《監理工程師之交通工程目標控制》題庫

一,單選題(每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、在施工階段，監理機構應派專人對施工現場安全情況巡視檢查，對發現的各類安全隱患，應（）通知施工單位，并督促其立即整改;情況嚴重的，監理機構應及時下達工程停工令，要求施工單位停工整改，并同時報告建設單位。

A.口頭

B.書面

C.郵件

D.現場【答案】B2、監理工程師應常駐工地，對施工活動的環境保護工作實施動態管理，其工作方式以（）為主。

A.旁站

B.巡視

C.平行檢驗

D.見證取樣【答案】B3、對于鋼橋施工質量要求，焊接完畢后，必須進行檢查驗收，外觀檢查合格后，零、部（桿）件的焊縫應在24h后進行（）檢驗。

A.氣密性

B.無損

C.壓強

D.水流【答案】B4、建設單位、監理單位、勘察單位、設計單位、施工總承包單位等共同為質量服務體現了（）。

A.全方位質量管理

B.全面質量管理

C.全過程質量管理

D.全員參與質量管理【答案】B5、特別重大事故的批復期限最長可能為（）。

A.15天

B.30天

C.45天

D.60天【答案】D6、下列關于凈現值的說法中，正確的是（）。

A.當方案的NPV=0時，表示項目實施后的投資收益率正好達到基準收益率

B.多個方案進行經濟評價時，不僅要求方案NPV≥0，且選擇一個方案時，應選NPV值中最小的。

C.折現率越大，凈現值越大。

D.凈現值法可適用于分析期長短不等的方案【答案】A7、發包人應在監理人收到承包人進度付款申請單后的（）天內將進度應付款支付給承包人。

A.14

B.24

C.28

D.36【答案】C8、直接經濟損失為7500萬元的特大橋主體結構垮塌，屬于（）質量事故。

A.特別重大

B.重大

C.較大

D.一般【答案】B9、軟土地區路堤施工期間，坡腳水平位移速率24h應不大于（）mm。

A.3

B.5

C.8

D.10【答案】B10、水下混凝土應采用導管法灌注。單元槽段長度小于（）時，可采用1根導管灌注。

A.3m

B.4m

C.5m

D.6m【答案】B11、某工程合同價為2000萬元，合同價的50％為可調部分。可調部分，人工費占35％，材料費55％，其余占10％。結算時，人工費價格指數增長20％，材料費價格指數增長20％，其余未發生變化。按照調值公式法計算，該工程的結算工程價款為（）萬元。

A.2110

B.2100

C.2180

D.2200【答案】C12、政府投資交通建設項目實行（），企業投資交通建設項目實行（）。

A.審批制、審核制

B.審核制、核準制

C.審批制、核準制

D.核準制、審批制【答案】C13、某新建項目，建設期2年，第1年向銀行借款2000萬元，第2年向銀行借款3000萬元，年利率為6%，則該項目估算的建設期利息為（）元。

A.213.6

B.247.2

C.273.6

D.427.2【答案】D14、某施工單位規定，出現安全事故的責任人取消其當年評優晉級的資格，這體現了（）原則。

A.一崗雙責

B.安全生產動態管理

C.安全一票否決

D.同步協調發展【答案】C15、某企業用100萬元購置一臺設備，欲在10年內將該投資的復利本利和全部回收，基準收益率為10%，則該企業每年均等的凈收益至少應為（）萬元。

A.10.00

B.16.27

C.20.06

D.25.94【答案】B16、價值工程的核心是（）。

A.作業價值

B.功能分析

C.性能分析

D.產品價值的提高【答案】B17、根據規定，應以招標方式出讓探礦權、采礦權的情形的有（）。

A.未達到國家規定的環境質量標準的地區

B.共伴生組分多的礦產地

C.綜合開發利用技術水平要求高的礦產地

D.國務院批淮的重點礦產資源開發項目

E.已設采礦權需要整合或利用原有生產系統擴大勘查開采范圍的毗鄰區域【答案】A18、某建設工程項目合同價為5000萬元，合同工期為26個月，動員預付款在標書附錄中規定的額度為合同價的20％，4月份支付工程款600萬元，到第4個月時累計支付工程款金額為1200萬元，本月扣回動員預付款的金額是（）萬元。

A.45

B.48

C.50

D.52【答案】C19、某雙代號網絡計劃中，工作A的最早開始時間和最遲開始時間分別為第10天和第13天，其持續時間為5d；工作A有3項緊后工作，它們的最早開始時間分別為第19天、第22天和第26天，則工作A的自由時差為（）d。

A.4

B.7

C.11

D.15【答案】A20、瀝青貫入式路面中深貫入式厚（）cm。

A.2～3

B.3～4

C.4～6

D.6～8【答案】D21、根據《公路工程標準施工招標文件》（2018年版）專用合同條款第10.1條規定:監理人應在（）內對承包人施工進度計劃和施工方案說明予以批復或提出修改意見。

A.14天

B.24天

C.7天

D.10天【答案】A22、商品房現售應符合的條件包括（）。

A.現售商品房的房地產開發企業應當具有企業法人營業執照和房地產開發企業資質證書

B.取得土地使用權證書或者使用土地的批準文件

C.持有建設工程規劃許可證和施工許可證

D.拆遷安置已經落實

E.物業管理方案尚未落實【答案】A23、根據《必須招標的工程項目規定》，下列選項中，屬于必須招標范圍的是（）。

A.施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的

B.監理服務的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上的

C.重要物資、材料等貨物的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的

D.勘察服務的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的【答案】B24、價值工程的基本原理，描述錯誤的是（）

A.著眼于壽命周期成本

B.價值工程的核心是功能分析

C.價值工程的功能，一般是指必要功能和非必要功能

D.價值工程的目標表現為產品價值的提高C選項，價值工程的功能，一般是指必要功能。【答案】C25、運營費用中的養護管理費一般按公路等級，依據交通運輸主管部門上年度每公里養護管理支出的平均值綜合計算,大中修及技術改造一般按通車后每隔6~8年左右進行一次，每次大中修及技術改造的費用按工程建設投資額的（）左右計算。

A.10%

B.5%

C.15%

D.20%【答案】C26、招標控制價應在招標文件中注明（）。

A.可以上調或下浮

B.不應上調或下浮

C.可上調，不可下浮

D.不可上調，可下浮【答案】B27、強夯工程內容中不包括的是（）。

A.場地清理

B.排除地表水

C.防止地表水下滲

D.承載力檢測【答案】D28、下列（）可用于檢測混凝土預制樁、灌注樁、鋼樁以及組合樁的單樁軸向抗壓承載力和樁身完整性

A.鉆孔抽芯法

B.高應變法

C.靜載試驗法

D.動測法【答案】B29、關于公路工程監理第一次工地會議的說法，錯誤的是（）。

A.第一次工地會議由總監主持

B.在合同工程正式開工前，總監辦應組織召開第一次工地會議

C.建設單位的技術人員必須參加，管理人員可授權相關人員參加

D.宜邀請工程質量安全監督機構參加【答案】C30、安全防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設備、設施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺少或有缺陷；生產（施工）場地環境不良等，均屬于事故發生原因中的（）。

A.人的不安全行為

B.物的不安全狀態

C.管理缺陷

D.領導失誤【答案】B31、下列關于橋梁施工縫的處理，說法錯誤的是（）。

A.施工縫的位置應在混凝土澆筑之前確定，且宜留置在結構受剪力和彎矩較小并便于施工的部位

B.對處理層混凝土的強度，當采用水沖洗鑿毛時，應達到2.5MPa

C.有抗滲要求的混凝土，其施工縫宜做成凹形、凸形或設置止水帶

D.重要部位及有抗震要求的混凝土結構或鋼筋稀疏的鋼筋混凝土結構，宜在施工縫處補插錨固鋼筋【答案】B32、路塹施工時，其路基地面排水設施有邊溝、截水溝、排水溝、急流槽、跌水等，一般應先施工的排水設施是（）。

A.邊溝

B.截水溝

C.排水溝

D.跌水與急流槽【答案】B33、變更工程單價確定的原則不包括哪些（）。

A.已標價工程量清單中有適用于變更工作的子目的，采用該子目的單價

B.已標價工程量清單中無適用于變更工作的子目，但有類似子目的，可在合理范圍內參照類似子目的單價，由監理工程師按照規定程序商定或確定變更工作的單價

C.已標價工程量清單中無適用或類似子目的單價，可按照成本加利潤的原則由監理工程師按照規定程序商定或確定變更工作的單價

D.已標價工程量清單中無適用于變更工作的子目，但有類似子目的，可在合理范圍內參照類似子目的單價，由施工單位按照規定程序商定或確定變更工作的單價【答案】D34、某單位預計從現在起連續3年年末有4萬元的專項支出，為此準備存入銀行一筆專項基金，如果年利率為12%，復利半年計息一次，現在存入銀行專項基金的最小額度是（）萬元。

A.9.548

B.9.652

C.10.692

D.19.668【答案】A35、（）編制的竣工決算報告在審計部門提出審計意見后方可組織竣工驗收。

A.建設單位

B.監理單位

C.施工單位

D.交通運輸主管部門【答案】A36、下列屬于事后監理的是（）。

A.對工程量清單中的分項工程做出單價分析表

B.計量審核

C.抽檢

D.把實際耗費同中標工程量清單進行比較，并把發生偏差的信息反饋給各方【答案】D37、施工單位主要負責人和安全生產管理人員未按照規定經考核合格的，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處（）的罰款。

A.1萬元以下

B.1萬元以上2萬元以下

C.1萬元以上3萬元以下

D.5萬元以下【答案】B38、施工單位應當自施工起重機械和整體提升式腳手架、滑模爬模、架橋機等自行式架設設施驗收合格之日起（）日內，向交通運輸主管部門備案或者在其他有關部門登記。

A.10

B.15

C.20

D.30【答案】D39、某橋梁灌注樁清孔后沉積層仍超過規定厚度，二次清孔后，孔深增加，澆筑后的實際樁長比設計樁長增加了1.5m。承包人要求對增加的混凝土量給予計量。監理工程師應（）。

A.給予計量

B.不予計量

C.計量所增混凝土量的一半

D.和承包人協商后予以計量【答案】B40、當安全生產條件符合率在60%以下，應（）。

A.不扣分

B.視情節扣除5～10分

C.視情節扣除5～15分

D.視情節扣除10～30分【答案】D41、價值工程中的經濟指標是（）。

A.最高的銷售數量

B.最大的營業規模

C.最低的壽命周期成本

D.可靠地實現所需功能【答案】C42、要保證公路施工處于較高的工作質量水平，必須從人、材料、機械設備、方法和環境這五大要素著手，簡稱（）法。

A.4E1M

B.4M1E

C.2M3

D.1P4C【答案】B43、（）建造懸臂與連續體系梁橋時，不需要在河道（海水）中搭設支架，而直接從已建墩臺頂部逐段向跨徑方向延伸施工，每延伸一段就施加預應力，使其與成橋部分聯結成整體。

A.平衡懸臂施工法

B.有支架施工法

C.逐跨頂推施工法

D.活動支架法【答案】A44、某橋的總跨徑長度為878m，此橋按照總長和跨徑的分類，應當屬于（）。

A.特大橋

B.大橋

C.中橋

D.小橋【答案】B45、上路床厚度為0.3m，下路床厚度在輕、中及重交通公路為（）m，特重、極重交通公路為（）m。

A.0.5，0.9

B.0.3，0.5

C.0.5，0.8

D.0.2，0.7【答案】A46、水泥混凝土面層材料，高速公路粗集料含水率的檢測應隨降雨或濕度變化隨時觀測，且每日不少于（）次。

A.4

B.3

C.2

D.1【答案】C47、瀝青和水泥應以（）為單位計量。

A.千克

B.袋

C.立方米

D.平方米【答案】A48、下列不需要抽檢的是（）。

A.鋼筋、水泥、瀝青、石灰和碎石、砂等原材料

B.分項工程中的關鍵項目和結構主要尺寸

C.施工單位自制的工程構配件

D.監理工程師有疑問的工程材料【答案】C49、關于“平安工地”考核評價的說法，錯誤的是（）。

A.考核評價應遵循“分級管理、屬地負責”的原則

B.考核評價結果分為優秀、合格、不合格三個等級

C.考核評價結果納入企業安全生產信用記錄

D.施工單位是平安工地建設的實施主體【答案】B50、某工程組織流水施工，有三個工序，路基，基層和面層，分5段施工，流水節拍分別為4天、7天和5天，則該工程的總工期應為（）天。

A.50

B.44

C.60

D.65【答案】B51、拌和場和預制場地向周圍環境排放噪聲晝間不超過（）dB。

A.70

B.60

C.55

D.50【答案】A52、路面結構層次中，（）主要承受由面層傳來的車輛荷載的垂直力。并擴散到下面的功能層和土基中去。

A.面層

B.基層

C.墊層

D.聯結層【答案】B53、竣工驗收建設項目綜合評分采取加權平均法計算，其中竣工驗收工程質量得分權值為（），參建單位工作評價得分權值為0.3（項目法人占0.15，設計、施工、監理各占0.05）。

A.0.3

B.0.5

C.0.7

D.0.8【答案】C54、下列不屬于公路工程水土流失的防治措施的是（）。

A.工程與生物措施相結合，綜合防治

B.取土場部分進行防護處理

C.棄土、石渣得到有效攔擋或利用

D.最大限度控制泥沙不進入下游河道和海域【答案】B55、下列屬于施工進度控制措施中合同措施的是（）。

A.審查承包人的施工技術方案，使承包人在合理的狀態下施工。

B.建立計算機網絡系統，采用信息化施工管理手段，對工程進度實施動態控制。

C.編制進度控制工作細則，指導現場專業監理工程師和監理員有的放矢地實施進度控制

D.加強工程延期和索賠管理【答案】D56、使用工程量清單計價的施工承包合同，一般采用（）的方式。

A.單價合同

B.總價合同

C.成本加酬金合同

D.總價+單價合同【答案】A57、承包人未在已標價工程量清單中填入單價或總額價的工程子目，其處理方法是（）。

A.取消該子目

B.承包人必須完成該子目，發包人支付費用

C.承包人必須完成該子目，但發包人不支付費用

D.由建設單位決定與承包人協商決定處理方法【答案】C58、《招標投標法》規定的招標方式為（）。

A.公開招標和協議招標

B.公開招標和邀請招標

C.邀請招標和協議招標

D.公開招標、邀請招標和協議招標【答案】B59、某工業項目年設計能力為生產某種產品30萬件，單位產品售價60元，單位產品可變成本為40元，年固定成本400萬元，若該產品的銷售稅金及附加的合并稅率為5%，則以產量、生產能力利用率、單位產品價格表示的盈虧平衡點分別是（）。

A.235294件，78.43%，56.33元

B.235294件，78.43%，56.14元

C.200000件，75%，56.14元

D.200000件，75%，56.14元【答案】B60、關于路基冬期施工的說法不正確的是（）。

A.填筑路堤應按橫斷面全寬平填，每層松鋪厚度比正常施工增加20%～30%

B.當填筑高程距路床底面1m時，碾壓密實后應停止填筑

C.冬期過后應對填方路堤進行補充壓實

D.路基挖至路床頂面以上1m時，完成臨時排水溝后應停止開挖，待冬期過后再進行施工【答案】A61、費用支付項目按合同執行情況是否正常、順利劃分為（）。

A.常規支付、違約支付

B.常規支付、合同解除支付

C.常規支付、違約支付、合同終止、合同解除支付

D.前期支付、中期支付、交工驗收后的支付、竣工驗收后的支付以及缺陷責任期結束后的最終結清支付【答案】C62、牌號為Q235且板厚小于40mm的鋼材每批質量不應大于（）t。

A.600

B.400

C.150

D.60【答案】C63、根據《標準施工招標文件》通用合同條款的規定，最終支付程序程序，說法錯誤的是（）。

A.發包人應在收到后14天內審核完畢，由監理人自承包人出具經發包人簽認的最終結清證書

B.如果監理人不同意最終結清申請單的任何一部分，承包人應按監理人要求提交進一步的資料

C.監理人未在約定時間內核查，又未提出具體意見的，視為承包人提交的最終結清申請已經發包人核查同意

D.最終結清申請單中的總金額應認為是代表了根據合同約定應付給承包人的全部款項的最后結算【答案】C64、施工過程中，應對控制網（點）進行不定期的檢測和定期復測，定期復測周期不應超過（）。

A.3個月

B.4個月

C.5個月

D.6個月【答案】D65、軟土路基處理中，場地清理，鉆機定位，鉆進，上提噴漿、強制攪拌，復攪，提桿出孔，鉆機移位。屬于（）工程內容。

A.粉噴樁

B.漿噴樁

C.CFG樁

D.粒料樁【答案】B66、由于發包人發生違約情況時，承包人按合同約定暫停施工（）天后，發包人仍不糾正違約行為的，承包人可向發包人發出解除合同通知。

A.14

B.25

C.28

D.42【答案】C67、（）是安全生產的核心。

A.安全技術交底

B.責任制

C.安全費用保障

D.安全生產許可【答案】B68、施工過程中，由于施工人員不遵守操作規程所造成的質量波動為（）。

A.環境性波動

B.正常波動

C.工藝性波動

D.異常波動【答案】D69、根據《公路工程施工監理規范》（JTGG10-2016），監理機構應審查施工單位提交的合同段開工申請，具備開工條件的，（）應簽發開工令。

A.建設單位

B.總監理工程師

C.專業監理工程師

D.施工單位【答案】B70、以下不屬于公路工程項目中清單支付項目有（）。

A.單價子目的支付

B.計日工

C.暫列金額

D.質量保證金【答案】D71、下列不屬于混凝土下部結構的是（）。

A.橋臺混凝土

B.橋墩混凝土

C.臺帽混凝土

D.基礎混凝土【答案】D72、后張法張拉時，結構或構件混凝土的強度、彈性模量（或齡期）應符合設計規定；設計未規定時，混凝土的強度應不低于設計強度等級值的（），彈性模量應不低于混凝土28d彈性模量（）。

A.75%，75%

B.75%，80%

C.80%，75%

D.80%，80%【答案】D73、公路工程項目監理均應設總監辦，（）km以上的高速公路、一級公路工程可設駐地辦。

A.50

B.100

C.150

D.200【答案】B74、根據《公路工程施工安全技術規范》的規定，不屬于危險性較大的分部分項工程是（）。

A.高度18m的土質邊坡處理

B.水深15m的圍堰工程

C.深度7m的擋墻基礎

D.高瓦斯隧道【答案】A75、關于安全生產費用的支付說法正確的是（）。

A.安全生產費用按照“企業提取、政府監管、確保需要、規范使用”的原則進行管理

B.公路工程計提標準為3%

C.提取的安全生產費用列入工程造價，在競標時不得刪減，列入標內管理

D.在評標和合同談判時，安全生產費用為可以競爭性費用【答案】A76、應用價值工程進行功能評價時，如果評價對象的價值系數Vi>1，則說明（）。

A.功能現實成本與實現功能所必需的最低成本大致相當

B.現實成本偏低，也可能存在不必要功能

C.評價對象的功能水平應提高

D.功能現實成本大于功能評價值【答案】B77、關于挖孔樁施工的說法，正確的是（）。

A.孔口處應設置高出地面不小于300mm的護圈

B.挖孔施工時，相鄰兩樁孔可同時開挖

C.采用混凝土護壁支護的樁孔，全部挖完后再護壁

D.樁孔直徑應符合設計規定，孔壁支護可以占用樁徑尺寸【答案】A78、下列關于修約的說法，錯誤的是（）。

A.擬舍去的數字中，其最左面的第一位數字小于5時，則舍去

B.擬舍去的數字中，其最左面的第一位數字大于5時，則進1

C.擬舍去的數字中，其最左面的第一位數字等于5，后面的數字為0時，則進1

D.實行數據修約時，應在確定修約位數后一次完成【答案】C79、按照瀝青路面氣候分區的條件綜合選擇瀝青的標號，對夏季溫度高、高溫時間長的地區，宜采用（）的瀝青，也可提高一個高溫氣候分區選用瀝青等級。

A.黏度大

B.黏度中等

C.黏度小

D.以上均可【答案】A80、在項目的控制系統中，（）分系統貫穿于項目實施的全過程。

A.組織

B.程序

C.手段

D.信息【答案】D81、下列選項中，屬于建設單位、監理單位聯合用表的是（）。

A.工程變更支付月報表

B.支付證書簽署確認表

C.支付證書

D.支付申請表【答案】B82、可在冬期進行路基施工的工程項目是（）。

A.一級公路的土路基開挖

B.挖掘填方地段的臺階

C.巖石地段的路塹開挖

D.高速公路的土路基開挖【答案】C83、項目資本金可以用貨幣出資也可以用實物、工業產權、非專利技術、土地使用權、資源開采權作價出資，除國家對采用高新技術成果有特殊規定外，其比例不得超過項目資本金總額（）。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%【答案】C84、重大危險源防控措施的審查應在（）進行。

A.重大危險源清單收悉后3天內

B.重大危險源清單收悉后5天內

C.重大危險源清單收悉后7天內

D.合同段工程開工之后【答案】C85、（）是實現安全第一的根本途徑。

A.預防為主

B.安全管理

C.綜合管理

D.綜合治理【答案】A86、公路工程施工過程中，監理工程師對施工現場廢氣、污水、噪音等污染物排放進行控制,這稱之為（）。

A.環境監測監理

B.環保達標監理

C.環境控制監理

D.環保工程監理【答案】B87、厚度小于（）的軟土宜采用淺層置換。置換宜選用強度高的砂礫、碎石士等水穩性和透水性好的材料。施工時，應分層填筑、壓實。

A.1.00m

B.2.00m

C.3.00m

D.4.00m【答案】C88、水平千斤頂的實際總頂推力，不應小于計算頂推力的（），墩臺頂上水平千斤頂的反力座必須堅固，應能抵抗頂推時的總反力。

A.1倍

B.2倍

C.3倍

D.4倍【答案】B89、雙車道施工便道的寬度宜不小于（）m，單車道施工便道的寬度宜不小于（）m，并宜設置錯車道。

A.6.5；6.5

B.4.5；4.5

C.6.5；4.5

D.4.5；6.5【答案】C90、施工現場日常安全監理實施程序正確的是（）

A.召開專題監理例會→發出口頭通知，開具整改通知單→簽發工程停工令→向建設主管部門報告

B.發出口頭通知，開具整改通知單→召開專題監理例會→向建設主管部門報告→簽發工程停工令

C.發出口頭通知，開具整改通知單→簽發工程停工令→召開專題監理例會→向建設主管部門報告

D.發出口頭通知，開具整改通知單→召開專題監理例會→簽發工程停工令→向建設主管部門報告【答案】D91、明洞施工方法中，（）適用于淺埋地段，或地質條件較好、開挖后邊坡能夠穩定的地段。

A.拱墻整體灌注法

B.先墻后拱法

C.先拱后墻法

D.墻拱交替法【答案】A92、結構外露表面的模板，其撓度不應超過跨徑的1/400，結構隱蔽表面的模板，不應超過跨徑的（）。

A.1/150

B.1/200

C.1/250

D.1/300【答案】C93、關于先張法預應力筋張拉操作的說法，錯誤的是（）。

A.錨固橫梁須有足夠剛度，受力后撓度應不大于2mm

B.螺紋鋼筋放張后，可采用乙炔－氧氣切割

C.同一構件內預應力鋼鉸線的斷絲數量不得超過1％

D.預應力筋張拉完畢后，與設計位置的偏差不得大于8mm【答案】D94、水泥混凝土面層采用滑模攤鋪機時，宜選用散裝水泥。高溫期施工時，散裝水泥的入罐最高溫度不宜高于（）℃。

A.40

B.50

C.60

D.70【答案】C95、按照年度施工產值配備專職安全生產管理人員，不足5000萬元的至少配備1名；5000萬元以上不足2億元的按每5000萬元不少于1名的比例配備;2億元以上的不少于（），且按專業配備。

A.3名

B.2名

C.4名

D.5名【答案】D96、橋梁基礎混凝土承臺、墩臺施工，澆筑混凝土時，串筒、溜槽等的布置應方便攤鋪和振搗，并應明確劃分工作區域。混凝土澆筑完成后，應及時進行養護，養護時間不得少于（）。

A.3d

B.7d

C.14d

D.28d【答案】B97、對于硬巖，周邊炮孔痕跡保存率ε≥（）%。

A.90

B.80

C.70

D.60【答案】B98、土石路堤是指用石料含量占總質量（）的土石混合材料填筑的路堤。

A.20%~80%

B.30%~70%

C.40%~60%

D.50%【答案】B99、開挖至零填、路塹路床部分后，應及時進行路床施工；如不能及時進行，宜在設計路床頂高程以上預留至少（）厚的保護層。

A.100mm

B.200mm

C.300mm

D.400mm【答案】C100、下列屬于隧道防止洞口段洞頂出現偏壓的措施的是（）。

A.隧道開挖進洞前應盡早完成洞口排水系統

B.平衡壓重填土

C.不得采用深眼大爆破開挖邊（仰）坡

D.嚴格禁止超量裝藥【答案】B二,多選題(共100題，每題2分，選項中，至少兩個符合題意)

101、網絡計劃方法具有的特點包括（）。

A.能夠充分反映各項工作之間的相互制約、相互依賴的關系

B.可以區分關鍵工作和非關鍵工作，并能找關鍵線路

C.它是一個定義明確的數學模型，計算方便，且便于用計算機計算

D.能夠進行計劃的優選比較，從而選擇最佳方案

E.僅可用于控制項目施工進度【答案】ABCD102、關于施工準備階段安全監理，審查施工單位安全生產管理體系的說法，正確的有（）。

A.將檢查結果向建設單位報備

B.在施工單位提交交底核查申請后7天內完成檢查工作

C.檢查施工現場各種安全標志和臨時設施的設置

D.檢查.督促施工單位與總包單位之間簽訂的施工安全生產協議書

E.檢查施工單位安全技術措施或文明施工措施費用的使用計劃【答案】AC103、下列有關施工機械使用費計算的表述中，正確的是（）。

A.施工機械使用費=工（機械臺班消耗量x機械臺班單價）+工程儀器儀表使用費

B.機械臺班單價由不變費用、可變費用和機上人工費用組成

C.工程儀器儀表使用費是指機電工程施工作業所發生的儀器儀表使用費

D.可變費用中的臺班人工費工日單價與生產工人人工費單價相同

E.變費用包括折舊費、檢修費、維護費、安拆輔助費等【答案】ACD104、建設工程組織加快的成倍節拍流水施工的特點有（）。

A.同一施工過程的各施工段上的流水節拍成倍數關系

B.相鄰施工過程的流水步距相等

C.專業工作隊數等于施工過程數

D.各專業工作隊在施工段上可連續工作

E.施工段之間可能有空閑時間【答案】BD105、施工環境保護監理的依據（）。

A.國家、行業和地方相關的環境保護法律法規

B.工程環境影響評價報告和批復

C.國家、行業和地方的相關技術標準

D.經批準的工程設計文件和工程設計變更文件

E.施工計劃【答案】ABCD106、按引發的原因不同，工程變更的情況一般可歸納為（）。

A.因設計不合理而引起的工程變更

B.為滿足地方政府的要求而不得不進行的工程變更

C.為優化設計方案而出現的工程變更

D.因承包人風險原因而引起的工程變更

E.因承包人的施工質量事故而引起的工程變更【答案】ABC107、水泥混凝土面層施工期間，需要停止施工的是（）。

A.風力達到6級以及6級以上的強風天氣

B.現場氣溫高于40℃，或拌合物攤鋪溫度高于40℃

C.現場連續5晝夜的平均氣溫低于5℃

D.夜間最低氣溫低于-3℃

E.現場降雨、雷陣雨、冰雹或降雪【答案】ACD108、關于施工便道的相關規定，下列選項中正確的有（）。

A.雙車道施工便道寬度不宜小于6.5m

B.單車道施工便道寬度不宜小于6.5m

C.單車道施工便道寬度不宜小于4.5m，并宜設置錯車道

D.錯車道路段的施工便道寬度不宜小于6.5m，有效長度不宜小于20m

E.施工便道應根據需要設置排水溝和圓管涵等排水設施【答案】ACD109、下列關于無機結合料穩定材料取芯齡期正確的有（）。

A.用于基層的水泥穩定中、粗粒材料，齡期7d

B.用于基層的水泥、粉煤灰穩定的中、粗粒材料，齡期10d

C.用于基層的水泥、粉煤灰穩定的中、粗粒材料，齡期15d

D.用于基層的石灰粉煤灰穩定材料，齡期10d

E.用于基層的石灰粉煤灰穩定材料，齡期15d【答案】AB110、以下關于路基的幾何要素的說法中，正確的是（）。

A.路基的幾何要素主要指路基寬度、路基高度和路基邊坡坡度等

B.寬度指路基某一橫斷面上兩路肩外緣之間的距離，一般為行車道與路肩寬度之和

C.公路等級越高，路基寬度越小

D.路基高度分為路基中心高度和邊坡高度

E.邊坡坡度指的是邊坡寬度與邊坡高度之比【答案】ABD111、施工組織設計的內容包括（）。

A.編制依據

B.施工總體部署

C.施工進度計劃

D.施工平面布置

E.資金計劃【答案】ABCD112、下列對于路基土工試驗描述正確的有（）。

A.路基施工前，監理機構應根據監理合同約定建立監理機構的中心試驗室

B.路基施工前，監理機構應督促施工單位建立具備現場試驗檢測能力的工地試驗室

C.監理機構應要求施工單位對路基基底的原狀土進行取樣試驗，每公里應至少取1個點

D.監理工程師應做好平行試驗

E.使用特殊材料作為填料時，應按相關標準進行相應試驗檢驗，經監理工程師批準后方可使用【答案】ABD113、綠色公路建設五大任務包括（）。

A.統籌資源利用，實現集約節約

B.加強環境保護，注重自然和諧

C.著眼周期成本，強化建養并重

D.實施創新驅動，實現工程高效

E.完善標準規范，推動示范引領【答案】AC114、關于實現擔保物權案件的管轄，下列說法中符合我國民事訴訟法規定的是：

A.擔保物權人可向擔保合同簽訂地基層人民法院提出實現擔保物權申請

B.擔保物權人可向擔保財產所在地基層人民法院提出實現擔保物權申請

C.擔保物權人可向擔保物權登記地基層人民法院提出實現擔保物權申請

D.擔保物權人可向被申請人住所地基層人民法院提出實現擔保物權申請【答案】BC115、施工單位的安全培訓教育的分類包括（）。

A.“三類人員”培訓教育

B.特種作業人員培訓教育

C.進場安全教育

D.三級安全教育

E.安全繼續教育【答案】ABCD116、引起公示催告程序終結的情形有：

A.權利申報期間沒有人申報權利，公示催告程序的申請人逾期不申請除權判決的

B.公示催告期間，利害關系人向人民法院申報權利，未被駁回的

C.公示催告期間申請人撤回申請的

D.人民法院作出除權判決并再次公告的【答案】ABCD117、公路交通標線按照標線設置的方式劃分為以下類型（）。

A.雨夜標線

B.非雨夜標線

C.縱向標線

D.橫向標線

E.熱熔型【答案】CD118、支座是設在墩（臺）頂上用于支承上部結構的傳力裝置，其作用包括（）。

A.傳遞荷載

B.防止路堤填士的滑坡和坍落

C.保證上部結構按設計要求能產生一定的變位

D.抵御路堤士壓力

E.承擔負彎矩的作用【答案】AC119、關于仰拱施工說法正確的是（）。

A.仰拱的開挖長度：土和軟巖應不大于3m，硬巖應不大于5m

B.隧底超挖部分回填，可用強度等級不低于C15的混凝土或C20的噴射混凝土回填

C.初期支護噴射混凝土不得與仰拱混凝土襯砌一次澆筑

D.仰拱左右半幅分次澆筑，一次澆筑長度不宜大于5m

E.仰拱填充、墊層混凝土的強度達到設計強度的100%后方可允許運渣車輛通行【答案】ABC120、特別重大事故由（）組織事故調查組進行調查。

A.國務院

B.國務院授權有關部門

C.由事故發生地省級人民政府

D.由事故發生地設區的市級人民政府

E.由事故發生地設區的縣級人民政府【答案】AB121、下列有關陪審員的任職要求和權利的表述正確的是：()

A.人民陪審員參加審判活動，應當遵守法官履行職責的規定，保守審判秘密

B.人民陪審員適用回避制度

C.人民陪審員參加合議庭評議案件時，有權對事實認定、法律適用獨立發表意見，但不能獨立行使表決權

D.人民陪審員可以擔任合議庭審判長【答案】AB122、監理工程師對施工單位自查情況進行抽查，定期或不定期對施工單位自查情況進行（）。

A.抽查

B.審計

C.評價

D.復驗

E.考核【答案】AC123、對于按照規定需要驗收的危大工程，施工單位、監理單位應當組織相關人員進行驗收。驗收合格的，經（）確認后，方可進入下一道工序。

A.施工單位技術負責人

B.施工單位項目技術負責人

C.專業監理工程師

D.總監理工程師

E.項目經理【答案】BD124、以下有關水泥混凝土路面裂縫質量問題的說法，正確的有（）。

A.裂縫應為板塊上只有一條裂縫的情況，應按長度m計算

B.檢測結果應用影響寬度1.0m換算成損壞面積

C.輕度應為主要裂縫寬度小于5mm，一般為未貫通裂縫

D.中度應為主要裂縫寬度在3～10mm

E.重度應為主要裂縫寬度大于10mm【答案】ABD125、關于水泥混凝土路面施工，下列說法中不正確的是（）。

A.一級公路水泥混凝土路面必須采用機械攤鋪

B.氣溫低于5℃不得進行攤鋪

C.終飾整修作業應在混凝土凝固后進行

D.混凝土表面沿橫向制作紋理時，槽口深度應為3mm

E.混凝土拌合物攤鋪工作任務量較大，應避免連續作業【答案】CD126、人民法院作出的發生法律效力的判決、裁定，如果被執行人或其財產不在我國領域內，應如何執行？()

A.只能通過人民法院請求外國法院承認和執行

B.可由當事人直接向有管轄權的外國法院申請承認和執行

C.當事人只能向人民法院提出執行請求，由人民法院以司法協助形式，請求外國法院承認和執行

D.經當事人請求，可由人民法院依我國締結或參加的國際條約的約定，或按互惠原則，請求外國法院承認和執行【答案】BD127、分項工程計量匯總表的主要內容包括（）。

A.工程名稱

B.清單編號

C.項目特征

D.申請計量數量

E.核定計量數量【答案】ABD128、關于施工單位安全生產責任體系的說法錯誤的有（）。

A.工程項目施工單位要成立安全生產領導小組，組長由項目經理擔任，副組長由安全總監.副經理.總工程師擔任，成員由各部門負責人，以及分包單位負責人組成

B.施工單位是安全生產責任主體，主要負責人依法對本單位安全生產工作全面負責

C.工程項目實行施工總承包的，建設單位對施工現場安全生產負總責

D.列入工程概算的安全作業環境及安全事故措施所需費用，應用于施工安全防護用具及設施的采購和更新，安全事故措施的落實，安全生產條件的改善

E.施工組織設計應明確安全技術措施，危險性較大的分部分項工程還應編制專項施工方案【答案】C129、下列有關雙代號網絡計劃關鍵節點與關鍵線路關系的表述中，正確的是（）。

A.關鍵線路上的節點稱為關鍵節點

B.關鍵工作兩端的節點必為關鍵節點

C.兩端為關鍵節點的工作不一定是關鍵工作

D.關鍵節點的最遲時間與最早時間的差值最小

E.由關鍵節點組成的線路一定是關鍵線路【答案】ABCD130、連續配筋混凝土路面的縮縫施工方法有（）。

A.軟切法

B.軟做法

C.硬切法

D.預留間隙法

E.滑模法【答案】BCD131、監控主要外場設備基礎安裝要求，說法正確的有（）。

A.基礎采用明挖法施工

B.基礎一般采用C25號混凝土現場澆筑

C.基礎內部配鋼筋，頂面一般應預埋鋼地腳螺栓

D.基礎的接地電阻必須≤10Ω

E.防雷接地電阻必須≤4Ω【答案】ABC132、舊路加寬路段應同步進行拼寬路基和老路基的沉降觀測，觀測點宜布置在同一斷面上。觀測點設置宜為（）。

A.老路路中

B.老路路肩

C.拼寬部分中部

D.拼寬部分外側

E.拼寬部分路肩【答案】ABCD133、按照公路工程管理權限,各級交通運輸主管部門應于年初制訂年度竣工驗收計劃，并按計劃組織竣工驗收工作。列入竣工驗收計劃的項目，項目法人應提前完成竣工驗收前的準備工作。以下屬于公路工程竣工驗收應具備的條件有（）。

A.通車試運營3年以上

B.交工驗收提出的工程質量缺陷等遺留問題已全部處理完畢,并經項目法人驗收合格

C.竣工文件已按相關規定完成

D.施工單位已按交通運輸部規定的內容完成各自的工作報告

E.工程決算已按交通運輸部規定的辦法編制完成，竣工決算已經審計【答案】BC134、對于監理機構平安工地建設中評價考核，下列說法不正確的有（）。

A.平安工地建設考核評價按照百分制計算得分，計算得分精確到小數點后1位

B.施工單位考核評價結果即為施工合同段考核評價結果，建設單位考核評價結果即為監理合同段考核評價結果

C.所有的施工、監理合同段考核評價結果均合格，工程項目總體考核評價結果方為合格

D.施工、監理合同段考核評價結果不合格的，該施工、監理合同段應當立即整改

E.整改完成后由監理單位組織復評，復評仍不合格的施工、監理合同段應當全部停工整改，并及時向直接監管的交通運輸主管部門報告【答案】B135、填方路基的碾壓原則包括（）。

A.先壓邊緣后壓中間

B.先慢后快

C.先靜壓后振動

D.由弱振至強振

E.由內向外【答案】ABCD136、下列屬于臨時工程的有（）。

A.工作便道

B.汽車便道

C.電力支線

D.汽車便橋

E.電信線路【答案】BD137、審查安全生產專項費用計量支付：主要審核（）。

A.安全生產費用計提

B.安全生產費用憑證

C.現場核查使用情況

D.安全生產專項費用計量與支付

E.安全生產費用投入計劃【答案】ABCD138、基層在養護過程中出現裂縫，可采取的措施包括（）。

A.在裂縫位置灌縫

B.在裂縫位置鋪設玻璃纖維格柵

C.灑透層瀝青

D.灑鋪熱改性瀝青

E.灑黏層瀝青【答案】ABD139、產生路基沉陷的主要原因有（）。

A.路基填料不當

B.填筑方法不合理

C.壓實不足

D.水流沖刷

E.原地面比較軟弱【答案】ABC140、在公路工程施工過程中，加快施工進度的組織措施包括（）。

A.采用先進的施工方法以減少施工過程的數量

B.增加工作面，組織更多的專業施工隊

C.改善勞動條件和外部配套條件

D.增加勞動力和施工機械的數量

E.改進施工工藝并實施強有力的調度【答案】BD141、對于隧道襯砌噴射混凝土施工要點，下列說法正確的有（）。

A.審批進場噴射混凝土的施工設備，可以使用干噴設備

B.審批噴射混凝土配合比設計，承包人提出的配合比設計應使噴射混凝土具有必要的強度.耐久性.防水性.附著性以及良好的施工性

C.每次噴射作業前或作業期間，檢查水泥品種.強度等級.用量，檢查砂石的含水率

D.檢查噴射機械配套情況和實際功效，進行必要的試噴

E.檢查噴射作業面是否存在欠挖.浮石，如有較大的浮石應清除【答案】BCD142、下列屬于價值工程提高產品或作業價值的主要途徑的是（）。

A.功能大幅度提高，同時成本大幅度降低

B.提高功能，同時保持成本不變

C.在功能不變的情況下，降低成本

D.成本略有增加，同時功能大幅度提高

E.功能略有下降，同時成本大幅度降低【答案】BCD143、依據土的顆粒組成特征，土的塑性指標平和有機質含量，路基用土可分為（）。

A.粗粒土

B.中粒土

C.細粒土

D.巨粒土

E.特殊土【答案】ACD144、工程網絡計劃的優化是指尋求（）的過程。

A.工程總成本不變條件下資源需用量最少

B.時間-費用優化

C.資源有限條件下最短工期安排

D.工期不變條件下資源均衡安排

E.工期固定條件下資源強度最小【答案】BCD145、關于民事訴訟法規定的再審程序，下列說法正確的有：

A.再審只能由原審當事人自己提出申請才可能進行

B.當事人申請再審應該在原審裁判作出后2年以內提出

C.當事人對已經發生法律效力的解除婚姻關系的判決，不得申請再審

D.法院的再審是對事實和法律的全面審查【答案】CD146、關于預應力筋檢驗的說法正確的有（）。

A.鋼絲分批檢驗時每批質量應不大于60t

B.鋼絲檢驗時應先從每批中抽查5%且不少于5盤，進行表面質量檢查，如檢查不合格，則應對該批鋼絲逐盤檢查

C.鋼絞線分批檢驗時每批質量應不大于60t

D.螺紋鋼筋分批檢驗時每批質量應不大于60t

E.鋼筋試驗結果如有一項不合格時，則應另取雙倍數量的試件重做全部各項試驗，如仍有一根試件不合格則該批鋼筋為不合格【答案】ABC147、按引發的原因不同，工程變更的情況一般可歸納為（）。

A.因設計不合理而引起的工程變更

B.為滿足地方政府的要求而不得不進行的工程變更

C.為優化設計方案而出現的工程變更

D.因承包人風險原因而引起的工程變更

E.因承包人的施工質量事故而引起的工程變更【答案】ABC148、關于模板、支架的拆除，下列選項正確的有（）。

A.承重模板應橫向同時、縱向對稱均衡卸落

B.承重模板應縱向同時、橫向對稱均衡卸落

C.遵循先拆非承重模板、后拆承重模板的順序和原則

D.遵循自上而下、分層分段拆除的順序和原則

E.模板存放場地應堅實平整【答案】ACD149、概預算文件審查的主要內容包括（）。

A.審查編制依據

B.審查編制內容

C.審查工程量

D.審查定額的使用

E.審查審批程序【答案】ABCD150、關于土石路堤施工說法正確的是（）。

A.膨脹巖石、易溶性巖石等不宜直接用于路基填筑

B.壓實機械宜選用自重不小于18t的振動壓路機

C.應分層填筑壓實，不得傾填

D.土石混合料來自不同料場，其巖性或土石比例相差大時，宜分層或分幅填筑

E.中硬、硬質石料填筑土石路堤時，宜進行邊坡碼砌【答案】ABC151、依據公路水運工程淘汰危及生產安全施工工藝、設備和材料目錄，沉箱預制滑模施工工藝同時具備（）時可以使用。

A.正規或固定的沉箱預制場

B.專業施工班組

C.單個沉箱重量不超過300噸

D.施工單位具有三個項目以上施工經驗

E.施工單位具有三個項目以上管理經驗【答案】ABD152、監理工程師在審查和批準工程延期時應遵循的原則包括（）。

A.只有承包人自身原因引起的工程延期才可以受理

B.工程延期是否會推遲工程項目總工期

C.所延期的工程項目是否在工程施工進度計劃的關鍵線路上

D.惡劣氣候條件造成工程延期

E.在非承包人原因造成的工期延期發生后28天內，承包人應向監理工程師提出延期意向要求，否則監理工程師無須考慮給予承包人延期【答案】BCD153、施工單位的質量責任和義務包括（）。

A.在其資質等級許可的范圍內承攬工程，并不得轉包或者違法分包工程

B.對建設工程的施工質量負責

C.不得擅自修改工程設計，不得偷工減料

D.必須建立、健全施工質量的檢驗制度

E.提供的地質、測量、水文等勘察成果必須真實、準確【答案】ABCD154、路面的粗糙度用（）表示。

A.路面縱向凹凸量的偏差值

B.路面與輪胎的摩擦系數

C.路表紋理深度

D.表面性能

E.耐久性【答案】BC155、路基施工準備階段正確的是（）。

A.對路基基底的原狀土進行取樣試驗，每公里應至少取2個點

B.同一建設項目相鄰施工段水準導線不用閉合

C.可能受施工影響的導線點，施工前應加固或改移

D.公路沿線每500米宜有一個水準點

E.對導線的復測周期應不超過3個月【答案】ACD156、關于實現擔保物權案件的管轄，下列說法中符合我國民事訴訟法規定的是：

A.擔保物權人可向擔保合同簽訂地基層人民法院提出實現擔保物權申請

B.擔保物權人可向擔保財產所在地基層人民法院提出實現擔保物權申請

C.擔保物權人可向擔保物權登記地基層人民法院提出實現擔保物權申請

D.擔保物權人可向被申請人住所地基層人民法院提出實現擔保物權申請【答案】BC157、關于橋涵工程環境保護監理要點，說法正確的有（）。

A.在橋涵工程開工前，應審批施工方案中的環保措施

B.根據工程情況，確定本階段環保監理的巡視旁站計劃，對建設單位環保措施的執行效果進行檢查

C.基坑開挖的棄土堆放地點應事先經監理工程師同意

D.對發生泄漏或任意排放的，應當場責令施工單位改正，并旁站監督整改過程

E.需要圍堰施工的，應事先取得當地水利部門的許可，手續完備并經審查后才能施工【答案】ACD158、路基植物防護包括（）。

A.坡面植物防護

B.三維植物網防護

C.水泥混凝土骨架防護

D.水泥混凝土空心預制塊骨架防護

E.坡面噴漿【答案】ABCD159、同約定計量的項目包括（）。

A.清單外的工程細目

B.清單中的工程細目

C.合同文件中約定的項目

D.工程變更項目

E.合同文件外約定的項目【答案】BCD160、以下關于路基填筑的說法中，錯誤的是（）。

A.性質不同的填料，應水平分層、分段填筑，分層壓實

B.同一層路基可以混合填筑

C.路基下部宜采用水穩性好或凍脹敏感性小的填料

D.填料的選擇要經過監理工程師批準

E.有地下水的路段或浸水路堤，應填筑水穩性好的填料【答案】BC161、某市中級人民法院對某甲訴某乙返還其出租于乙的房屋一案作出二審判決，責令乙在判決生效之日起10日內向甲返還房屋，并承擔該案的訴訟費。10日后，乙向人民法院繳納了訴訟費，而未向甲返還房屋，甲向人民法院申請強制執行。下列說法正確的是：

A.可由執行員強制某乙遷出房屋或退出土地

B.某乙拒不到場的，不影響執行

C.執行員將強制執行筆錄口頭宣讀即可

D.執行員可以拘留被執行人【答案】AB162、鋼橋構件出廠時，應提交的資料有（）。

A.焊縫全部修補記錄

B.產品合格證

C.鋼材和其他材料質量證明書或試驗報告

D.產品試板的試驗報告

E.工廠試拼裝記錄【答案】BCD163、因為方某不履行與甲銀行借款合同糾紛一案的生效判決，甲銀行于2012年1月向H市法院申請執行。執行中，H市法院凍結方某在銀行的存款10萬元，查封其居住的建筑面積為100平方米的住宅一套；扣押其所有的帕薩特轎車一輛。被執行人除上述財產外，已無財產可供執行。H市法院裁定對上述財產進行拍賣。委托拍賣后，拍賣機構于2012年6月6日發布了拍賣公告。公告后，乙公司持A市仲裁委員會于2012年7月3日作出的已經生效的裁決書（裁決方某償還乙公司貨款13萬元），于2012年7月8日向H市法院申請參與分配；丙信用社也向H市法院申請參與分配，稱方某的轎車已經因借款抵押給丙信用社，并在有關部門辦理了抵押登記手續。對此，下列表述正確的是：

A.丙信用社因對轎車享有擔保物權，對拍賣價款優先受償

B.甲銀行為最初的執行申請人，對拍賣價款優先受償

C.乙公司可以參與分配

D.丙信用社對拍賣價款優先受償后，甲銀行、乙公司，按照各自債權額的比例，平均分配【答案】ACD164、以下哪些情況應該適用《民事訴訟法》有關指定管轄的規定？

A.石家莊市中級人民法院院長本人成為民事訴訟被告，法院審判委員會認為在其他法院審理比較適宜，遂請示河北省高級人民法院

B.鐵嶺市人民法院遭洪水侵襲無法正常辦公，遂請示遼寧省高級人民法院

C.沈陽市人民法院和大連市人民法院為一樁巨額經濟糾紛爭搶不休，互不讓步，遂請示遼寧省高級人民法院

D.北京市高級人民法院與上海市高級人民法院都不認為自己有權管轄一起民事糾紛，遂請示最高人民法院【答案】ABCD165、施工企業的三類安全人員是指（）。

A.施工單位的主要負責人

B.項目負責人

C.專職安全生產管理人員

D.項目技術負責人

E.項目安全總監【答案】ABC166、路基應滿足的基本要求包括（）。

A.足夠的整體穩定性

B.足夠的強度

C.足夠的水穩性

D.足夠的硬度

E.足夠的剛度【答案】ABC167、關于預應力筋檢驗的說法正確的有（）。

A.鋼絲分批檢驗時每批質量應不大于60t

B.鋼絲檢驗時應先從每批中抽查5%且不少于5盤，進行表面質量檢查，如檢查不合格，則應對該批鋼絲逐盤檢查

C.鋼絞線分批檢驗時每批質量應不大于60t

D.螺紋鋼筋分批檢驗時每批質量應不大于60t

E.鋼筋試驗結果如有一項不合格時，則應另取雙倍數量的試件重做全部各項試驗，如仍有一根試件不合格則該批鋼筋為不合格【答案】ABC168、關于臺階法開挖施工說法正確的是（）。

A.用兩臺階法或三臺階法，臺階數量不宜多于3個

B.臺階開挖高度宜為2.5～3.5m

C.對于上臺階開挖，每循環進尺，Ⅲ級圍巖宜不大于3m

D.對于上臺階開挖，每循環進尺，V級圍巖宜不大于1榀鋼架間距

E.下臺階左右側開挖宜同時開挖【答案】ABCD169、根據我國法律的規定，下列案件中不適用調解的有哪些？()

A.特別程序

B.督促程序

C.公示催告程序

D.破產程序【答案】ABCD170、關于土石路堤施工說法正確的是（）。

A.膨脹巖石、易溶性巖石等不宜直接用于路基填筑

B.壓實機械宜選用自重不小于18t的振動壓路機

C.應分層填筑壓實，不得傾填

D.土石混合料來自不同料場，其巖性或土石比例相差大時，宜分層或分幅填筑

E.中硬、硬質石料填筑土石路堤時，宜進行邊坡碼砌【答案】ABC171、橋梁工程按照承重構件受力體系情況可以分為（）。

A.拱橋

B.剛架橋

C.公路橋

D.上承橋

E.下承橋【答案】AB172、有下列情形之一的，人民法院應當中止執行：()

A.人民法院已受理以被執行人為債務人的破產申請的

B.執行的標的物是其他法院或仲裁機構正在審理的案件爭議標的物，需要等待該案件審理完畢確定權屬的

C.一方當事人申請執行仲裁裁決，另一方當事人申請撤銷仲裁裁決的

D.仲裁裁決的被申請執行人依法向人民法院提出不予執行請求，并提供適當擔保的【答案】ABCD173、根據現行公路工程施工合同條款的約定，發包人應向承包人支付的預付款包括（）。

A.進度預付款

B.材料、設備預付款

C.暫估價預付款

D.開工預付款

E.計日工預付款【答案】BD174、關于樁基礎施工質量要求中聲測管的說法正確的有（）。

A.樁長超過40m樁基內宜布置聲測管，一般布置4～5根

B.聲測管應順直，彎曲度不大于5mm/m

C.不允許有裂縫、結疤、折疊、分層、搭接焊缺陷存在

D.聲測管內應保證暢通無異物，管底端應封口處理

E.聲測管可直接固定在鋼筋籠內側上，固定方式可采用焊接或綁扎，固定點距離一般不超過2m【答案】BC175、填石路堤施工質量中施工過程質量控制應符合的規定有（）。

A.施工過程中每一壓實層，應采用試驗路段確定的工藝流程、工藝參數控制，壓實質量可采用沉降差指標進行檢測

B.施工過程中每一壓實層，應采用試驗路段確定的工藝流程、工藝參數控制，壓實質量不可采用沉降差指標進行檢測

C.施工過程中，每填高2m宜檢測路基中線和寬度

D.施工過程中，每填高3m宜檢測路基中線和寬度

E.施工過程中，每填高5m宜檢測路基中線和寬度【答案】AD176、關于瀝青混凝土路面施工時選用瀝青的說法，正確的有（）。

A.在夏季溫度高且持續時間長的地區修建高速公路，宜采用稠度大、黏度大的瀝青

B.對日溫差、年溫差大的地區，宜選用針入度指數小的瀝青

C.對旅游公路應選用黏度較小的瀝青等級。

D.汽車荷載剪應力大的路面結構層，宜選用稠度大、黏度大的瀝青

E.服務區、停車場等行車速度慢的路段，宜采用黏度大的瀝青【答案】ACD177、網絡計劃中，工作總時差、自由時差及相鄰兩項工作之間的時間間隔之間的關系是（）。

A.工作的總時差一定不會超過其相應的自由時差

B.工作的總時差一定不會超過該工作與其緊后工作之間的時間間隔

C.工作的自由時差一定不會超過該工作與其緊后工作之間的時間間隔

D.工作的自由時差不可能超過總時差

E.工作的自由時差，有可能超過或等于總時差【答案】CD178、關于雨期填筑路堤的說法，正確的有（）。

A.路堤應分層填筑，并及時碾壓

B.每一填筑層表面應做成1%~2%雙向路拱橫坡，以利于排水

C.填料應選用透水性好的碎石土、卵石土、砂礫、石渣和砂類土等

D.雨期填筑路堤旁不得設置取土坑

E.利用挖方土作填料，含水率符合要求時，應隨挖隨填，及時壓實【答案】AC179、關于片石砌體，以下說法不正確的有（）。

A.片石應分層砌筑，宜以2～3層砌塊組成一工作層，每一工作層的水平縫應大致找平

B.各工作層豎縫應相互貫通

C.砌縫寬度一般不大于5cm，用小石子混凝土砌筑時，可為3～7cm

D.較大的砌塊應使用于下層，安砌時應選取形狀及尺寸較為合適的砌塊，尖銳突出部分應敲除

E.豎縫較寬時，應在砂漿中塞以小石塊，不得在石塊下面用高于砂漿砌縫的小片石支墊【答案】BC180、下列屬于施工組織設計編制依據的是（）。

A.投標企業自身規章制度

B.建設單位對施工的要求

C.工程施工范圍內的現場條件

D.工程所在地區行政主管部門的批準文件

E.建設單位規章制度【答案】BCD181、甲公司因乙公司拒絕履行生效法律文書所確定的給付120萬元的義務，向區人民法院申請執行。在執行過程中，區人民法院發現乙公司已停業半年之久，無可供執行的財產，但是乙公司曾在一年前購買上市公司丙公司的股票，價值110萬元，對此，區人民法院可以：()

A.扣押股票，并強制乙公司按照公司法的有關規定轉讓

B.直接對乙公司的股票進行拍賣或者變賣，用于清償債務

C.直接將股票抵償給甲公司

D.將丙公司變更為本案的被執行人【答案】ABC182、下列表述中哪些屬于人民法院應