1、裝修幫裝修工程施工合同 合同編號：ZXB發 包 方（甲方）： 委托代理人： 承 包 方（乙方）：貴州微裝科技有限公司委托代理人：依照中華人民共和國合同法及有關法律、法規的規定，結合室內裝飾裝修工程施工的特點，雙方在協商一致的基礎上，就發包方 (以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：第一條 工程概況 1.1 工程地點： 1.2 項目名稱： 1.3 施工面積： 平方米。 1.4 工程承包方式：承包方包工、包部分材料；各材料品牌、規格及市場綜合單價詳見施工圖。 1.5 工程期限： 天。 1.6 開工日期： 年 月 日。 1.7 竣工日期： 年_ _月 日。 第二條 合同

2、價款 本合同工程總造價為(大寫)： 元整,小寫￥： 。第三條 施工圖紙 雙方商定施工圖紙采取下列第 種方式提供：(1) 發包方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包方、承包方各一份(詳見裝飾裝修工程設計圖紙);(2) 發包方委托承包方設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包方、承包方各一份(詳見裝飾裝修工程設計圖紙)。第四條 發包方義務4.1 開工前 一 天，為承包方入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;4.2 提供施工期間的水源、電源;4.3 指派 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更登記手續

3、、負責協調施工隊與周邊鄰居之間的關系和其他事宜;4.4 不拆室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;4.5 施工期間發包方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;4.6 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。 第五條 承包方義務 5.1 參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。辦理施工所涉及的各種申請、批示、等手續。 5.2 指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。 5.3 嚴格執行施工規范、安全操作規程

4、、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或做法說明進行施工，做好各項質量檢查紀錄。參加竣工驗收，編制工程結算。 5.4 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。 5.5 施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。 5.6 工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。 5.7 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。第六條 工程變更 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定

5、書面變更協議(或變更項目預算表)，同時調整相關工程費用及工期。第七條 材料的提供與約定7.1 由承包方提供的材料、設備，承包方應在材料運到施工現場前通知發包方，并接受發包方檢驗。 7.2 因乙方材料供應不合格所造成的工程質量不達標、窩工、工程延期等情況，由乙方向甲方支付賠償費。正常情況下每停工一天或窩工一天，乙方向甲方支付賠償金200元整。 7.3 工程使用主要材料的品種、規格、名稱應經雙方認可。詳見圖紙。 7.4 施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認增加的費用，應另簽訂補充合同。 7.5 甲方對油漆、顏色、用料、設備等要在施工前認定，施工后不得以不滿意或其他借口拖欠工程款。

6、 第八條 工期延誤8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經發包方確認，工期相應順延：(1) 工程量變化和設計變更;(2) 不可抗力;(3) 發包方同意工期順延的其他情況。8.2 因發包方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延; 因發包方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包方承擔，工期順延。8.3 發包方未按期支付工程款，工期相應順延。8.4 因承包方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延; 因承包方原因造成工程質量存在問題的，在三日內由甲方或甲方代表提出具體整改方案的,返工費用由承包方承擔，工期協商順延, 同一質量問題第二次整改工期不順延。 第九條

7、 質量標準及要求： 9.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和建筑裝飾工程施工及驗收規范（JGJ73-91）、建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準（GBJ300-88）等國家制定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。 9.2 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，在征得甲方同意后，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。9.3、由于甲方提供的材料，設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工

8、期順延。9.4、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。9.5 施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自變更施工內容所引起的質量問題和工期延誤，由此造成的經濟損失由甲方承擔。第十條 工程驗收和保修10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：(1) 衛生間水路改造驗收;(2) 大廳吊頂龍骨前需驗收，飾面完工后驗收;(3) 美工部分，修補完工驗收，刮膩子粉完工驗收，乳膠漆完工驗收;(4) 成品（成品鋼木門及鋁合金門 ）安裝完工驗收;(5) 全部工程完工。 承包方應提前 2天 通知發包方進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單(室內裝飾裝修工程驗收單)。

9、10.2 工程竣工后，承包方應通知發包方驗收，發包方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單(室內裝飾裝修工程驗收單)，辦理移交手續。 10.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為12個月，12個月后收費保修。保修內容為本公司施工過的項目，因外力引起的損壞和其它單位提供的設備，工程項目收費維修。第十一條 工程款支付方式 11.1 合同簽定后三日內，發包方按本合同約定賬戶直接向承包方支付工程總價款的40%預付款，作為材料的備料款，計￥ 元;工程進度至泥工、完工木工進度30%需支付總價的40%，計￥ 元;工程進度木工完工膩子粉進場需支付總價的18%，計￥ 元;工程總體完工，甲方驗收合格

10、后需要辦理合格資料，合格資料辦理完3月內支付剩余的2%，計￥ 元;乙方賬戶開 戶 行： 戶 名： 賬 號： 11.2 工程驗收合格后，承包方應向發包方提出工程結算，并將有關資料送交發包方。發包方接到資料后三日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程驗收單(室內裝飾裝修工程驗收單)并簽字，發包方在簽字當天開始計算保修期。 11.3 工程款全部結清后，承包方應向發包方開具正式統一發票。 11.4 施工中如有設計變更，乙方應發正式變更通知或修改通知給施工單位，并經發包人現場負責人簽證，待本工程結束，甲方根據增減工程量按實計算并入結算書；合同內原有單價的按合同單價，合同內沒有單價的，根據市場價由乙方書

11、面提出適當的價格，甲方確認后施工。第十二條 違約責任12.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。12.2 未辦理驗收手續，發包方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包方負責。12.3 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。 12.4 發包方未按期支付每次工程進度款的(驗收簽字三日內)，每延誤一天按合同發包價1%向承包方支付違約金,十天后乙方可中止合約。12.5 由于承包方原因致使工期延誤，每延誤一天按合同發包價1%向發包方支付違約金。第十三條 合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，依法向工程地址所在的人民法院提起訴訟。第十四條 其他約定事項： 工程施工中產生的垃圾，由承包方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點。第十五條第十六條 附則16.1 本合同經雙方簽字(