進行，符合質量要求。

4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。

三、工程款項及費用的結算：

1、工程款結算按執行。

2、工程預算款總計：102496元;

(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)

3、本工程款分2次結清，其中：

(1)、合同簽訂3天內應付工程款的70%

(計70000元)

(2)、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。

4、工程款的結算以審計決算為依據。

四、施工及竣工驗收：

1、依據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質量為乙方進場制造施工條件。

2、乙方應在20__年月日工程竣工，遇特別狀況雙方另行協商，時間順延。

3、施工期間,甲方應派員到現場幫助解決安裝施工期間所發生的特別狀況。

4、乙方在施工期間應留意平安,做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所

造成意外事故和損失，由乙方自負。

5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。

五、合同未盡事宜，雙方協商解決。

六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。

七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。

甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)

代表：代表：

建筑工程合同和承攬合同第2篇

甲方：

乙方：

依據《中國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程詳細狀況，雙方達成如下協議：

第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。

其次條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務。

第三條工期要求：依據甲方需求進行，乙方協作甲方施工進度不得耽擱工期。

第四條承包方式：包工包料。

第五條甲方供應：現場機械設備，技術人員協作指導、水電。

第六條質量要求：鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為按乙方供應給甲方的樣品為準。

第七條使用標準及規范：依據國家有關百葉窗戶標準及組裝有關規范

第八條計價原則：雙方依據窗戶圖紙和實際制作面積結算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元，工程量約15#樓673平米、16#樓約540平米，工程造價約人民幣46萬元。詳細以實際數量結算，多退少補。

第九條付款方式：乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。

安裝完成甲方付乙方30%的工程款。

驗收合格后甲方付清乙方工程余款。

以上價款以含稅金。

第十條保修：保修期為一年。

第十一條竣工驗收：竣工驗收時由乙方通知甲方，甲方負責通知有關人員進行驗收。

第十二條結算方式：現金結算。

第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負

責。乙方施工造成的質量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發生一切傷亡事故和相關后果責任都由乙方自行擔當，甲方概不負責。因甲方緣由未按所定合同付款造成的工程進度延誤工期或停工的相關后果由甲方付全責。

第十四條備注：以上價款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。

第十五條附則：本合同未盡事宜，經雙方協商解決，如不能協商解決，由法院裁決。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份,均有同等法律效益。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

負責人簽字：負責人簽字：

年月日年月日

建筑工程合同和承攬合同第3篇

發包方：___________________________(以下簡稱甲方)

承包方：___________________________(以下簡稱乙方)

依據甲乙雙方協商，甲方將______________________工程承包給了乙方施工，為明確雙方職責，確保工程順當完工，依據《中國建筑法》、《中國勞動法》、《中國合同法》及相關法律法規。遵循公平自愿、公正和誠信的原則。雙方協商全都，就本工程詳細狀況，達成以下條款：

一、工程名稱：_____________________________________

二、工程地點：_____________________________________

三、工程價款：按圖紙實際建筑面積50元/㎡,工程面積2772平方米，工程總價138600元

四、工程承包方式及范圍：

1、承包方式：包工不包料

2、承包范圍：本工程圖紙范圍內的鋼結構、墻板、屋面板的加工制作及安裝，施工所需的工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負，施工過程中所需的腳手架及吊車由甲方負責。注;工程中鋼結構的油漆由甲方涂刷，乙方只做焊口部位的補刷。

五、驗收標準：乙方根據甲方簽字認可的圖紙進行施工，施工過程中甲方逐項驗收，確認合格，施工完畢驗收完畢。

六、工程開竣工日期：_____年__月__日,竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤，工期順延。

七、付款方式：本工程乙方進場甲方支付10000元生活費，主鋼立完，甲方支付人工費總額的___，次鋼安裝完再付總額的______%,墻板安裝完再付總額的______%,頂板安裝完再付總額的______%,余款待工程竣工驗收合格后十五天內一次付清。墻板、屋面板安裝完畢，付工程人工總費的_____%，在竣工驗收合格后十五日內余款一次付清。

八、甲乙雙方責、權、利：甲方必需保證乙方施工所需材料準時足額供應，若材料短缺造成工期延誤，乙方不擔當任何責任。乙方必需保質保量完成此工程，若因質量事故造成延誤工期，材料鋪張，乙方擔當由此造成的一切經濟損失

九、平安：為保證工程質量和施工平安，甲方指派_______為現場負責人，乙方指派____________為現場負責人，共同齊抓共管，在施工期間，遵守《中國治安法》及甲方現場管理人員指揮，不得強干、蠻干。若因自身因素造成一切平安事故，由乙方自行負責，在施工期間，乙方應理好自己的工人，不得在工地內發生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為，若因此造成的法律責任及經濟責任，由乙方負責，甲方不擔當任何責任。

十、本合同未盡事宜，在施工過程中雙方友好協商。

十一、本合同一式兩份，甲方雙方各執一份，雙