1、地坪工程承攬合同定作方： 四平環宇農業科技有限公司 承攬方：沈陽海川裝飾工程有限公司 簽署日期： 年 月 日地坪工程承攬合同定作方：四平環宇農業科技有限公司 承攬方：沈陽海川裝飾工程有限公司 根據中華人民共和國合同法以及有關規定，為了明確雙方在合同執行中的權利、義務和經濟責任，經雙方充分協商，同意簽訂本合同，共同遵守。1、 承攬名稱、方式、地點1-1 承攬項目名稱: 淀粉糖車間環氧地坪工程 1-2 承攬項目地點: 淀粉糖車間 1-3 承攬方式: 包工包料。 2、 承攬標的（加工成品）編號名 稱顏 色單價（元/平方米）數量（平方米）1環氧自流平地坪淡綠8010002環氧自流平地坪中黃808003

2、環氧地坪 中黃451503、 施工工藝編號工藝名稱工藝1環氧自流平地坪1、基面打磨清理，清理乳膠漆，修補局部破損裂縫等；2、涂刷底漆；3、刮涂環氧砂漿；4、刮涂環氧膩子；5、鏝涂環氧自流平面漆。2環氧地坪1、基面打磨清理，清理乳膠漆，修補局部破損裂縫等；2、涂刷底漆；3、刮涂環氧砂漿；4、刮涂環氧膩子；5、滾涂環氧面漆 4 、價款及付款方式4-1 暫定總價： 壹拾伍萬叁仟元整（153,000.00元） 4-2 付款方式：4-2-1 預付款：合同簽訂后,定作方向承攬方支付 元工程定金；4-2-2 進場款：承攬方進場后，正式施工前，定作方應向承攬方支付總額的 的預付款，即 元； 4-2-3 進度款

3、：當工程施工到 ，定作方應向承攬方支付合同總額的 的進度款，即 元；4-2-4進度款：工程完工兩日內，定做方應向承攬方付 元工程款；4-2-5驗收款：工程完工七日內定做方組織相關人員進行工程驗收，驗收后即付清質保金以外的工程款；4-2-6質保金：工程完工后實際結算工程總額的 5 %作為質保金，保修期滿后一周內付清。4-3 結算方式：現經雙方商定采用 電匯 方式付款。 5、 施工條件5-1 施工時空氣相對濕度不大于70，環境溫度不低于150C；5-2 施工前定作方應向承攬方提供施工圖紙，完成通水、通電 工作，門窗到位,水電費由定作方負擔；5-3 施工期內定作方不安排交叉施工；5-4 施工過程中當

4、事人雙方應專門指定一人做現場協調和監督工作。6、 驗收標準與方法6-1 按照合同規定的質量要求、圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應當向定作方提供必需的技術資料。6-2 承攬方應向定作方發出驗收通知單，定作方接到驗收通知后應在三天內（逢法定節假日可以順延）進行驗收，無故拖延或未經驗收而實際投入使用者，視同驗收合格。6-3 當事人雙方對承攬項目質量在驗收中發生爭議時，可向法定質量監督檢驗機構申請檢驗，并向對方提供檢驗證明，檢驗所發生的費用由異議方承擔。6-4 保修期12個月，保修期內因承攬方施工原因出現漆面與水泥面分層脫皮由承攬方負責返修，使用過程中人為機械損傷及其它原因（如水泥脫落或地表未干而定作

5、方要求趕工等）造成質量事故可由承攬方計費維修。7、 工期7-1 本合同總工期為 天(從開工之日算起)；7-2 本工程開工為200 年 月 日,完工為200 年 月 日；7-3 如遇下列情況，工程工期相應順延，并以書面形式確定順延期限；7-3-1因氣候或其它意外原因，地面或墻面出現受潮者；7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者；7-3-3施工中因停電，停水連續影響24小時以上，或連續間歇性停電停水三天以上者；7-3-4定作方未按合同規定支付預付款、工程進度款而影響施工進度者。8、 安全施工管理條例8-1 定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管

6、理規定介紹造成安全事故，定作方也應承擔一定責任。8-2 承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度。8-3 由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負擔。 9、 違約責任9-1 承攬方交付的地坪如出現嚴重的質量問題,定作方同意利用的,應當按質論價,酌情減價;不同意利用的 ,應由承攬方負責修整。 9-2 承攬方原因造成工期延誤的，每逾期一天，按照逾期交付部分價格0.5償付定作方違約金。 9-3 承攬方已完成地坪，應由定作方負責協調保護，因定作方原因造成地坪交付前損壞的，由定作方負責損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的，則由承攬方負責。 9-4 定作方應及時將所需施工場所提

7、供予承攬方進場施工，不安排交叉作業。如因特殊原因須進行交叉作業的，須與承攬方協商后進行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤，由定作方負責損失。9-5 定作方應按時支付合同規定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔，并償付承攬方已消耗的材料費、人工費及施工過程中相關費用等由于合同中止給承攬方造成的損失。 9-6 定做方超過合同規定日期支付款項，每逾期一天，按照逾期交付部分價格的0.5償付定作方違約金。10、 不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔違約責任，但應采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定以外發生的不得免除責任。在定作方遲延接受或接收期間發生的，定作方應當承擔責任并且賠償承攬方由此造成的損失。11、 糾紛的處理 發生糾紛時，雙方應協商解決，協商不成時，可在起訴方所在地人民法院訴訟解決。12、補充條款： 13、期限與其它 本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方進行協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。 本合同正本一式 份，定作方執 份，承攬方執 份。定作方： 承攬方：沈陽海川裝