1、道路照明安裝工程施工合同編號:工程名稱：工程地點：建設單位：施工單位：簽訂日期:道路照明安裝工程施工合同發包方:承包方:以下簡稱甲方以下簡稱乙方有關法律、行政法規,遵循平等、就1 .合同內容1.1 工程名稱：1.2 工程地點：1.3 工程范圍：施工工期2.1 開始工作日期：2.2 結束工作日期：2.3 總日歷工作天數為：自愿、公平和老實信用的原那么,雙方照明工程,特訂立本合同.依照?中華人民共和國合同法?、?中華人民共和國建筑法?及其他2 .承包方式本工程為包工包料包含燈具采購的承包方式.3 .合同價款及付款方式3.1 合同總價款暫定人民幣：元,大寫：3.1.1 合同總價款包括照明燈具、工程施

2、工費.3.2 付款方式3.2.1 施工進場兩天內支彳暫定工程款的30%,工程施工電纜敷設完畢支付暫定工程款的50%,竣工驗收后支付至總工程款的95%.質保期滿后一個月內一次性支付5%的質保金.3.2.2 合同價款的增減：工程量以竣工圖為基準.4 .燈具技術參數要求4.1 光通量：4.2 顯色指數4.3 色溫4.4 配光曲線4.5 整燈光效4.6 壽命4.7 工作溫度4.8 燈具和電源防護等級為IP65;4.9 工作電壓：AC185V265V,頻率為50HZ+-10HZ4.10 光通維持率4.11 道路平均照度和均勻度要求：4.12 未作要求局部,須滿足國家及省市相關標準要求.5 .質量要求依據

3、?城市道路照明設計標準?(CJJ45-2006)、圖紙設計標準及相關驗收標準；光衰W5%/年.6 .雙方責任6.1 甲方責任：6.1.1 甲方在乙方施工前,向乙方提供原來地下管網圖、照明工程電氣施工圖(招標文件中提供的圖紙)電子版.6.1.2 向乙方提供必要的場地及施工用水、用電費用由乙方承當.6.1.3 按合同約定向乙方支付合同價款.6.1.4 由于工期太緊,甲方必須在收到乙方文件包括圖紙、變更、與工程進度有關的文件2小時內予以確認,否那么視為甲方已確認.6.1.5 甲方負責協調施工現場中發生的非施工單位引起的各種問題.6.1.6 甲方在收到乙方提交的工程驗收申請后48小時內組織相關人員對該

4、項工程進行驗收.驗收合格后及時辦理結算.6.2 乙方責任：6.2.1 乙方應向甲方提供竣工圖四套.6.2.2 調試驗收合格后,需免費對甲方操作人員進行技術培訓,直至甲方人員能夠到達技術上熟練操作.6.2.3 按施工平安標準做好施工質量、平安治理,如在施工期間發生施工質量、平安事故,應及時報告甲方.保證施工現場清潔符合有關規定,按文明工地標準組織施工,做到“工完、料凈、場地清.6.2.4 隱蔽工程,隱蔽前應提前8小時通知甲方驗收,經甲方驗收合格前方可隱蔽,自行隱蔽無效.6.2.5 乙方進場施工時應自覺遵守施工現場治理制度,遵守甲方有關施工現場治理的有關規定,承當在安裝、施工過程中的放火、防盜等安

5、全責任；對現場所有其他建筑及建筑裝修、設備、器具、綠化苗木不得破壞.7 .暫停施工7.1 當碰到重大質量事故,平安事故或其他甲方代表認為確有必要暫停施工時,應當以書面形式要求乙方暫停施工,并在提出要求后12小時內提出書面處理意見.乙方應當按甲方要求停止施工,并妥善保護已完工程.乙方實施甲方代表作出的處理意見后,可以書面形式提出復工要求,業主代表應當在2小時內給予答復.甲方代表未能在規定時間內提出處理意見,或收到乙方復工要求后2小時內未予答復,承包方可自行復工.因甲方原因造成停工的,由甲方承當所發生的追加合同價款,賠償乙方由此造成的損失,工期順延.因乙方原因造成停工的,由乙方承當發生的費用,工期

6、不予順延.7.2 非甲乙雙方的原因,切是不可抗拒的原因天氣、人為因數可進行暫時停工.8 .工程延誤對以下原因造成竣工日期推遲的延誤,經甲方代表確認后,工期相應順延；8.1 甲方未按合同約定提供所需資金、指令、批準、答復等,致使施工不能正常進行；8.2 經甲方認可的設計變更和工程量增加；8.3 一天內非甲方、乙方原因停電造成停工累計超過8小時；8.4 因甲方原因造成乙方的人員窩工,乙方有權索賠窩工費,同時工期順延.9 .不可抗力9.1 照明工程為冬季室外施工,由于天氣下雨、雪等天氣原因造成不能施工,工期相應順延,乙方可索賠費用和工期.9.2 非甲乙雙方的原因,而是不可預料的外界因數影響造成的停工

7、,工期相應順延,乙方可索賠費用和工期10 .變更施工中甲方對原設計進行變更,應在變更前3天,向乙方發出書面變更通知,乙方按通知進行變更.因變更導致的費用按合同的結算方法方法計價,延誤的工期相應順延.11驗收11 .佞裝工程開始前,乙方應提供主材的相關資料及材料報驗單,報給甲方,甲方要在2小時內對材料的質量進行檢查.11.1 隱蔽前通知甲方,經甲方驗收合格前方可隱蔽.11.2 燈具安裝調試完畢后,經甲方驗收合格,作為本工程的最終質量驗收.12 .工程質保期12.1 本工程質保期為工程驗收合格之日期年.保修期內如工程發生故障,乙方必須在接到通知后的12小時內派人員維修,因產品質量問題引起的工程維修

8、,甲方支付維修所發生的費用,乙方維修.因安裝問題引起的工程維修,乙方負責免費維修.12.2 保修期滿后,乙方應建立24小時熱線跟蹤效勞,假設工程發生故障,乙方應在接到通知后24小時內趕赴現場維修,以最優惠的成本價維修更換.13 .違約責任13.1 本工程驗收質量必須到達乙方承諾的合格標準.13.2 除不可抗力外,甲乙雙方應嚴格遵守本合同條款,否那么,違約方須承當違約責任.13.3 假設乙方未能按本合同工期完工,每延誤一天,支付合同總價的萬分之二的違約金,假設甲方未能按本合同支付工程款,乙方有權停工,甲方支付誤工費,由此造成工期延誤由甲方負責.14爭議的解決凡因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議,合同各方應通過友好協商解決：如果協商不能解決,任何一方均可向本合同工程工程地人民法院提起訴訟.15其它15.1 由于開挖路面原因移動局部苗木時,乙方請甲方代表現場確認,甲方代表同意后,乙方挖處苗木,苗木的種植工作不在乙方合同范圍內,乙方不負責.15.2 乙方不負責乙方開挖的水泥路面和地板