1、精選優質文檔-傾情為你奉上外墻保溫工程施工合同書甲方：錦宸集團有限公司重慶分公司第七項目部 乙方：重慶有益建筑勞務工程有限公司 依據中華人民共和國經濟合同法和建筑工程承包條例，為明確雙方在施工過程中的權利、義務及經濟責任，經雙方協商達成合同條款如下：一、工程項目1、工程名稱：聚金·萬佳苑一標段2、工程地點：謝家灣文化七村50號3、工程范圍及內容：、工程范圍：4#樓外墻保溫工程。、工程內容：4#樓外墻保溫人工。、合同單價：人工費15元/二、材料供應1、外保溫材料由建設單位提供。三、工期：根據工程需要，外保溫施工工期為70 天，以實際進場施工時間為準（下雨等特殊情況順延）。四、工程質量及

2、竣工驗收：1、質量檢驗及驗收標準：按施工圖紙、設計變更通知及國家、地方頒發的現行施工驗收標準為依據。使用材料質量及規格由建設方負責。五、工程價款支付1、保溫工程人工費按照經聚金公司審定后的月進度工程款中勞務費的80%進行支付，余下的20%人工費在保溫工程完成驗收合格后一次性支付給乙方。2、保溫工程人工費的支付依據：由甲方在本合同簽訂后，向聚金實業（集團）有限公司出具外墻保溫工程人工費支付不可撤銷委托書，委托書在甲方和聚金公司蓋公章后立即生效。3、每月工程款的發票由甲方提供給聚金公司，每月工程款中應支付的人工費，由甲乙雙方確認并蓋公章，由乙方作為向聚金公司領款的憑據。六、施工安全：1、嚴格執行安

3、全生產責任制。2、乙方在施工期間應安全生產、文明施工，避免一切事故的發生。對已發生的事故必須及時向甲方及相關部門匯報，做到及時處理。3、乙方必須接受甲方（總承包方）的安全檢查，及時整改事故隱患；禁止擅自使用機具設備、電氣和從事特種作業。甲方對違反安全法規的人員有權處理，直至勸其離場或終止合同。乙方有權拒絕甲方的違章指揮。4、安全事故賠償責任按原甲乙雙方簽訂的建設工程勞務承包合同有關條款執行。七、違約責任：合同從簽定之日起生效，共同信守，嚴格執行，如一方違約，按工程總價的10%處以違約金。八、解決合同糾紛的方式：事先由各方協商解決，在雙方協商解決未達成一致時，可申請當地人民法院判決。九、其他約定

4、事項： 1、施工節點、大樣圖由建設方提供。十、附則；本合同一式肆份，雙方簽字蓋章后具有同等法律效力，工程尾款結清后本合同自動失效。甲方（蓋章）：委托代理人：電話：乙方（蓋章）：委托代理人：電話：簽訂日期： 年 月 日外墻保溫工程施工合同書甲方：正太集團有限公司重慶分公司第三項目部 乙方：重慶有益建筑勞務工程有限公司 依據中華人民共和國經濟合同法和建筑工程承包條例，為明確雙方在施工過程中的權利、義務及經濟責任，經雙方協商達成合同條款如下：一、工程項目1、工程名稱：聚金·萬佳苑三標段2、工程地點：謝家灣文化七村50號3、工程范圍及內容：、工程范圍：6#樓外墻保溫工程。、工程內容：6#樓外

5、墻保溫人工。、合同單價：人工費15元/二、材料供應1、外保溫材料由建設單位提供。三、工期：根據工程需要，外保溫施工工期為70 天，以實際進場施工時間為準（下雨等特殊情況順延）。四、工程質量及竣工驗收：1、質量檢驗及驗收標準：按施工圖紙、設計變更通知及國家、地方頒發的現行施工驗收標準為依據。使用材料質量及規格由建設方負責。五、工程價款支付1、保溫工程人工費按照經聚金公司審定后的月進度工程款中勞務費的80%進行支付，余下的20%人工費在保溫工程完成驗收合格后一次性支付給乙方。2、保溫工程人工費的支付依據：由甲方在本合同簽訂后，向聚金實業（集團）有限公司出具外墻保溫工程人工費支付不可撤銷委托書，委托

6、書在甲方和聚金公司蓋公章后立即生效。3、每月工程款的發票由甲方提供給聚金公司，每月工程款中應支付的人工費，由甲乙雙方確認并蓋公章，作為乙方向聚金公司領款的憑據。六、施工安全：1、嚴格執行安全生產責任制。2、乙方在施工期間應安全生產、文明施工，避免一切事故的發生。對已發生的事故必須及時向甲方及相關部門匯報，做到及時處理。3、乙方必須接受甲方（總承包方）的安全檢查，及時整改事故隱患；禁止擅自使用機具設備、電氣和從事特種作業。甲方對違反安全法規的人員有權處理，直至勸其離場或終止合同。乙方有權拒絕甲方的違章指揮。4、安全事故賠償責任按原甲乙雙方簽訂的建設工程勞務承包合同有關條款執行。七、違約責任：合同

7、從簽定之日起生效，共同信守，嚴格執行，如一方違約，按工程總價的10%處以違約金。八、解決合同糾紛的方式：事先由雙方協商解決，在雙方協商解決未達成一致時，可申請當地人民法院判決。九、其他約定事項： 1、施工節點、大樣圖由建設方提供。十、附則；本合同一式肆份，雙方簽字蓋章后具有同等法律效力，工程尾款結清后本合同自動失效。甲方（蓋章）：委托代理人：電話：乙方（蓋章）：委托代理人：電話：簽訂日期： 年 月 日外墻保溫工程施工合同書甲方：正太集團有限公司重慶分公司第三項目部 乙方：重慶梧鵬建筑勞務工程有限公司 依據中華人民共和國經濟合同法和建筑工程承包條例，為明確雙方在施工過程中的權利、義務及經濟責任，

8、經雙方協商達成合同條款如下：一、工程項目1、工程名稱：聚金·萬佳苑三標段2、工程地點：謝家灣文化七村50號3、工程范圍及內容：、工程范圍：9#樓外墻保溫工程。、工程內容：9#樓外墻保溫人工。、合同單價：人工費15元/二、材料供應1、外保溫材料由建設單位提供。三、工期：根據工程需要，外保溫施工工期為70 天，以實際進場施工時間為準（下雨等特殊情況順延）。四、工程質量及竣工驗收：1、質量檢驗及驗收標準：按施工圖紙、設計變更通知及國家、地方頒發的現行施工驗收標準為依據。使用材料質量及規格由建設方負責。五、工程價款支付1、保溫工程人工費按照經聚金公司審定后的月進度工程款中勞務費的80%進行支

9、付，余下的20%人工費在保溫工程完成驗收合格后一次性支付給乙方。2、保溫工程人工費的支付依據：由甲方在本合同簽訂后，向聚金實業（集團）有限公司出具外墻保溫工程人工費支付不可撤銷委托書，委托書在甲方和聚金公司蓋公章后立即生效。3、每月工程款的發票由甲方提供給聚金公司，每月工程款中應支付的人工費，由甲乙雙方確認并蓋公章，由一方作為向聚金公司領款的憑據。六、施工安全：1、嚴格執行安全生產責任制。2、乙方在施工期間應安全生產、文明施工，避免一切事故的發生。對已發生的事故必須及時向甲方及相關部門匯報，做到及時處理。3、乙方必須接受甲方（總承包方）的安全檢查，及時整改事故隱患；禁止擅自使用機具設備、電氣和從事特種作業。甲方對違反安全法規的人員有權處理，直至勸其離場或終止合同。乙方有權拒絕甲方的違章指揮。4、安全事故賠償責任按原甲乙雙方簽訂的建設工程勞務承包合同有關條款執行。七、違約責任：合同從簽定之日起生效，共同信守，嚴格執行，如一方違約，按工程總價的10%處以違約金。八、解決合同糾紛的方式：事先由各方協商解