1、家庭裝修協議書甲方（業主方）： 乙方（施工方）：依據中華人民共和國合同法及相關法律法規，甲、乙雙方經友好協商，本著互惠 互利、平等自愿的原則，經雙方協商一致，就甲方家庭居室裝修裝飾工程（以下簡稱工程） 有關人工費用簽訂以下協議：一、工程地點XX市XX路X號XXXX （小區）X號樓X單元X號房。二、工程承包方式雙方商定由乙方協助甲方購買材料，乙方包工，甲方提供材料。三、工程內容拆墻、砌墻及改裝施工，詳見附表和設計圖紙。四、施工工期雙方簽訂本協議之日起，在 年月日完工。.因以下原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延：工程質量變化或設計變更； 不可抗力；甲方同意工期順延的其他情況。.甲方要求比合

2、同約定的工期提前竣工時， 應征得乙方同意，支付乙方趕工費并簽定 工期變更協議。.因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的， 工期順延。因甲方提供的材料 設備質量不合格而影響工程質量的，反工費由甲方承擔，工期順延。甲方未按期支付工程 款，合同工期相應順延。.因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量問題的，返工費由乙方承擔，工期不順延；因乙方未告知甲方所需采購的材 料，影響施工進度的，工期不順延。五、付款方式本工程合同總金額為人民幣 元（X 元）。在簽訂施工合同協議后3個 工作日內，甲方支付給乙方施工定金，人民幣 元（X元），拆除工作完成后甲方支付給

3、乙方人民幣 元（工元），施工完成經甲方驗收合格后，甲方支付本工程施工剩余全部款項。在施工過程中，工程量增加時，經雙方協商，增加總金額。六、甲方工作1 與乙方接洽， 對工程質量， 進度進行監督檢查， 辦理施工過程中所涉及的各種申請，批件，工程驗收，變更登記手續及其他事宜。2負責提供水源，電源給乙方使用，并承擔相關費用。3負責協調乙方與鄰里之間的關系，協助乙方做好現場保衛及消防。4 如須拆改原建筑物結構或設備管線， 負責到相關部門辦理相應的審批手續， 并承擔相關費用。七、乙方工作1按要求組織施工，按照建筑規定，不偷工減料，保質保量按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。2嚴格執行施工規范，安全

4、施工規程，防火，安全，環境保護規定。做好施工現場管理。保證居室內上， 下水管道暢通， 處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位 （住戶）的關系。4工程竣工未移交甲方之前負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。將從甲方房屋拆除的廢物、 垃圾進行清運， 拆除的材料仍有使用價值的由甲方處理，乙方及乙方員工不得私下取走及處理。乙方施工按照xxxx （小區）有關時間及規定施工，出入帶工作牌等。高樓作業施工人員須戴安全帽，并要求給予員工保險， 。八、材料供應按合同約定由甲方提供的材料，乙方因協助甲方購買材料，乙方提前一周通知，甲方應及時供應到現場，由甲方供應的材料，設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成

5、質量問題或損失的，責任由甲方承擔。九、工程變更工程內容及做法如需變更，甲乙雙方應協商一致，由甲方代表與乙方代表書面簽定變更協議，甲方支付增減項目的價差后，乙方再按照協議施工，并相應調整工期。甲方不得私自與乙方工人商定更改施工內容，引起的一切后果由甲方自負。給乙方造成損失的，甲方應予賠償。十、違約責任1 合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家的法律法規， 受到罰款 或給對方造成損失的，均由責任方承擔相關責任。2因一方原因，造成合同無法履行時，應及時通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的損失。 本合同生效后， 甲乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款， 不得擅自變更或

6、解除合同，否則違約方將支付對方工程款總額的10%為違約金并承擔因此造成的經濟損失。.由于乙方原因，致使工期延誤，每延誤一天支付甲方違約金XXX元。十一、爭議解決雙方發生爭議，應經友好協商解決，如協商不成，可向施工所在地人民法院起訴。十二、其他約定1 乙方負責清運施工現場的垃圾。2 施工期間，甲方將進戶門鑰匙1 把交給乙方負責保管。3小區物業保證金，由甲方支付。十三、附則1，本合同經甲乙雙方簽字（蓋章）后生效。2，本合同簽定后工程不得轉包。3，本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。附件為本合同的組成部分。附表一：施工內容表。附表二：設計圖紙。：年月日乙方（簽字按指印）日期： 年 月 日附表施工內容表廳P拆除內容單位單價數量金額小計備注24厚墻拆除平方米12厚墻拆除平方米墻面瓷磚拆除平方米地面瓷磚拆除平方米衛生間挖拆問衛生間陶粒回填問衛生間防水處理問拆混凝土地梁米拆混凝土柱子米修建24厚墻平方米修建12厚墻平方米墻向抹灰批蕩平方米墻向掛網平方米墻向抹灰批蕩平