1、2022年繼續教育一級建造師B卷十二科全(試題+答案)第一部分 工程經濟1、重慶市人大常委會針對環保問題制定一項地方性法規,該地方性法規不可以設定的行政處罰類型有( )A、沒收違法所得B、限制人身自由C、吊銷企業營業執照D、責令企業停產停業E、罰款參考答案：B、C 文字解析：根據行政處罰法第n條第1款規定，地方性法規可以設定除限制人身自由、吊銷企業營業執照以外的行政處罰。所以應選B、C。 2、在施工單位與材料商材料采購合同的履行過程中,出現( )情形時,材料供貨商可以要求施工單位返還其供應的材料。.A、施工單位實際收到材料數量多于合同約定數量B、施工單位實際收到材料數量少于合同約定數量C、施工

2、單位錯收材料商的材料D、施工單位收到材料后未按照約定付款E、材料供貨合同被法院確認撤銷參考答案：A、C、E 文字解析：暫無解析 3、所謂環境保護三同時制度,就是指建設項目需要配套建設的環境保護設施,必須與主體工程( )A、同時設計B、同時拆除C、同時施工D、同時投產使用E、同時維修參考答案：A、C、D 文字解析：暫無解析 4、在一起保險事故查勘定損過程中,保險人、被保險人為查明和確定該起保險事故的性質、原因和保險標的的損失程度支付了合理的費用,該筆費用應由( )A、被保險人承擔B、保險人承擔C、投保人承擔D、受益人承擔參考答案：B 文字解析：暫無解析 5、某輪胎廠與職工小孟因為工資獎金的問題產

3、生了勞動爭議,小孟準備去當地的勞動爭議仲裁委員會申請勞動仲裁。依據勞動法的規定,對勞動仲裁的理解正確的是( )A、必須是當事人雙方都要求仲裁,才可以向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁B、只要當事人任何一方要求仲裁,就可以直接向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁C、提出仲裁要求,應當自勞動爭議發生之日起30日內向勞動爭議仲裁委員會提出書面申請D、仲裁裁決一般應在收到仲裁申請的30日內作出參考答案：B 文字解析：暫無解析 6、下列( )而訂立的合同,人民法院除判定合同無效,還可以收繳當事人的非法所得:A、承包人超越資質的B、實際施工人借用資質的C、工程必須招標而未招標的D、工程必須招標而中標無效的參考答案：B

4、文字解析：暫無解析 7、在審理一起合同糾紛案件的過程中,首席仲裁員甲某被當事人申請回避,依法重新選定首席仲裁員后,在是否將已進行過的仲裁程序重新進行的問題上出現不同的看法,請問下列( )看法是錯誤的。A、當事人可以請求已進行的仲裁程序重新進行,是否準許,由仲裁庭決定B、仲裁庭可以自行決定已進行的仲裁程序重新進行C、是否重新進行仲裁程序依案件審理過程而定D、不能對已進行的仲裁程序重新進行參考答案：D 文字解析：根據仲裁法第37條第2款規定，因回避而重新選定或者指定仲裁員后，當事人可以請求已進行的仲裁程序重新進行，是否準許，由仲裁庭決定；仲裁庭也可以自行決定已進行的仲裁程序重新進行。因此，選項D是

5、不正確的。 8、根據建設工程文件歸檔整理規范,應歸檔的施工文件包括( )A、工程測量控制網設置資料B、建設工程圖紙設計變更記錄C、主體工程驗收記錄D、建設工程竣工驗收記錄E、建設工程施工許可證參考答案：A、B、C、D 文字解析：選項屬于竣工驗收文件，E選項屬于工程準備階段之開工審批文件，C選項系主體驗收記錄，發生于施工過程中，因而正確。 9、根據司法解釋的相關規定,屬于發包人解除合同的條件的是( )A、承包人未按約定工期完工B、承包人完成工程質量不合格,并拒絕修復C、承包人擅自將專業工程進行分包D、承包人將工程轉包的E、未經發包人同意擅自將勞務部分分包的參考答案：B、C、D 文字解析：暫無解析

6、 10、建設工程施工合同屬于( )A、要式合同、單務合同B、有償合同、無名合同C、雙務合同、有償合同D、有償合同、不要式合同E、要式合同、諾成合同參考答案：C、E 文字解析：要熟練掌握建設工程合同的分類。建設工程合同屬于雙務、有償、要式、諾成、有名合同。 11、現行注冊建造師執業的專業中,只設一級建造師執業資格的專業有( )A、鐵路工程B、電力工程C、港口與航道工程D、石油化工工程E、礦山工程參考答案：A、C 文字解析：在注冊建造師執業工程規模標準劃分的14個專業工程中，只有鐵路工程未劃分工程類別且只設一級建造師。港口與航道工程劃分工程類別，但該專業不設二級建造師。這兩個專業中的小型項目的擔當

7、者另有規定。 12、按照建設工程安全生產管理條例的規定,建設單位的安全責任除了向施工單位提供現場相關資料、依法履行合同、提供安全生產費用及不推銷劣質材料設備外,還包括( )A、編制施工現場臨時用電方案的責任B、統一協調總、分包單位安全生產的責任C、編制安全技術措施的責任D、對拆除工程進行備案的責任參考答案：D 文字解析：暫無解析 13、某裝飾公司與姜某之間因工作待遇問題發生了勞動爭議,依據勞動法的規定,雙方當事人可以通過下列( )方式解決。A、申請調解B、雙方協商C、投訴上訪D、申請仲裁E、提起訴訟參考答案：A、B、D、E 文字解析：暫無解析 14、在以下民事訴訟答辯制度的選項中,正確的是(

8、)A、被告應在收到起訴狀副本之日起十五日內提出答辯狀B、被告只能書面答辯C、被告不進行答辯,視為認可D、被告不提出答辯狀的,會影響人民法院審理參考答案：A 文字解析：民事訴訟法第一百一十三條規定，被告在收到起訴狀副本之日起十五日內提出答辯狀。被告不提出答辯狀的，不影響人民法院審理；法律也沒規定不準口頭答辯，所以本題選A。 15、建筑工程安全生產管理制度中最基本的管理制度是( )A、安全生產責任制度B、群防群治制度C、安全責任追究制度D、安全生產檢查制度參考答案：A 文字解析：暫無解析 16、某工程公司在外地設立分支機構,獲得批準并依法取得營業執照。就稅收法律關系而言。下列做法正確的是( )A、

9、自公司成立之日起30日內向稅務機關辦理稅務登記B、自領取營業執照之日起30日內向稅務機關辦理稅務登記C、從商店購買專用發票D、向稅務機關預交納稅保證金參考答案：B 文字解析：暫無解析 17、注冊建造師執業的專業中,公路工程分為7個工程類別,不含( )A、交通機電系統工程B、交通安全設施工程C、環保工程D、隧道工程參考答案：C 文字解析：暫無解析 18、某市一城區建委根據市政府總體規劃,對某大街實施改造,劉某房屋位于改造區。某日,區建委改造建設指揮部下達住房拆遷通知,劉某未搬遷。數日后,區建委工作人員帶領20余人強行拆除了劉某房屋,劉某不服提起行政復議,則下列( )機關可以作復議機關。A、省政府

10、B、市政府C、區政府D、區建委參考答案：C 文字解析：西城區建委屬于區政府的工作部門，具有行政主體資格，本題中強行拆除房屋的執行行為是由區建委實施的，對其不服，根據行政復議法的規定應當向同級人民政府即區政府提請行政復議，即C項為正確答案。 19、某工程施工合同簽訂過程中,施工單位隱瞞了委派項目經理沒有取得建造師執業資格的事實。則施工單位的行為違反了合同法原則中的( )A、平等原則B、公平原則C、誠實信用原則D、自愿原則參考答案：C 文字解析：施工單位隱瞞了真實的情況，是一種欺詐行為，違背了誠實信用原則，所以答案是C。 20、北京某房地產開發公司(甲方)與上海某建筑公司(乙方)就北京某住宅小區項

11、目簽訂了工程承包合同,合同約定,因本協議所發生的一切爭議應提交華北地區的仲裁委員會進行仲裁。后因該合同履行發生爭議,甲公司向本地區人民法院提起訴訟,人民法院立案后,乙公司以雙方協議中存在仲裁協議為由對該人民法院管轄權提出異議。此時,人民法院正確的處理方式是( )A、裁定駁回起訴B、裁定不予以受理C、裁定本院具有管轄權D、裁定管轄權異議成立,移送有管轄權的仲裁委員會受理參考答案：C 文字解析：根據仲裁法第l8條規定，當事人對仲裁委員會沒有約定或者約定不明確的，可以補充協議；達不成補充協議的，仲裁協議無效。由于本題所涉及的仲裁協議為無效協議，因此，當事人以此為由進行的管轄權抗辯不成立，故選項C是正

12、確的。 21、下列關于質權的生效,說法正確的是( )A、動產質權自動產交付時,質權成立B、以匯票、本票、債券、倉單出質的,自交付權利憑證時質權成立C、以基金份額出質的,自證券登記結算機構登記時質權成立D、以證券登記結算機構登記的股權出質的,自工商部門登記時質權成立E、以應收賬款出質的,自信貸征信機構登記時質權成立參考答案：A、B、C、E 文字解析：根據物權法第226條的規定：“以基金份額、證券登記結算機構登記的股權出質的，質權自證券登記結算機構辦理出質登記時設立；以其他股權出質的，質權自工商行政管理部門辦理出質登記時設立。”C項正確，D項錯誤；根據物權法第228條的規定：“以應收賬款出質的，當

13、事人應當訂立書面合同。質權自信貸征信機構辦理出質登記時設立。”E項正確。根據物權法第224條的規定：“以匯票、支票、本票、債券、存款單、倉單、提單出質的，當事人應當訂立書面合同。質權自權利憑證交付質權人時設立；沒有權利憑證的，質權自有關部門辦理出質登記時設立。”B項正確。根據物權法第212條的規定：“質權自出質人交付質押財產時設立。”A項正確。 22、王某與原執業單位解除合同關系時,為了不影響該單位的資質等級和工作,將自己的注冊證書復制了一分交給了該單位,則王某的注冊證書將( )A、被吊銷B、被撤銷C、延續有效D、引起訴訟參考答案：A 文字解析：撤銷注冊是對申請人以欺騙、賄賂等不正當手段獲準注

14、冊所做的處分，吊銷注冊證書是對當事人違規執業所做的處分。王某的注冊證書屬合法取得，違規使用，故選項A為正確答案，此種情形下注冊證書不可能延續有效，也不至于引起訴訟。 23、甲建筑公司承建乙市一隧道項目,現缺乏一種進口挖掘機,公司領導決定采用租賃方式向乙市建筑機械租賃公司租賃,以節約資金。原乙建筑機械租賃公司的此種進口挖掘機確實性能良好,但缺少產品合格證,下列說法正確的是( )A、不能出租B、可以出租C、經乙市建扇批準后可以出租D、經乙市人民政府批準后可以出租參考答案：A 文字解析：暫無解析 24、根據建設工程質量管理條例和安全生產管理條例的相關規定,下列設計單位的( )行為將被處以l0萬元以上

15、30萬元以下的罰款。A、設計單位對特殊結構的建設工程,未提出保障施工作業人員安全和預防安全生產事故的措施建議的B、設計單位未按照強制標準進行設計的C、設計單位未按照規定進行設計交底的D、設計單位在采用新結構、新材料、新工藝的工程設計中,未提出保障施工作業人員安全和預防安全生產事故的措施建議的E、設計單位指定材料供應商的參考答案：A、B、D、E 文字解析：暫無解析 25、某派出所以擾亂公共秩序為由扣押了高某的拖拉機。高某不服,以派出所為被告提起行政訴訟。訴訟中,法院認為被告應是縣公安局,要求變更被告,高某不同意。法院正確做法是( )A、以派出所為被告繼續審理本案B、以縣公安局為被告審理本案C、裁

16、定駁回起訴D、裁定終結訴訟參考答案：C 文字解析：暫無解析 26、根據合同法的規定,下列合同中免責條款有效的是( )A、造成對方人身傷害的B、因故意造成對方財產損失的C、過失造成對方財產損失的D、重大過失造成對方財產損失的參考答案：C 文字解析：合同法第53條第2款的規定，損害財產主觀上必須是故意或重大過失，主觀上一般過失造成的財產損失不構成免責條款的無效。 27、就建筑意外傷害保險而言,如果被保險人因意外致死,則由死亡保險金受益人作為申請人填寫保險金給付申請書,并憑一系列的證明文件向保險人申請給付保險金。這些證明文件通常包括( )A、保險單及投保單位證明B、受益人戶籍證明及身份證明C、被保險

17、人死亡,殯葬機構出具的死亡證明文件D、公安部門或保險人認可的醫療機構出具的被保險人死亡證明書、被保險人戶籍注銷證明E、受益人所能提供的與確認保險事故的性質、原因等有關的其他證明和資料,如安全生產監督管理部門出具的證明材料等參考答案：A、B、D、E 文字解析：暫無解析 28、在合同解除后的法律后果中,表述正確的是( )A、尚未履行的部分,繼續履行B、已經履行的,應恢復原狀C、當事人要求采取補救措施的,則無權要求賠償損失D、當事人要求恢復原狀的,仍有權要求賠償損失參考答案：D 文字解析：根據合同法97條的規定：“合同解除后，尚未履行的，終止履行；已經履行的，根據履行情況和合同性質，當事人可以要求恢

18、復原狀、采取其他補救措施，并有權要求賠償損失。”故D項正確。 29、在建設某小區的工程中,相關人員投了保險,其中建設工程一切險的被保險人可以包括( )A、房地產商B、總承包小區項目的建筑公司C、分包小區項目的安裝公司D、房地產商聘任的監理工程師E、建設行政主管部門參考答案：A、B、C、D 文字解析：暫無解析 30、張某承包了某建筑工程的全部裝潢業務,總承包額為100萬元。由于完成時間緊迫,張某將價值20萬元和30萬元的裝潢業務分別包給王某和劉某,以在預定工期完成工程。本例中,營業稅的扣繳義務人是( )A、張某B、王某C、劉某D、三人各自繳納自己的營業稅參考答案：A 文字解析：本題考點為1Z30

19、1202熟悉營業稅和所得稅中建筑安裝業務實行分包或者轉包的，以總承包人為扣繳義務人。本題中張某為總承包人，王某和劉某為分包承包人，因此，營業稅的納稅人為張某，正確答案為A，其他選項不對。 第二部分 項目管理1、投標人應填報工程量清單計價格式中列明的所有需要填報的單價和合價,如未填報則( )A、招標人應要求投標人及時補充B、招標人可認為此項費用包含在工程量清單的其他單價和合價中C、投標人應該在開標之前補充D、投標人可以在中標后提出索賠參考答案：B 答案解析：暫無解析 2、進口設備外貿手續費=( )人民幣外匯牌價外貿手續費率。A、到岸價B、離岸價C、出廠價D、組成計稅價格參考答案：A 答案解析：暫

20、無解析 3、會計是一項( )A、管理活動B、控制活動C、決策活動D、分析活動參考答案：A 答案解析：暫無解析 4、某建筑工程直接工程費200萬元,措施費為直接工程費的55%,間接費費率8%,利潤率10%,綜合計稅系數3.41%,以直接費為基礎計算建設安裝工程造價,則該工程含稅總造價為( )萬元。A、256B、258C、257D、248參考答案：A 答案解析：暫無解析 5、某企業2000年引入一條生產線,使用4年后大修一次,累計使用6年后出現了技術更先進的生產線,但原生產線再次修改后又使用了4年,便報廢。則該生產線的自然壽命為( )A、4年B、6年C、8年D、10年參考答案：D 答案解析：暫無解

21、析 6、某施工企業6月初施工工程生產成本余額為178萬元,6月份發生如下支出：施工現場工程施工人員工資30萬元,材料費用80萬元,機械使用費65萬元,第二項目部發生水電費10萬元,工程保修費13萬元,職工教育經費5萬元。6月末工程竣工。根據企業會計準則及相關規定,下列表述中錯誤的有( )A、工程實際成本為178萬元B、以合同工程為對象歸集施工過程中發生的施工費用C、工程實際成本為376萬元D、第二項目部水電費10萬元不應計入到工程成本中E、以上數據來源于施工企業的“工程成本明細賬”參考答案：A、D 答案解析：暫無解析 7、根據建標2003206號文件,建筑材料的采購費、倉儲費、工地保管費和倉儲

22、損耗費,屬于建筑安裝工程的( )A、措施費B、直按工掙費C、企業管理費D、現場管理費參考答案：C 答案解析：暫無解析 8、擬建一個日產40萬噸的某化工產品的生產線,已知該地區去年已經建成的日產20萬噸類似產品的工廠的投資額為10億元,進行該項目投資估算時應采用( )A、資金周轉率法B、生產能力指數法C、比例估算法D、指標估算法參考答案：B 答案解析：暫無解析 9、在下列情形中,應該使用擴張性財政政策的有( )A、總需求小于總供給B、經濟中存在通貨膨脹C、經濟處于蕭條階段D、經濟增長速度過快E、國民收入低于充分就業的收入水平參考答案：A、C、E 答案解析：暫無解析 10、根據無形資產定義,下列各

23、項中屬于無形資產的有( )A、專利權B、商標權C、著作權D、臨時設施E、非專利技術參考答案：A、B、C、E 答案解析：暫無解析 11、下列各項中,不屬于應收賬款非正常增長給企業帶來的不良影響的是( )A、造成企業資產虛腫B、造成企業信用級別下降C、造成企業資金周轉不暢,運轉不靈D、加重了企業的負擔,造成企業財務狀況惡化參考答案：B 答案解析：暫無解析 12、建設工程工程量清單中預留金的額度應根據設計文件的深度、設計質量的高低、擬建工程的成熟程度及工程風險的性質確定。對于設計深度深、設計質量高的成熟設計,預留金一般占工程總造價的( )A、3%5%B、5%10%C、10%15%D、15%20%參考

24、答案：A 答案解析：暫無解析 13、各國中央銀行采用的貨幣政策工具主要有( )A、公開市場業務B、貼現率政策C、準備率D、利率E、選擇性信用管制參考答案：A、B、C、E 答案解析：暫無解析 14、業主為驗證橋梁的安全性,要求承包商對模擬橋梁進行破損性試驗發生的費用屬于( )A、業主方的研究試驗費B、業主方的建設單位管理費C、業主方的勘察設計費D、承包方的檢驗試驗費參考答案：A 答案解析：暫無解析 15、施工企業項目經理部發生的水電費屬于( )A、間接費用B、財務費用C、直接費用D、管理費用參考答案：A 答案解析：暫無解析 16、對于常規的投資項目,基準收益率越小,則( )A、財務凈現值越小B、

25、財務凈現值越大C、財務內部收益率越小D、財務內部收益率越大參考答案：B 答案解析：暫無解析 17、某施工項目由預算表和規定標準可知,其直接費為800萬元。其中,人工費為300萬元,按人工費計算的間接費費率為30%,利潤率為10%,則該項目的不含稅金的造價為( )萬元。A、920B、1000C、1060D、1140參考答案：A 答案解析：暫無解析 18、下列各項中,不屬于引進技術和進口設備其他費的是( )A、出國人員費用B、技術引進費C、工程保險費D、擔保費參考答案：C 答案解析：暫無解析 19、根據我國企業會計準則,利潤總額的計算公式為( )A、營業利潤+營業外收入-營業外支出B、營業收入-營

26、業成本+營業外收支凈額C、營業利潤+投資收益+營業外收支凈額D、營業利潤+投資收益參考答案：D 答案解析：暫無解析 20、材料消耗定額是在合理和節約使用材料的條件下,生產單位合格產品所必須消耗的資源的數量標準,其包括( )A、在運往工地過程中材料的損耗量B、直接使用在工程實體上的材料的凈用量C、在施工操作過程中不可避免的材料損耗量D、在施工現場出現的不合格材料的數量E、在施工現場運輸過程中不可避免的材料損耗量參考答案：B、C、E 答案解析：暫無解析 21、企業發生的年度虧損,可以用下一年度的稅前利潤彌補,下一年度所得不足彌補的,可延續彌補的年限是( )年。A、2B、3C、4D、5參考答案：D

27、答案解析：暫無解析 22、中央銀行在金融市場上買入國庫券,這一政策屬于( )A、擴張性財政政策B、緊縮性財政政策C、擴張性貨幣政策D、緊縮性貨幣政策參考答案：C 答案解析：暫無解析 23、可行性研究報告中,反映建設項目的技術先進性、適用性、可靠性的內容是( )A、建設規模與產品方案B、設備方案和工程方案C、投資估算D、總圖運輸與公用輔助工程參考答案：C 答案解析：暫無解析 24、項目融資的成功需要安排好項目融資的每一個環節,其中最重要的是安排好項目融資的主要結構,包括( )A、財務結構B、投資結構C、融資結構D、資金結構E、信用保證結構參考答案：B、C、D、E 答案解析：暫無解析 25、根據企

28、業會計準則及其相關規定,反映企業某一會計期間經營成果的書面文件是指( )A、利潤表B、會計報表C、現金流量表D、資產負債表參考答案：A 答案解析：暫無解析 26、價值工程中,功能定義的目的不正確的是( )A、明確對象產品和組成產品各部件承擔的功能B、便于構思新方案為方案創造作準備C、便于功能評價實現價值工程的目的D、便于構建對象產品的功能系統圖參考答案：D 答案解析：暫無解析 27、下列關于工程量清單作用的表述中正確的是( )A、工程量清單是招標文件的組成部分,在施工階段沒有任何作用B、工程量清單只能由招標人編制C、工程量清單是辦理竣工驗收的依據D、工程量清單為投標人提供了共同的競爭基礎參考答

29、案：D 答案解析：暫無解析 28、有形磨損的局部補償形式是( )A、保養B、修理C、更新D、現代化改裝參考答案：B 答案解析：暫無解析 29、為了搞好投標報價,投標人需要從以下幾個方面認真研究招標文件,主要是( )A、關于合同條件B、資格審查條件C、承包商的責任范圍和報價要求D、招標機構及評標專家的組成E、技術規范和圖紙參考答案：A、C、E 答案解析：暫無解析 30、投資回收期和借款償還期兩個經濟評價指標都是( )A、自建設年開始計算B、時間性指標C、反映償還債能力的指標D、動態評價指標參考答案：B 答案解析：暫無解析 第三部分 建設法規1、在職業健康安全與環境管理體系的實施過程中,推進體系的

30、運行工作應重點圍繞的活動有( )A、培訓意識和能力B、信息交流C、學習D、監測E、記錄參考答案：A、B、D、E 文字解析：暫無解析 2、工程概況應包括項目主要情況和項目( )等。A、施工區域地形和水文地質情況B、與項目施工有關的道路、河流情況C、項目承包范圍及主要分包工程范圍D、主要施工條件參考答案：D 文字解析：建筑施工組織設計規范(GBT505022009)411條“工程概況應包括項目主要情況和項目主要施工條件等”。 3、下列雙代號時標網絡圖中關鍵工作有( )A、工作AB、工作C、C工作D、D工作FE、工作I參考答案：C、D、E 文字解析：暫無解析 4、工程進度目標的( )是從項目實施開始

31、前和在項目實施過程中,逐步地由宏觀到微觀,由粗到細編制深度不同的進度計劃的過程。A、定期比較B、動態控制C、逐層分解D、實施管理參考答案：C 文字解析：暫無解析 5、在FII于1999年出版的新型合同條件下,沒有業主委托的工程師這一角色的合同條件是( )A、施工合同條件B、永久設備和設計建造合同條件C、簡明合同格式D、E、PC交鑰匙項目合同條件參考答案：D 文字解析：暫無解析 6、下列系統與應收款系統沒有直接聯系的是( )A、銷售管理系統B、賬務處理系統C、存貨管理系統D、應付款管理系統參考答案：C 文字解析：應付款系統和應收款系統在應收沖應付是有聯系的。因此本題答案為C。 7、詳細評審是對標

32、書進行實質性的審查,下列屬于詳細評審的是( )A、對投標人的投標資格進行審查B、對投標文件的完整性、投標擔保的有效性進行審查C、對投標書的技術方案、技術措施、技術手段的先進性、合理性、安全性等進行分析評價D、對投標書的人員配備、組織結構、進度計劃的可靠性、經濟性等進行分析評價E、對投標書的報價高低、報價構成、計價方式、取費標準、價格調整等進行分析評審參考答案：C、D、E 文字解析：詳細審查是評標的核心,是對標書進行實質性審查,包括技術評審和商務評審。而對投標資格、對投標文件的完整性、投標擔保的有效性等進行的審查屬于初步評審。 8、建設工程項目的設計過程是根據建設需求和決策意圖,即( )的要求,

33、從實際建設條件出發,正確貫徹執行國家建設法律和各項技術標準,具體編制用于指導建設活動的不同深度的工程設計文件。A、施工任務書B、投資意向書C、設計任務書D、規劃意向書參考答案：C 文字解析：建設工程項目的設計過程是根據建設需求和決策意圖,即設計任務書的要求,從實際建設條件出發,正確貫徹執行國家建設法律和各項技術標準,具體編制用于指導建設活動的不同深度的工程設計文件。 9、國內外用于進度計劃編制的商業軟件都是基于( )的原理編制的。A、橫道圖進度計劃B、工程網絡計劃C、責任矩陣圖D、形象進度參考答案：B 文字解析：暫無解析 10、在施工承包合同中采用成本加酬金計價方式時,下列各項中,( )項應是

34、業主與承包商注意的主要問題。A、各項工程內容的單價能否調整B、必須在合同中約定明確的如何向承包商支付酬金的條款C、如工程發生重大變更,支付承包商的酬金能否調整D、要列出完整的工程費用清單E、規定詳細的工程現場有關數據記錄、信息存儲的格式和方法參考答案：B、D、E 文字解析：采用成本加酬金合同,首先要明確業主如何向承包人支付酬金,其次要考慮如何確定合理的工程成本,以保證雙方的權利義務關系大致平衡。 11、下列各項工作不需要進行旁站監理的是( )A、土方回填B、梁柱節點鋼筋隱蔽C、預應力張拉D、土方開挖參考答案：D 文字解析：暫無解析 12、施工成本計劃多種類型的關系中,指導性成本計劃是( )A、

35、競爭性成本計劃的深化B、實施性成本計劃的拓展C、競爭性成本計劃的基礎D、實施性成本計劃的落實參考答案：A 文字解析：指導性成本計劃是戰略性成本計劃,即競爭性成本計劃的進一步展開和深化,所以選項A正確。指導性成本計劃位于實施性成本計劃的上層,非實施性成本計劃的拓展故選項B不正確。指導性成本計劃在競爭性成本計劃之后編制,故非競爭性成本計劃的基礎；指導性成本計劃先于實施性成本計劃,不是實施性成本計劃的落實,所以選項B、C、D不恰當。 13、世行采購指南規定的履約擔保的方式是( )A、現金支票或銀行保函B、履約擔保書或銀行保函C、不可撤銷信用證或履約擔保書D、不可撤銷信用證或銀行保函參考答案：B 文字

36、解析：暫無解析 14、塵肺病(又稱肺結核)是由于吸入大量可吸入顆粒,這種可吸入顆粒又被稱為( )A、降塵B、飄塵C、粉塵D、灰塵參考答案：B 文字解析：暫無解析 15、環境管理體系中的二級要素“目標和指標”屬于環境管理體系一級要素中的( )范疇。A、環境方針B、規劃C、實施和運行D、檢查和糾正措施參考答案：B 文字解析：暫無解析 16、施工成本計劃的編制是施工成本預控的重要手段,編制完成時間應在( )后。A、編制項目建議書B、可行性研究C、工程設計D、工程開工參考答案：C 文字解析：成本計劃的編制是施工成本預控的重要手段。因此,應在工程設計后、工程開工前編制完成,以便將計劃成本目標分解落實,為

37、各項成本的執行提供明確的目標,控制手段和管理措施。 17、承包人發現索賠機會后,首先應( )A、調查和跟蹤干擾事件原因B、口頭通知發包人將提起索賠C、以書面形式將索賠意向及時通知發包人或工程師D、起草索賠文件參考答案：C 文字解析：承包人發現索賠機會后,首先要提出索賠意向,即在合同規定的時間內承包人將索賠意向用書面形式及時提交發包人或工程師。 18、下列各項義務中,屬于承包人義務的有( )A、按合同要求的工期和質量標準組織施工B、組織設計單位進行圖紙會審和設計交底C、遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪聲以及環境保護和安全生產等的管理規定D、將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至合

38、同約定的地點E、處理施工現場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物、古樹名木的保護工作參考答案：A、C、E 文字解析：見建設工程施工合同示范文本(GF一99一0201)通用條款第9條相關約定。 19、組織結構模式可用( )來描述。A、項目結構圖B、組織結構圖C、合同結構圖D、工作流程圖參考答案：B 文字解析：暫無解析 20、風險管理過程包括項目實施全過程的( )A、項目風險策劃B、項目風險識別C、項目風險評估D、項目風險響應E、項目風險控制參考答案：B、C、D、E 文字解析：風險管理過程包括項目實施全過程的項目風險識別、項目風險評估、項目風險響應和項目風險控制。 21、為把目標成本層層分解,施工成本

39、計劃的編制可以采用的方式有( )A、按照企業組織結構B、依據工程合同結構C、按照施工成本組成D、按照項目組成E、依據工程進度參考答案：C、D、E 文字解析：暫無解析 22、在單代號搭接網絡圖中,工作G的持續時間為4天,與緊前工作之間的搭接關系為STF=12天。如果工作最早開始時間為6天,則G工作的最早開始時間為( )A、12天B、14天C、16天D、18天參考答案：B 文字解析：本題主要考查搭接網絡圖中各種搭接關系的含義和最早開始時間的計算。sTF為開始到結束的時距,由工作D和G的關系可知,工作G最早開始的時間為(6+12-414)天。 23、投標保證金通常采用的方式包括( )A、現金B、保兌

40、支票C、投標人上級單位的投標保證書D、不可撤銷信用證E、銀行保函參考答案：A、B、D、E 文字解析：暫無解析 24、FII于1999年出版的新型合同條件包括( )A、施工合同條件B、永久設備和設計一建造合同條件C、基礎設施設計一建造合同條件D、簡明合同格式E、EPC交鑰匙項目合同條件參考答案：A、B、D、E 文字解析：暫無解析 25、分析發包人的合同責任,主要內容包括( )A、發包人是否及時提供了施工圖紙和施工場地、道路等B、發包人是否履行了對專業分包人的管理協調責任C、發包人是否向承包人出示了工程師的授權委托書D、發包人是否及時足額地支付了工程款E、發包人是否在合同約定的期限內組織竣工驗收參

41、考答案：A、C、D、E 文字解析：暫無解析 26、建設工程施工合同的計價方式主要有( )A、固定單價合同、固定總價合同、固定成本加酬金合同B、變動單價合同、變動總價合同、變動成本加酬金合同C、單價合同、總價合同、成本加酬金合同D、單價合同、總價合同、固定成本加費用合同參考答案：C 文字解析：暫無解析 27、在進度計劃系統的結構分析時,整個項目劃分成多少結構層,應根據項目的( )而定。A、規模和工期B、規模和特點C、組織和規模D、組織和工期參考答案：B 文字解析：項目劃分成多少結構層,應根據項目規模和特點而定,而與項目組織與工期沒有直接的關系。故答案B正確；答案A、C、D都不正確。 28、按照質

42、量管理的概念,組織必須通過建立( )實施質量管理。A、規章制度B、技術交底C、質量管理體系D、崗位責任制參考答案：C 文字解析：暫無解析 29、建設工程項目的風險有( )類型。A、組織風險B、經濟與管理風險C、工程環境風險D、技術風險E、合同風險參考答案：A、B、C、D 文字解析：暫無解析 30、FII合同條件下工程費用支付的程序包含( )A、承包人提出付款申請B、工程師審核申請C、編制期中付款證書D、銀行財務審計E、業主支付參考答案：A、B、C、E 文字解析：暫無解析 第四部分 公路實務1、建筑施工企業應當建立健全勞動安全生產教育培訓制度,加強對職工安全生產的教育培訓,( )不得上崗作業。A

43、、無作業證的人員B、未經勞務部門同意的人員C、未經安全生產教育培訓的人員D、工作年限不夠的人員參考答案：C 文字解析：暫無解析 2、公路工程質量事故分為( )A、質量問題B、重大質量事故C、一般質量事故D、特大質量事故E、重特大質量事故參考答案：A、B、C 文字解析：暫無解析 3、公路建設項目投標人以聯合體形式投標時,必須遵守的規定包括( )A、聯合體協議副本隨投標文件一起提交B、聯合體各成員出具授權書,授權主辦人辦理投標事宜C、聯合體成員在投標、簽約和履行合同過程中,負有連帶的和各自的法律責任D、聯合體主辦人所承擔的工程量不低于總工程量的30E、聯合體主辦人必須是聯合體成員中資質等級最高的參

44、考答案：A、B、C 文字解析：聯合體主辦人所承擔的工程量不低于總工程量的50；聯合體主辦人可以自行選擇,不一定是聯合體成員中資質等級最高的。 4、背景材料2某公路工程施工,有路基、路面施工項目。其中部分段落需要開挖溝槽,運輸車輛需要將堆在溝槽邊的土方運走。為了保證現場用電,工地還自備了發電機組。由于開挖以巖石居多,所以采用了爆破作業,購買了電雷管等引爆器材。爆破施工主要集中在雷雨季節。路面施工中,項目部對從事瀝青作業的人員進行了體檢,發現有人凡患有皮膚病、結膜炎、嚴重貧血病、嚴重關節炎和感冒。擬根據施工特點選擇部分作業人員。問,運輸開挖出的溝槽土石方的車輛在槽坑邊沿停置時,距離槽坑邊緣的距離不

45、少于( )m。A、1B、2C、3D、4參考答案：D 文字解析：暫無解析 5、洞內反坡排水時,必須采取( )A、機械抽水B、井點降水C、深井降水D、順坡排水參考答案：A 文字解析：暫無解析 6、背景材料1某橋主跨為2m132m,矢跨比18,空腹式等截面懸鏈線鋼筋混凝土薄壁箱形拱。該橋分5節預制,采用纜索吊裝單片拱肋合攏。北岸為2m20m鋼筋混凝土T梁,南岸為1孔20m鋼筋混凝土簡支梁。主孔墩為腰形墩身圓形沉井基礎。問題：施工控制方法,除了糾偏終點控制方法、自適應控制方法,還包括( )A、誤差的容許值法B、敏感部位控制法C、常規控制方法D、總體控制方法參考答案：A 文字解析：暫無解析 7、在拱的安

46、裝施工中,拱段接頭采用現澆混凝土時必須保證其強度達到( )以上時方可進行拱上建筑施工。A、80B、60C、70D、90參考答案：C 文字解析：暫無解析 8、按公路工程國內招標文件范本規定,如有分包計劃,必須遵守的規定有( )A、主體和關鍵性工作可以視情況部分包B、應提供分包人的企業法人營業執照、資質等級證書、人員、設備等資料表以及擬分包的工作量C、分包人的資格能力應與其分包工程的標準和規模相適應,具備相應的專業承包資質或勞務分包資質D、通過資格預審后,投標人所建議的分包人如發生了與資格預審內容不符的變更或投標人提出新的超出資格預審時所提出的分包范圍,必須先征得招標人的批準,否則,視為無效投標E

47、、分包工作量不能超過50參考答案：B、C、D 文字解析：暫無解析 9、公路施工中不得用推土機推( )A、樹根B、碎石塊C、建筑垃圾D、石灰參考答案：D 文字解析：暫無解析 10、確定軍官任職的親屬關系回避對象,應當堅持哪些原則( )A、職務等級不同的,由職務低的一方回避B、職務等級不同的,個別工作特別需要的,可以由職務高的一方回避C、職務等級相同的,根據工作需要確定其中一方回避D、職務等級相同的,根據本人情況確定其中一方回避參考答案：A、B、C、D 文字解析：暫無解析 11、公路工程國內招標文件范本共分三卷,第二卷是( )A、工程量清單B、技術規范C、合同專用條款D、合同通用條款參考答案：B

48、文字解析：暫無解析 12、斜拉橋混凝土主梁零號段及其兩旁的梁段,在支架和塔下托架上澆筑時,應消除的對變形和施工質量的不良影響因素有( )A、濕度B、溫度C、風力D、彈性和非彈性變形E、支承參考答案：B、D、E 文字解析：暫無解析 13、橋梁下部的橋墩施工時,對于采用流水施工時,工序太多,過于繁雜而進行簡化為墩與墩之間的關系時,此時墩與墩之間的關系是( )A、開始到開始B、完成到完成C、搭接關系D、銜接關系參考答案：A 文字解析：暫無解析 14、石方路基實測項目有( )A、縱斷高程B、寬度C、橫坡D、邊坡坡度E、彎沉值參考答案：A、B、C、D 文字解析：暫無解析 15、石灰穩定土基層分層施工時,

49、下層石灰穩定土碾壓完成后,在鋪筑上一層石灰穩定土前( )A、需要1d養護期B、需要7d養護期C、需要15d養護期D、不需要專門的養護期參考答案：D 文字解析：暫無解析 16、公路工程施工招標投標活動應當遵循的原則有( )A、擇優B、公開C、公正D、公平E、誠信參考答案：B、C、D、E 文字解析：暫無解析 17、以下屬于違反公路法規定的行為有( )A、在大型橋梁下游300m處取砂B、在公路隧道上方80m處采石C、將公路作為試車場地D、在公路隧道洞口外150m處取土E、擅自損毀公路標志參考答案：B、C、E 文字解析：暫無解析 18、橋梁上部結構采用現澆法施工的有( )A、逐段懸臂掛籃施工B、滿堂支

50、架法C、頂推法施工D、轉體施工E、纜索吊裝施工參考答案：A、B、C 文字解析：暫無解析 19、生產安全事故等級的劃分指標有( )A、死亡人數B、間接經濟損失C、直接經濟損失D、重傷人數E、輕傷人數參考答案：A、C、D 文字解析：暫無解析 20、特種車輛監視系統是由車載GPS和GSMGPRSCDMA(簡寫為GSM)通信裝置、( )及覆蓋本路網的GPS及GSM移動通信網構成。A、移動通信基站B、分中心大屏幕投影機C、分中心GPS和GSM通信及控制裝置D、分中心緊急電話控制臺參考答案：C 文字解析：暫無解析 21、公路隧道圍巖分為( )級。A、3B、4C、5D、6參考答案：D 文字解析：暫無解析 2

51、2、就一條高速公路收費系統來說,下列屬于實現基本功能的系統為( )A、車牌自動識別系統B、緊急電話系統C、計算機系統D、計重系統參考答案：C 文字解析：暫無解析 23、適合于高速公路水泥混凝土路面面層施工中使用的施工方法是( )A、滑模機械鋪筑B、小型機械鋪筑C、路面板裝配式施工技術D、軌道攤鋪機鋪筑E、碾壓混凝土鋪筑參考答案：A、D 文字解析：暫無解析 24、項目為保證和提高產品質量而支出的一切費用,以及未達到質量標準而產生的一切損失費用之和稱為( )A、預防成本B、內部故障成本C、質量成本D、鑒定成本參考答案：C 文字解析：暫無解析 25、下列路段中,不宜在雨期進行路基施工的是( )A、碎

52、礫石路段B、路塹棄方路段C、膨脹土路段D、丘陵區砂類土路段參考答案：C 文字解析：暫無解析 26、簡支梁橋常用的施工方法有( )A、頂推施工B、現澆施工C、懸臂施工D、預制安裝施工E、轉體施工法參考答案：B、D 文字解析：暫無解析 27、在混合工作隊式的施工組織形式時,其特點有( )A、項目經理權利集中B、有利于培養一專多能的人才并充分發揮其作用C、辦事效率高,解決問題快D、職能專一,關系簡單E、把職能原則和對象原則結合起來參考答案：A、B、C 文字解析：暫無解析 28、公路工程竣工驗收工作所需的費用由( )A、施工單位承擔B、驗收單位承擔C、建設單位承擔D、建設單位與施工單位共同承擔參考答案

53、：C 文字解析：暫無解析 29、用于公路路基的填料,確定其最小強度是按( )A、彎拉應力值B、彎沉值C、E0值D、CBR值參考答案：D 文字解析：暫無解析 30、下列各類擋土墻,屬于柔性結構物的是( )A、加筋土擋土墻B、衡重式擋土墻C、壁板式錨桿擋土墻D、重力式擋土墻參考答案：A 文字解析：暫無解析 第五部分 水利實務1、圍堰施工的主要內容有( )A、堰體修筑B、堰體拆除C、圍堰的防滲防沖D、圍堰的接頭處理E、堰體地基處理參考答案：A、B、C、D 文字解析：暫無解析 2、施工單位的“三級檢查制度”指( )A、班組初檢、作業隊復檢、項目部終檢B、班組初檢、作業隊復檢、項目經理終檢C、檢驗員初檢

54、、作業隊復檢、項目部終檢D、班組初檢、項目經理復檢、項目部終檢參考答案：A 文字解析：暫無解析 3、砂礫石地基的特點包括( )A、空隙大B、孔隙率高C、滲透性強D、含水量大E、觸變性強參考答案：A、B、C 文字解析：暫無解析 4、水工建筑物一般按它的( )等來進行分類。A、作用B、等別C、級別D、投資E、使用時期參考答案：A、E 文字解析：暫無解析 5、根據水電水利工程鋼閘門制造安裝及驗收規范(DLT50182004),閘門安裝好后,應在無水情況下作全行程啟閉試驗,試驗前應做下列( )準備。A、檢查掛鉤脫鉤是否靈活可靠B、充水閥在行程范圍內的升降是否自如C、在最低位置時止水是否嚴密D、啟閉時,

55、應在橡膠水封處澆特制的潤滑油潤滑E、清除門葉上和門槽內所有雜物并檢查吊桿的連接情況參考答案：A、B、C、E 文字解析：暫無解析 6、水電站的( )機組啟動驗收由竣工驗收主持單位或其委托單位主持其他臺(次)機組的啟動驗收,驗收委員會可委托項目法人主持。A、第一臺(次)B、前兩臺(次)C、隨機抽取一臺(次)D、后兩臺(次)E、最后一臺(次)參考答案：A、E 文字解析：暫無解析 7、尚無工程設施保護的洪水泛濫所及的地區稱為( )A、蓄洪區B、滯洪區C、防洪保護區D、洪泛區參考答案：D 文字解析：暫無解析 8、在國家規定可以流放竹木的河流和重要的漁業水域進行河道、航道整治,建設單位應當兼顧( )的需要

56、。A、旅游發展B、水產養殖C、竹木水運D、漁業發展E、綜合利用參考答案：C、D 文字解析：暫無解析 9、下列作用荷載屬于偶然作用荷載的是( )A、校核洪水位時的浪壓力B、地應力C、圍巖壓力D、地震作用E、結構自重參考答案：A、D 文字解析：暫無解析 10、防洪標準是指根據防洪保護對象的重要性和經濟合理性而由國家確定的防御洪水的標準,通常采用( )表示。A、最高行洪水位B、洪水的重現期C、最大洪峰流量D、洪水出現頻率E、最大暴雨強度參考答案：B、D 文字解析：暫無解析 11、在洞室開挖的圍巖類型中,類穩定圍巖的特點是( )A、結構面無不穩定組合B、斷層走向與洞線正交C、地下水活動輕微D、地下水活

57、動輕微,洞壁潮濕,有少量的滲水或滴水E、巖體呈塊狀整體結構或塊狀砌體結構參考答案：A、B、C、E 文字解析：暫無解析 12、當質量事故危及施工安全,或不立即采取措施會使事故進一步擴大甚至危及工程安全時,應( )A、立即停止施工B、暫時放慢施工進度C、立即上報D、邊整改邊施工E、整改后上報參考答案：A、C 文字解析：暫無解析 13、根據水電水利工程混凝土防滲墻施工規范(DLT51992004),下列關于混凝土防滲墻墻體材料的質量控制與檢查應遵守的規定正確的有( )A、塑性混凝土、固化灰漿和自凝灰漿應檢查其抗滲等級B、普通混凝土和黏土混凝土的抗滲性能的檢查應檢查其滲透系數和允許滲透坡降C、混凝土成

58、型試件應在槽口取樣,嚴禁在機口取樣D、固化灰漿(原位攪拌法)和自凝灰漿應在其初凝前在槽內取樣E、塑性混凝土、固化灰漿和自凝灰漿檢查其滲透系數和允許滲透坡降參考答案：D、E 文字解析：暫無解析 14、安全生產管理規定第40條規定：“違反本規定,需要實施行政處罰的,由水行政主管部門或者流域管理機構按照( )的規定執行。”A、中華人民共和國安全生產法B、建設工程安全生產管理條例C、水利工程建設安全生產管理規定D、水電建設工程質量管理暫行辦法參考答案：B 文字解析：暫無解析 15、大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置條例規定,大中型水利水電工程建設臨時用地,至少應由( )批準。A、鄉(鎮)級以上人

59、民政府土地主管部門B、縣級以上人民政府土地主管部門C、市級以上人民政府水行政主管部門D、流域管理機構水行政主管部門參考答案：B 文字解析：暫無解析 16、承包單位將其承包的全部建設工程肢解以后分別轉給其他單位承包的行為是( )A、轉包B、分包C、工程分包D、勞務作業分包參考答案：A 文字解析：暫無解析 17、水利工程建設監理單位專業資質共分為( )個專業。A、3B、4C、5D、6參考答案：B 文字解析：暫無解析 18、企業事業單位在項目生產過程中發生的水土流失防治費用,從( )中列支。A、基本建設投資B、產品利潤C、生產費用D、專項費用參考答案：C 文字解析：暫無解析 19、水土保持法規定,為

60、防止水土流失,工程竣工后,其取土場、開挖面和廢棄的砂、石、土存放地的裸露土地,必須( )A、挖排水溝B、采用砌石或混凝土護砌C、植樹種草D、恢復耕種參考答案：C 文字解析：暫無解析 20、水利系統文明建設工地考核標準內容有( )A、精神文明建設B、工程建設管理水平C、施工合同執行情況D、施工區環境E、工程質量參考答案：A、B、D 文字解析：暫無解析 21、某次水利工程施工招標中,只有甲、乙兩家投標遞交了投標文件,根據水利工程招標投標有關規定,招標人應當( )A、直接委托給投標人甲B、直接委托給投標人乙C、組織評標,然后在甲、乙中確定中標人D、依法重新招標參考答案：D 文字解析：暫無解析 22、