1、合同評審箋合同編號FLZX-NS01合同名稱泡沫混凝土分包合同起草（發起部門）項目部、工程部合同類型勞務、分包、其他主要條款：承包方式：包工包料（不包含水泥），包工期，包質量，包施工機具。質量要求：合格。 承包價格：按固定單份。 計量方式：按圖紙或變更圖紙計量。工程結算：合格工程月結80%，完工95%， 驗收完成5%。 付款方式：由乙方制工資表，甲方統一發放工資，發放至工人賬戶。項目部意見： 簽字： 年 月 日工程部意見：簽字： 年 月 日經營部意見： 簽字： 年 月 日總工辦意見： 簽字： 年 月 日財務部意見： 簽字： 年 月 日副總經理意見： 簽字： 年 月 日總經理意見： 簽字： 年

2、月 日備 注：1、各部門逐級流轉評審時限原則上在1個工作日內完成。2、簽字視為同意。 XXX工程泡沫混凝土分包合同編號： 發 包 方（簡稱甲方）： 承 包 方（簡稱乙方）： XXX工程泡沫混凝土分包合同發包方(簡稱甲方) XXX有限公司 承包方(簡稱乙方) （身份證號：） 根據中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法、中華人民共和國建筑工程質量管理條例、中華人民共和國建設工程安全管理條例及其他有關法律法規，遵循自愿和誠實信用的原則，結合本工程的具體情況和公司管理制度的有關規定，雙方就 XXX工程混凝土 工程承包事項協商一致，同意簽訂本合同，雙方共同遵守執行。第一條：工程概

3、況工程名稱：XXX工程泡沫混凝土工程工程地點： 社區第二條：承包內容與范圍及質量要求1. 承包工程內容及范圍： 6#、7#、8#、9#樓及風雨連廊D、E、F 樓圖紙內容及設計變更范圍內的全部 屋面、露臺的泡沫混凝土找坡層施工 工作內容。2. 質量要求：2.1、工程質量：本工程質量標準為 合格工程 ，技術標準必須符合建筑工程施工質量驗收統一標準。2.2、施工方法：澆筑泡沫混凝土，隨搗隨抹隨用水泥砂漿抹平壓光。2.3、工程質量的約束：在施工過程中分包人因質量問題造成的一切經濟損失由分包人承擔，造成質量事故，發包人有權要求分包人無條件退場，所產生的一切經濟損失由分包人自行承擔，在施工過程中因承包方原

4、因造成的質量事故由承包人承擔一切經濟損失。2.4、泡沫混凝土的水泥用量按每立方 包，超出由乙方承擔。第三條：承包方式及合同價款1.合同承包方式：本合同采用固定單價合同，工程量以施工圖紙為依據按實結算 。 甲方提供水泥、水、電，并根據設計圖紙要求打好灰餅，乙方包人工、包機械設備、包施工前衛生清理及浸潤施工面、包輔助性材料（發泡劑、穩定劑、助劑等）、包運輸、包質量、包安全文明施工、包工期、包驗收合格、包自己承包范圍內的衛生清理、包工人食宿。2.合同單價：隔熱泡沫混凝土： 元/m3（不含稅）合同價款的確定由甲、乙雙方協商確定，一經確定視為乙方已熟悉設計要求及驗收規范且無漏項，結算時本合同單價不再做任

5、何(包括雜工)調整。3.工程量計量（結算）方式：以施工圖紙為依據現場按實際測量作為計量（結算）方式。第四條：工期要求1、合同工期：按甲方現場開出的每個節點施工任務書上的工期要求按時按質按量完成。2、工期延誤：因設計和工程量的變更，一周內非乙方原因的停水、停電，因甲方材料供應不及時等非乙方原因造成的工期延誤，甲方給予乙方工期順延，乙方可向甲方項目部管理人員要求辦理工期延誤手續；因乙方原因造成的工期延誤，甲方不予工期順延。如因甲方原因造成施工延續，須經項目部簽證認可，工期方可順延。不可抗力的工期順延以監理簽證為依據。3、工期違約規定：如乙方按合同工期完成，無獎無罰，每推遲一日完成則向甲方支付100

6、0元的違約金，累計計算，甲方有權未經乙方許可于乙方當月工程款中直接扣除。4、合同期內，乙方不得以任何理由隨意停工、不得單方撤離施工隊伍，否則，按中途退場結算，甲方僅向乙方支付已完成合格工程量的70%工程款（通過驗收合格的為合格工程量），如乙方的停工行為造成施工現場生產停頓、延誤工期、變換班組高出的價格等一切經濟損失的，該工程款在扣除上述損失后再予發放。5、因乙方能力無法達到規范要求或工程進度無法保障，甲方有權給予清退，按實際完成合格工程量的70%工程款結算。 第五條：合同價款支付6.1、根據現場實際完成的工程量，乙方每月1日向項目部施工員申報上月份完成的工程量，申報的工程量及完成后決算的工程量

7、應準確屬實，誤差不能大于1%，若出現亂報、虛報、甲方有權停審并拒付工程款。6.2、已完成的工程量、衛生清理的泡沫混凝土項目的月完成工程量經甲方審核確認后，15日內予以撥付應付工程款的80%；6.3、承包范圍內的工程量全部完成隱蔽后，工程質量符合本協議有關規定時甲方支付乙方工程進度款至總量的90%；6.4、竣工驗收合格雙方結算手續辦理后，甲方向乙方一次性支付尾款10%。第六條：甲方的權利和義務1、甲方應向乙方提供施工過程中需要的水準點，并向乙方提供施工圖紙。負責與業主、設計聯系關于分包合同范圍內的圖紙問題及變更。2、甲方應審核乙方編制的施工方案，進行圖紙技術交底，組織工程竣工驗收集審核竣工資料。

8、3、甲方有權要求乙方嚴格按照設計文件、技術交底和國家有關施工規范進行施工，工程質量符合本合同約定的質量等級，達到國家建筑工程質量等級驗評標準要求，遵守甲方的技術質量管理制度；有權要求乙方按合同約定的期限完成所承包的工程量，否則，由此造成的損失由乙方承擔。4、甲方有權依據國家或政府部門制定的有關法律、法規和定額標準及建筑公司管理制度等文件對乙方施工現場的安全生產、文明施工、現場安裝等進行統一管理、協調、調度，并有權進行監督和控制。5、甲方有權對乙方的違規行為提出限期整改要求，若乙方不能按照要求整改或嚴重損害甲方利益和信譽時，甲方有權將乙方清退出施工現場，同時終止合同，乙方已施工的合格工程量按70

9、%結算，并限期辦理有關退場手續，因此而造成的一切損失由乙方承擔。第七條：乙方的權利和義務1、在簽定本合同時，視為乙方已對施工現場及合同文件（技術規范、圖紙等）進行了認真細致地勘察及審閱，熟悉了甲方對乙方的全部管理方式及所有要求，并承諾在合同實施過程中服從甲方的管理，嚴格執行合同并承擔相應的責任。2 、根據圖紙設計要求及國家有關現行規范進行施工，確保工程質量、進度、安全及文明施工；有權拒絕甲方下達的違反國家法律、法規及施工規范和安全操作規程的指令。3、乙方有義務將其作業人員登記造冊（須寫明姓名、性別、年齡、籍貫、工種、級別、工作證號及身份證號），并報甲方備案，以備三級教育和檢查及辦理意外傷害險。

10、乙方有義務審查所屬工人的身份情況，保證人員的思想素質、身體素質和技術水平，不得雇用聾啞、癡呆、殘疾、無技術女工及不滿18周歲和超過55周歲的工人。4、在施工中應注意保護成品、半成品及甲方租借的機械、設備和工具等。在施工中因乙方使用或管理不當造成甲方機具、設備損壞或丟失，由乙方照原價賠償。5、乙方應對工人進行安全生產、文明施工、衛生防疫及交通安全、明火作業、煤氣中毒等方面的教育，乙方人員必須遵守甲方有關安全生產、消防保衛、場容衛生等規章制度，服從甲方有關人員的指導、教育、監督和檢查，并及時向甲方提供有關情況和資料。6、乙方人員違反安全操作規程，違章作業或在施工現場打架斗毆，造成自身或他人傷亡事故

11、，由乙方承擔全部責任（包括經濟責任、法律責任及連帶責任）。7、乙方施工后應清理現場，做到工完場清。第八條：違約責任 1 、乙方所施工的項目不符合國家標準和約定的質量標準，乙方應無條件返工，由此產生的一切費用由乙方承擔，給甲方造成的一切損失由乙方承擔（如材料損失、工期延誤等），并且乙方向甲方支付合同總價款10%的違約金。2、乙方無故撤走工人，并對合同工期造成影響時，在兩日內仍未能恢復勞務人員，甲方有權拒付其未領的工程款，解除合同，并有權要求索賠。3、乙方進場的施工隊伍不符合甲方要求時，甲方有權要求乙方及時更換、調整，乙方無法更換、調整時，甲方有權解除合同。4、乙方在施工如沒有按甲方的教育培訓計劃

12、及有關規章制度施工，經檢查發現存在安全隱患，甲方安全員下發整改通知單后未及時整改的，則向甲方支付 1000 元的違約金，并責令停工。5乙方必須執行安全防護設施和設備驗收制度及甲方制定的安全規章制度、技術交底內容和管理制度文件。如不按以上規范進行操作施工，甲方安全員有權責令停工，同時向甲方支付20000元以下的違約金。6、本合同雙方不得違規，如有違約，由違約方承擔違約責任，并賠償給對方造成的經濟損失。7、施工過程中，甲方技術質量部有關人員有權對乙方正在施工的工程進行不定期抽查，如抽查中發現有不符合標準的施工作業，乙方必須無條件整改，直至符合標準，否則甲方將根據情節輕重向甲方支付 1000 元/次

13、以下的違約金或將乙方清退出場。第九條：工程質量驗收評定泡沫混凝土施工完畢后，由甲方項目部組織相關部門負責人及總監理工程師或建設單位項目負責人等進行驗收，若驗收不合格，乙方應無條件整改，整改完成后再次組織驗收，直至驗收合格。該驗收結論作為本工程泡沫混凝土驗收結論。工程全部竣工后，乙方向甲方申請工程驗收，甲方收到申請后及時組織有關人員進行驗收，并給予書面質量評定，作乙方進行工程結算的依據之一。第十條：爭議解決方式 在履行本合同過程中發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成時依法向甲方所在地人民法院提起訴訟解決。第十一條：其它約定1、本合同條款中，所涉及到“工程質量、施工工期、安全生產、文明施工”等的處罰，乙方應在處罰單據上簽字確認；若乙方拒不簽字，甲方有權按合同條款的相關規定，直接從乙方的承包款中扣除。2、保修期限按照甲方與建設單位簽訂施工合同的保修期限，乙方的保修期限與工程施工合同中保修書一致。3、保持場內環境衛生，整潔有序。材料、工具等不得隨意亂放。搞好現場周圍環境衛生，要指定專人負責清理剩余的材料并整齊堆放在指定的地方。6、本合同在履行中若產生爭議的，雙方協商解決，協商不成的可向甲方所在地人民法院起訴解決。7、本合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協議